我要投稿 投诉建议

绿化施工合同书

时间:2023-04-18 19:26:22 其他合同范本 我要投稿

绿化施工合同书

  现今社会公众的法律意识不断增强,关于合同的利益纠纷越来越多,它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编帮大家整理的绿化施工合同书,希望对大家有所帮助。

绿化施工合同书

绿化施工合同书1

  甲方:

  乙方:

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、绿化面积:

  6、绿化标准:

  7、绿化品种:

  8、工程造价:大写:

  第二条工程期限

  全部工程开工日期,本工程定______年______月______日开工,全部工程竣工日期:______年______月______日竣工,合同工期总日历天数18天。

  第三条工程延误与工程奖罚

  1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的`,工期不顺延。

  2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

  3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

  4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

  第四条甲方工作

  1、确保施工面,现场做到三通一平。

  2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

  3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

  第五条乙方工作

  1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

  2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。

  3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

  第六条质量验收

  1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于100%。

  2、土建工程及换土工程要按图施工。

  3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。

  第七条付款方式

  甲方验收合格后付全款。

  第八条争议处理

  因履行本合同发生争议,应协商解决。

  本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

  第九条维护

  有甲、乙双方协调。

  甲方:签字:

  乙方:签字:

  ______年______月______日

绿化施工合同书2

  工程名称:xxx

  工程地点:xxx

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。

  一、工程内容和承包方式:

  1、工程内容包括、、等工程。

  2、按包工、包料、包工期、包质量的.大包干式承包。

  3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

  二、工程造价:

  乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。

  三、付款方式:

  1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。

  2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

  四、工期

  1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。

  2、开工日期______年 月 日。

  3、竣工日期______年 月 日。

  五、双方责任:

  (一) 甲方责任:

  1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。

  2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。

  (二) 乙方责任:

  1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

  2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

  3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。

  六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  代表(签字):

  代表(签字):

  年 月 日

绿化施工合同书3

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的`规定,以及建设工程施工合同示范文本的有关条款,经双方协商一致,签订本合同。

  1 工程概况

  第一条 工程基本情况

  1、工程内容:报价清单所列

  第二条 工期

  自甲方通知施工之日起20日内。工程养护期:一年(年月日起至年月日止)。

  第三条 工程质量等级

  4.1按照国家[城市绿化工程施工及验收规范]、[建筑安装工程施工及验收规范]该工程验收达到合格标准,绿化成活率达到95%以上,养护期满,交工验收时成活率达到100%。

  第四条 承包方式及合同价款

  5.1承包方式:包工包料,一次性包死。合同总价为 元整。清单附后。

  第五条 付款方式:

  进场支付该单项工程总额 %的工程款。标段工程全部结束后,壹周内扣除 %质保金外,甲方要向乙方支付全部工程款。养护一年期满后,十五天内,甲方须进行工程交工验收,验收结果达到合同规定的质理标准后,十五日内甲方向乙方付清工程质保金。

  第六条 合同的生效与终止

  合同签订后生效。甲方全部付款完毕,乙方养护期满合同终止。

  合同签定时间 年 月 日

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

绿化施工合同书4

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容: 在施工现场初步达到三通一平的`条件下,承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。

  资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:建设面积130000m2

  三、合同工期

  开工日期:20xx年 06 月 10 日

  竣工日期: 20xx年10 月 13 日

  合同工期总日历天数 436 天。

  四、质量标准

  工程质量标准: 优良

  五、合同价款

  金额(大写): 25450000.00 元(人民币)¥: 贰仟伍佰肆拾伍万圆整 元

  六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  八、合同生效

  合同订立地点:

  本合同双方约定 合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效。

  发包人: 承包人:

  绿化工程有限公司

  住 所: 住 所:法定代表人:

  法定代表人:委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

绿化施工合同书5

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为美化xxxxx环境,适应开发需要,xxxx绿化改造工程由乙方负责,现双方就相关事宜达成如下协议:

  一、工程期限:自20xx年8月20日至20xx年9月28日

  二、养护期:自竣工验收后一年

  三、工程地点及内容:xxxxxx

  四、工程造价及结算方式:

  (1)工程竣工验收合格后按实结算。

  (2)付款方式:

  1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;

  2、必须到xx地税局作项目登记;

  3、工程发票必须到xx地税局代开或者提供由xx地税局盖章确认的税款缴入xx金库的完税证明。

  五、安全施工:施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的.监督检查,采取必须的安全防护措施,施工过程中产生的垃圾需及时清运,如乙方在施工过程中有安全事故发生,甲方不负任何责任,一 切经济费用均由乙方负担。

  六、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,经由双方签字盖章后生效,合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字):

  代表(签字): 日期: 年 月 日

绿化施工合同书6

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  一、工程名称:

  xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。

  二、施工地点及范围:

  本工程位于xxxxxxxxxxxxxx,绿地总面积约xxxx平方米。

  三、施工工期:

  本工程施工分两次施工:

  1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;

  2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。

  3、根据实际施工需要,以上工期最终以甲方书面通知为准。

  四、工程内容:

  1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工,甲方按图验收;

  2、本工程两次施工,中间跨冬季,以最终全面竣工完成工程量作为结算依据,植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。

  3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美,进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。

  4、绿化地种植前对地形细部整理,造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。

  5、草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强。

  6、行道树要求分支点一致、不偏冠。

  7、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则必须经甲方确认后方可列入结算。

  8、施工过程中按图施工,如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的,则必须经甲方确认后由乙方负责施工,工程量据实列入结算,乙方不得自行更改苗木数量及规格。

  9、工程全面竣工验收合格后,开始计算养护期,乙方必须免费养护两年,养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次,未在甲方通知限期内补植的,乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。

  10、乙方施工过程中注意卫生清理工作,保持小区道路整洁,注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。

  五、工程造价及承包方式:

  1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写:x元整;含税造价),包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。

  2、养护期间如有苗木死亡的`,均由乙方按合同规格要求补植。

  3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。

  六、付款方式:

  1、第一次付款,秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题,乙方向甲方提交已完部分工程造价,经甲方审核后支付已完造价的80% ;

  2、第二次付款,工程全面竣工工程验收合格,经审查确认总造款后,甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金);

  3、工程质量保证金分两次支付:1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。

  4、每次拨付工程款时,乙方应提供xx地税局出具发票。

  七、其它事项:

  1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。

  2、甲方提供苗木种植、养护用水接口,水费由乙方承担,从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。

  八、安全责任:

  安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费),施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工,如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。

  九、争议条款:

  如合同履行期内出现争议,双方应友好协商解决,协商不成诉至xx区人民法院处理。

  十、本合同(含附件)一式四份,甲方三份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  联 系 人 : 联 系 人 :

  联 系 电 话: 联 系 电 话 :

  日 期 : 日 期 :

绿化施工合同书7

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,达成一致意见:

  1学校校园绿化由乙方承接,乙方必须按照甲方所要求的品种规格数量进行施工;

  2乙方所进行的施工,必须向甲方保证质量,确保施工花草树木的成活率,否则,甲方不予全额付款;

  3乙方绿化施工结束后,要经过一个月的复活期,成活的花草树木,甲方按照协议全额给付乙方绿化款,死亡的'花草树木,甲方不付款;

  4附:甲方与乙方商定的各种树木的数量单价:

  ①法国梧桐:_________元

  ②紫荆:_________元

  ③玉兰花:660360元

  ④大叶女贞:_________元

  ⑤枇杷:_________元

  ⑥石楠树:_________元

  ⑦冬青:_________元

  ⑧观赏柿树:_________元

  ⑨碧桃:430120元

  ⑩桂花树:_________元。杏树:430120元。金叶:_________元?侧柏:508400元。马尾松:508400元以上合计6550元。

  5甲乙双方共同签字合同生效:

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

【绿化施工合同书】相关文章:

园林绿化工程施工合同书01-01

绿化施工工作总结04-02

绿化施工合同04-03

关于绿化施工合同的范本04-09

园林绿化施工合同02-04

绿化施工合同(15篇)04-07

绿化施工合同15篇04-05

绿化施工合同(精选15篇)04-12

绿化工程施工合同02-19