设计委托书集锦15篇
委托人不得以任何理由反悔委托事项,说明委托书具有不可撤销性。在当下社会,我们在生活中也会经常用到委托书。那么你有了解过委托书吗?以下是小编为大家整理的设计委托书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
设计委托书1
公司:
兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项(选址、规划)批复等文件,由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求,正式向你方提出如下:
一、设计应按照下列个阶段个方案进行,每个阶段的技术文件完成后,经我方正式确认后,方可进行下一阶段的工作:
1、总图规划方案;
2、单体建筑设计方案(平面图、立面图);
3、单体建筑初步设计;
4、单体建筑施工图设计;
5、总图设计。
二、各阶段的具体设计要求如下:
1、总图规划方案:
(1)功能分区:
(2)出入口位置:
(3)容积率:
(4)绿化率:
(5)采光间距:
(6)泊车位:
(7)总建筑面积:
(8)最大建筑高度:
(9)最小建筑高度:
(10)其他:
2、单体建筑设计方案:
(1)建筑风格:
(2)建筑层数:
(3)各层层高:
(4)建筑面积:
(5)人防设施:
(6)结构形式:
(7)建筑设备:
(8)砌体要求:
(9)其他:
3、单体建筑施工图设计:
(1)内部装饰标准:
(2)外部装饰标准:
(3)特殊承载要求:
(4)结构形式:
(5)供暖方式:
(6)弱电与智能化项目:
(7)水暖电计量:
(8)水暖电出入口位置:
( 9 )设计寿命:
(10)其他:
4、总图设计:
(1)水暖电供应位置:
(2)供电总负荷:
(3)供热总负荷:
(4)道路建设标准:
(5)其他:
三、各阶段工期要求:
1、总图规划方案:
2、单体建筑设计方案(平面图、立面图):
3、单体建筑初步设计:
4、单体建筑施工图设计:
5、总图设计:
四、设计与服务质量等级要求:
依据你公司《工程等级分类标准》,我方要求按照 级进行工程设计,并承担相应的后期服务。
五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。
六、其他:
1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行,我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时,应按照国家设计规范进行。
2、在满足我方投资以及节约能源的原则进行。
3、为使工程设计工作能够顺利进行,我方委派全权代表我方负责该项工程,其签署的所有文书,我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话,以便你方确认。
全权代表(签字):
职 务:
所在部门:
办公电话:
移动电话:
特此委托
委托人(签章):
委托日期:
设计委托书2
甲 方:
乙 方:
项目名称:
项目地点:
甲方委托乙方完成下列工程设计业务,经过友好协商,达成一致共识,就甲方工程设计事项签订本合同,作为共同遵守的依据。
一、项目内容:
1.项目名称: 。建筑面积约为 M2。
2.设计时间:平面规划确认后天出效果图,效果图确认后天出施工图。
3.设计内容:
A.现场进行勘察及测量,并做详尽记录;
B.方案设计;
C.效果图设计;
D.施工图设计。
4.设计完成,乙方提供设计图纸套,效果图张,含全套图纸的光盘 张。
二、甲方工作事项:
1.提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图(包括水施、电施,空调、消防,投资估算等)。
2.协同乙方勘测现场。
三、设计费计取及付款方式:
1.设计费收取:
计费方式:
2.付款方式:
本合同签订时,由甲方支付乙方人民币: 元(大写: )作为设计定金;设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后,由甲方支付乙方人民币:元(大写: )设计进度费;全套图纸交付时,
甲方付清余款人民币:元(大写: )。
四、甲方可选择的服务方式:
全程设计:全套图纸交付后,甲方支付设计费余额,完成本委托设计事项;乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底,根据甲方要求及通知,到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。
五、其它条款:
1.乙方公司所有设计图纸在未定稿前,都为乙方公司内部图纸留底,不予外带。
2.甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权,乙方享有该套图纸的版权及所
有权。
六、本合同如有争议,双方应协商解决,解决不成,交由甲方公司所在地仲裁委员会
仲裁。
七、备注:(共 条)
八、本合同一经双方签字盖章,即产生法律效力。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人: 代理人:
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
设计委托书3
XXXXX设计分所:
兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。
工程地址:XXXXX
工程规模:XXXX
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
特此委托!
委托单位:XXXX有限公司
20xx年X月X日
建筑设计委托书具体详解
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位: 。
2、项目名称: 总建筑面积约为 ㎡。
3、建设地点: 。
二、总图规划:
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型:
1、单体类型及结构类型:
1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;
3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
四、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
日 期: 年 月 日
设计委托书4
XX公司:
XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。
一、项目简介
1.项目概况:
XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂,环境污染较为严重,需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘,水、电、路、气等配套设施均就近解决,为该区的开发建设提供了必要的方便条件。
住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅:拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。
2.开发意向:
住宅小区的方案设计理念:适应现代生活的需要,突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。
住宅小区的方案设计宗旨:人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高,对住宅的要求,尤其是对环境质量的要求也越来越高,对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。
住宅小区的设计主题:在设计时充分考虑周围环境特点,建筑风格整体高雅大方,能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。
二、规划设计依据
1、利用XX空地规划;
2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范;
3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文;
4、本项目方案设计任务委托书。
三、规划设计要求
1、本项目一次规划设计,分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售。
2、根据开发意向,须重点体现小区住宅特点,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望。
2.1根据所取得地块的背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。
2.2在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
2.3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。
2.4充分利用地形,适度改造,适当开挖土、石方后,加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋,根据实际需要设计。
2.5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性。
3、道路系统
3.1小区主大门布置注意与主干道的冲突,小区内场地水流流向布置,要求雨、污分流;
3.2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流,停车场形式可以多样化;
3.3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。
4、建筑布局及构造
4.1住宅楼以5+1式的多层住宅为主,一梯2-3户,错落有致。底层为停车库或商业网点,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。
4.2宜采用现代建筑风格为主流的形式,线条流畅,富有诗意和个性;
4.3建筑布局及结构应合理规范,充分考虑住户需求,同时要考虑降低造价的问题,真正体现房美价廉。
(1)多层住宅。层数拟为5+1,标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M,6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
(2)小高层。以11层为主,搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
4.4户型要求:设计单位应根据市场对户型的需求情况,安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。
4.5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用),外阳台大于内阳台,外观造型别致美观,以增加卖点;
4.6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃,可考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗;
4.7设置排烟道及管道井,卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管;
4.8楼宇的入口应特别注意设计醒目,以增强第一印象;
4.9水、电要求:供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方,隐蔽、外观造型好;
4.10供暖采用市政集中供热;设计时需考虑(每户一台)太阳能的安装。
4.11外墙色调要求:与小区环境相协调,突出质感和文化底蕴。
5、小区环境:
5.1多层次的立体绿化;
5.2儿童娱乐设施和戏闹空间;
5.3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑;
5.4重点体现水景,水景要使之活水防臭。
6、配套设施:
6.1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施;拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施:
7、指标要求:
7.1建筑容积率小于1.67,建筑面积不小于16万平方米;
7.2绿化率要满足国家规定要求;应达到30%。
7.3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求;
7.4外观异同,小高层每单元一部电梯。
四、成果要求
1、方案设计综合说明书。
2、总平面图;
3、平、立、剖面图;
4、各户型平面布置图;
5、公共空间和街景环境分析图;
6、景观透视图;
7、彩色效果图(包括彩色总平面、单体透视图等);
8、小区鸟瞰图;
9、功能分区图(分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。)
10、小区道路布置图;(表达主、次干道分布,调车场位置等。)
11、投资估算及经济指标分析。
设计委托书5
一.工程概况:
总建筑面积:136568 m2;
其中地上部分建筑面积:104609 m2;其中沃尔玛购物广场26655 m2;百货34976 m2;数码广场18409 m2;电影超市24568 m2;
地下室建筑面积:31958 m2;
沃尔玛建筑部分:
地上4层,首层为精品商铺(56个外铺、159个内铺),二、三、四层为沃尔玛卖场;
数码广场部分:
建筑分两部分:一部分为数码商场;另一部分暂定也是数码商场。
国际电影城部分:
首层精品店(55个外铺、149个内铺);
二层为图书城、三层为国际电影超市(有夹层);
百货部分:
地下一层、地上6层,均为卖场;局部7层为万达物业办公室;
所有建筑的地下室连通一体,百货和影城地下室还有商铺137个;
地下室共有车位数400辆左右,出入口两个,暂按一入口一出口设计。
所有建筑共用一个消防控制中心,由万达物业统一管理,位置在百货地下室,百货有分控,沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显(或区域显示器)。
消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。
二.弱电系统设计项目:
电视监控系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街)
防盗报警系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业)
综合布线系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房)
计算机网络系统(物业办公区使用)
有线电视系统(沃尔玛预留1路;物业办公区预留1路;将有线电视信号引至相关业态的弱电井,满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求)
背景音乐及紧急广播系统
设计范围包含:沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室;以上需满足事务性语音广播要求(走廊内间距5米)。
其余部分由设计院按消防要求设计:含沃尔玛部分(二、三、四层)、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工(弱电施工单位不做相关报价及投标)。
内线电话系统(整个商业广场统一考虑)。
空调自控系统(就地控制)
保安巡更系统(整个商业广场统一考虑)
停车场管理系统(整个地下室停车场统一考虑,收费管理停车场)
三.设计原则及参考资料
本工程应遵循下列设计原则:
1、先进性
采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要。
2、成熟性
以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。
3、开放性
采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍。
4、按需集成
根据本项目特点,可按照需要分层次实现集成。
5、标准化
采用标准化的设计和标准化的产品。
6、可扩展性
本工程设计应考虑到未来发展,在预埋件和线缆布设上留有冗余。
7、安全性、可靠性
包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。
8、设计、施工、运营与服务
强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。
本工程主要依据下列标准及文件:
1.JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》
2.GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》
3.建筑设计防火规范GBJ16-37
4.火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
5.新建沃尔玛购物广场设计准则(中国)电力部分
6.设计院施工设计图(建筑、给排水、电气、空调等专业图纸)
7.各地政府及行业主管部门的规定及相关规范
8.GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》
9.JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
10.GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
四、各系统的设计内容
1.电视监控系统:
摄像机:彩色CCD图像传感器;具有良好的背光补偿性能;有自动增益控制功能和自动白平衡功能;较高清晰度;具有通用CS镜头接口,室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)
云台和防护罩:室内尽量采用球形或半球型防护罩,云台旋转角度水平方向350度以上,垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。
监视器:能满足全日制工作的需要,水平解析度不小于400线。
控制设备:可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作;系统留有可扩充接口,控制器可连接分控键盘。
记录设备:采用硬盘录像机;要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息;能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验(延时录像)。
线缆:所有线缆均需有良好的屏蔽网,以构成效果良好的系统接地。
控制台和电视墙均须是钢结构制作,监视器按12台考虑设计。
所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。
监视区域的选择:
监控主要出入口的情况;
对重要通道进行记录;
地下停车场出入口、场内情况;
室外步行街(少量),需要安装支架,摄像机安装高度3米;
电梯内、沃尔玛(二、三、四层)、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。
系统要有一定的余量,以备增加和调整。
2.防盗报警系统:
前端探头的选择:根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等;
设计委托书6
兹授权我单位____________(职务:____________)为我单位的正式和合法代理人,身份证号码:____________(身份证复印件附后)。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物,我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人(签名):
投标代理人(打印名字/职务):
投标单位:(全名并加盖公章):
法定代表人(签名):
法定代表人(打印名字/职务):
地址:
电话:
传真:
日期:
设计委托书7
工 程 名 称:
编写单位负责人:
编 写 单 位:
(签字)(签章) 年 月 日
精心设计,精心施工。
委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:
1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。
3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。
4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。
示意图或其他说明:
示意图见附件
审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更
改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等)
审批单位:经办人:联系人:电 话: 审批单位(签章)
年 月日
设计委托书8
一、项目简介
1、地块基本特征概述:
规模尺寸:占地176.3亩,北临海曲东路,东距临沂路约一百米,南距迎宾路约米,西临风景秀丽的沙墩河公园,地块大致呈现规则型四方形;
区位:地块位于临沂路与沙墩河公园之间,就日照市新市区局部区域现状而言,属于新市区的偏西地带,就大城区范围而言,属于中心区,具突出的区位价值;
环境:位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案,居住环境自然十分理想,随着周边多个现代住宅小区的陆续建成,地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升;
交通:地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点,路况很好,交通出行十分便利,地块周边开通的公交线路较多,而且运作较规范,该小区地理优越。
生活配套:地块处于新市区的偏西地带,周边的生活配套较为完善。
2、开发意向:
小区的方案设计理念为:以人为本,以业为荣,人无我有,人有我优
小区的方案设计宗旨为:一流的外观,一流的内涵,一流的生活设施、一流的物业管理
小区的设计主题为:人文、境界、舒适、安全
二、规划设计依据
1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文,主要指标要求:容积率:≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度:≤22%;
2、本委托书。
三、总体规划构想
小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅,拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施,拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施,冬季供暖,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。
根据所取得地块的历史背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望
1、规划布局基本原则
(1)与城市规划体系合理衔接;
(2)在保证较低成本的情况下将规划做得较好;
(3)分期分组团开发策略,本项目一次规划设计,分多期实施,每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售;
(4)尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素;
(5)将合理组织景观视线通廊,设置重要景观节点;
(6)注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计;
(7)注重社区规划布局的层次感与梯度感设计,达成和谐统一;
(8)在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
(9)以小高层住宅为主,错落有致。所有建筑都应成为亮点,主要建筑要突出标志性
2、建筑风格构想
(1)以现代风格为主,线条流畅,富有诗意和个性;
(2)小高层、高层建筑可采用一些 的风格元素。
3、建筑外立面设计
外立面应以“ ”为设计理念,体现本项目的“ ”主题。重视第五立面(屋顶)的设计,使其在功能和景观上成为本地的唯一性,强调色彩的变化,要生动,富有跳跃感,创导时尚潮流,外墙色调要求:与小区环境相协调, 考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗,阳台可采用异形(分观赏和休闲用),外观造型别致美观,阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点,以增加卖点
4、单体设计
(1)多层单体楼盘建议设计成板式,局部呈错齿状。少部分多层单体(如组团衔接处/对接处)让组团景观自然延伸进来,以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的是:在与参与性、互动性景观衔接处,景观过渡不可太浓厚,不要产生视觉阻断性;
(2)小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强,同时弱化人行走时建筑过密的压抑感,进一步提高整体均好性,同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用;
(3)小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;
(4)海曲东路车流量大,沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。
5、朝向:绝大多数要求与海曲东路平行,但可有适当的偏角(10度以内),须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。
6、关于会所、建筑单体、楼型设计,于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。
7、商业物业设计细则及建筑风格提示
(1)建筑风格必须与小区的整体风格相吻合,但因其使用功能的不同,建议其层高在 米左右,以便适应经营范围的变化;
(2)商铺开间设计在 米,进深 米,海曲东路的商铺进深可较大,沿沙墩河公园的商铺进深稍小,小区内商业进深最小;
(3)建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些,既可在经营时引进一龙头店,用来带动经营氛围,又可预留下来,招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位,以完善该区域的社区配套;沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些,以满足功能及小型投资者的需要,面积可考虑在(米Ⅹ米或米Ⅹ米);
(4)集中式商用物业,均需考虑停车场的设置。开发期间,以门前广场停放车辆,招徕顾客。社区发展成熟后,车辆可停放于其下的地下停车库,建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通,以便调剂使用。
8、住宅物业户型设计要求(原则、户型面积及比例)
基本原则:动静分开、干湿分开,充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性;
所有户型均需考虑景观的不同视点,尽可能做到每个端头户型的创新设计,以便最大限度的提高销售单价;
户型适当多样化,可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型,兼顾各层面消费者的同时,试探市场的创新接受程度,户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维;
卫生间、厨房及工作阳台北向布置,主卧南向布置;
餐厅要有自然采光、通风,与客厅分开,且避免餐厅与过道的混合;
设计委托书9
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的`内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:___________设计人名称:___________
(盖章)(盖章)
法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)
委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)
项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)
住所:___________住所:___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
开户银行:___________开户银行:___________
银行帐号:___________银行帐号:___________
建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________
(盖章)(盖章)
备案号:___________经办人:___________
备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日
设计委托书10
委托人:xxx
住所:xxxx
联系电话:xxx
法定代表人(或负责人):xxx
姓名:xxx
职务:xxx
受委托人:xxx
姓名:xx
性别:x
身份证号码:xxx
住址:xxx
联系电话:xxx
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20xx年xx月xx日。
委托单位(盖章):xxx
法定代表人(或负责人)(签名):xxx
受委托人(签名):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
设计委托书11
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目(以下简称该工程)需要进行室内装饰设计,甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整;②100~150 M2设计定金为1500元整:③150 M2以上的设计定金为20xx元。)
1、乙方在接到甲方的设计定金后,乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸,并在丈量后___日内向甲方提供设计方案(平面、立面等设计图纸及预算方案)。
2、甲、乙双方签定本协议后,乙方将按甲方的装修图及修改意见,进行设计,直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后,在签定施工合同后,设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工,甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案;(设计费:60/M2)。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
联系电话:联系电话:
____年____月____日____年____月____日
设计委托书12
对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。
账名:________
账号:________
开户行:________
以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
XXXXX设计分所:
兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。
工程地址:XXXXX
工程规模:XXXX
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
本授权委托书声明:我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人,现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。
特此委托!
委托单位:XXXX有限公司
如果发生了不可抗拒的因素,甲乙双方各自承担自己的责任。如:战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的,双方不承担任何法律上和经济上的责任,双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。
设计委托书13
甲方:
乙方:
一、设计内容:
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据:
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定;
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求;
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度:
1、方案设计阶段: 15 个日历天。
2、初步设计阶段: 15 个日历天。
3、施工图设计阶段:20 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求:
(一)园林专业
1、在甲方提供的建筑平面设计基础上,进行环境方案设计、初步设计及施工图设计,设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流,通畅合理。
3、地块排水流畅,土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况,应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
(二)电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室,电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室,各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆(电线)在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器,各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色,光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
(三)给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点,应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
(四)其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题(含变更)须及时解决。
五、设计文件要求:
1、方案设计阶段:
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套,装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段:
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段:
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书14
一 、设计内容:
本次设计内容为生物安全实验室工程,建筑面积约为250m2,包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室,根据规范要求设置配套房间,具体布局见工艺平面图。
根据建设方提供的工艺平面图,委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。
二 、空调专业:
(一)室外主要气象参数:
夏季空调日平均温度 25.5℃
夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度-14℃ 冬季采暖计算干球温度-11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa
(二)室内设计参数:
1 、ABSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。
2、 BSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。
3、主实验室的缓冲室:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
4、准备间:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
5 、半污染区对清洁区的缓冲:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
6 、二更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
7、 一更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与非洁净区保持一定正压。
(三)冷热源形式:
1、冬季热源为采暖热水,供回水温度:。
2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。
3、建设方不提供蒸汽源,冬季加湿采用电极加湿。
(四)方案说明:
1、系统划分:
整个实验室共用的一个全新风系统,送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放,排风机组一用一备。
主实验室设置气密阀以便消毒。
2、室内气流组织:
实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区,由半污染区流向污染区。
实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧,最大限度减少室内回流与涡流。
各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送,排风采取下侧排风的气流组织方式,高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。
3、空气过滤处理流程:
新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外
4、表冷和加热段共用一个盘管,介质为水。
5、夏季再热采用电加热,分档控制。
(五)动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 (六)CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房,通过气体管道连接至CO2培养箱。
三、电气自控专业:
(一)电气部分
1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源,并设置双路互投装置保证供电可靠性。
2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具,嵌入式安装。
3、每间实验室根据工艺要求设置插座,安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。
4、高压锅用电电量需考虑充足。
5、参考原建筑的防雷接地系统,在淋浴间设置局部等电位,金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。
6、室内照明根据规范要求为300-500LX。
(二)消防部分
1、消防系统考虑报警及灭火器系统,不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性,应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。
2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器,接入楼内原报警系统。
(三) 闭路监视系统
1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机,主入口设置定焦彩色摄像机。
2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。
3、闭路监视室应考虑参观和教学。
(四)门禁连锁系统
1、 在缓冲间设置双门互锁装置,在主入口设置刷卡门禁,刷卡系统要求能记录出入人员资料,并能设置出入级别。
2、互锁门在紧急情况下能打开,以便人员撤离。
(五)空调系统自动化系统
1、 设置计算机监控系统,应选用先进的DDC控制,尤其要考虑自控系统的可靠性。
2、自控系统应设置电能消耗监视,以便管理人员掌握能源消耗。
3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。
4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。
5、应设置压力超限报警,如报警工作人员能尽快撤离。
6、应对过滤器状态进行监视报警,如堵塞提示工作人员更换。
7、应对冷热源系统进行控制和监视。
8、空调自控系统应考虑节能,建议选用变频空调系统。
(六)电话和网络系统
1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部,外线电话选用具
有传真功能电话机,洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。
2、计算机网络接口在工作台周围布置,1个工作台设置2~3个。
3、中控室内应设置外线电话。
四、附表:
实验仪器及规格参数清单(经建设方、设计方和供货厂家三方确认)。
设计委托书15
新疆天地源矿业工程技术有限公司:
为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。
一、设计原则
以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
二、设计规模及工作制度:
(1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
(2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
三、设计范围:
1)采矿
(1)矿产资源储量认定为(333)8.98万m3。
(2)可采出矿石总量为7.68万m3。
(3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;
(4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。
2)辅助系统
矿区总图运输;
3)投资和企业经济效益概算
四、外部建设条件:
(1)供水:砖厂的生产及生活用水均为井水。
(2)供电:矿区由高压电网供电。
(3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。产品方案:240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
五、建设标准:
(1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
(2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。
(3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。
六、资金筹措
项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。
委托方(盖章):XXXXXX粘土矿
委托方法人代表(签字):
20xx年X月26日
【设计委托书】相关文章:
设计委托书08-14
设计电路委托书06-20
设计事项委托书范本02-17
电力设计委托书12-31
设计委托书范本02-03
设计委托书范文01-15
楼宇设计委托书02-14
设计委托书的范文12-30
消防设计审核委托书06-17
项目设计委托书06-21