【实用】分包合同锦集8篇
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的分包合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
分包合同 篇1
劳务发包方：(以下简称甲方)
劳务承包方：(以下简称乙方)
为明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。
第1条 工程名称：及甲方另行安排的工作。
第3条 工程工期：
第4条 工程质量标准： 合格。
第5条 安全文明施工：确保安全文明施工，符合国家及地方现行相关规定。
第6条 合同金额(大写)：暂定 元人民币。(税金)
6.1 本工程实行固定单价：
6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。
第7条 合同价款的支付
7.1 本工程预付款：
7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量，并按审定量的80%支付，工程结算完成后，劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款，即工程结算价5%作为质保金，保质满1年后支付。
7.3 进度结算只作为进度款支付的.依据，不作为最终结算的依据。
第8条劳务发包方工作
8.1 任命 为驻施工现场代表;
8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。
8.3 负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
8.6 按本合同约定，向劳务承包方支付合同价款。
第9条劳务承包方工作
9.1 任命 为驻施工现场代表;
9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;
9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，经劳务发包方批准后实施。
9.4 严格按施工图纸、设计说明、工程质量检验评定标准精心施工，严格控制每道工序的质量;
9.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;
第10条 保险
劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。
第11条 补充条款
第12条 争议
劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请合同签订地人民法院进行诉讼。
第13条 其他
13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效
13.2 本合同一式二份，双方各执一份。
13.3 合同签订地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇2
甲方: 建设集团有限公司项目部
（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 模板分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承包内容及方式
1 、工程名称：
2 、工程地址：
3、承包内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。
（1） 基础人工挖土、回填、排水、抽水、砼浇筑养护清理，浇捣砼时及时清理洒落的砼；
（2） 施工过程中所发生的杂工；
（3） 砌体、内外墙粉刷、电梯前室内贴地砖、楼地面地坪、外散水、坡道；
（4） 清理楼面、打磨、搭拆、运输管道；
（5） 配合基础机械挖土清理边角余土；
（6） 配合施工放线
（7） 泥工用小型工具：泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和砼中转机械等。
（8） 每层柱、剪力墙应在其接头施工缝处先浇注50mm 厚和结构同品种的水泥砂浆，以保证施工缝处混凝土结构质量。
（9） 每层柱、剪力墙模板安装好后采用水泥砂浆封堵模板与砼之间的缝隙。
4、承包工作要求
（1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。
（2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。
（3）乙方现场管理人员必须履行好自己的.职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。
（4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。
（5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。
（6）合理使用砼、水泥、砂、砖、砂浆等材料，厉行节约，杜绝浪费，否则予以罚款。
（7）保证施工内容达到规范要求的平整度和垂直度。
（8）加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度。
5、 承包方式
本工程采用包工不包料的形式，把蓝图中的泥工分项工程承包给乙方（泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和布料机等机械由乙方自理）。
6、承包价格
甲乙双方已确定本工程按建筑面积计算每平方米以上价格包人工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包验收的综合单价。
7、 工程款支付方法：
（1） 乙方进场后，5#楼完成正负零（含正负零）并经甲方
验收合格15日内支付完成工程量的20%，以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%。竣工验收合格后，完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。
（2）地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，15日内支付完成工程量的20%，幼儿园主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，幼儿园主体验收合格后15日内支付完成工作量的20%，竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方剩余工程款。
（3）每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。
（4）乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。
（5）乙方竣工结算，工程量的确认。必须由项目部计算，并审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的不结算。
（6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方5-10万元罚款（从工程款中扣除）
第二条 工期
1、主体工程5#楼、6#楼基础承台泥工1个工作日，基础柱
泥工为1个工作日，（正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天）。第一层（5.5m处为木工钢筋工泥工工期9个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日，标准层每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方。
2、在施工过程中，如遇业主认可的工期延误的情况则工期顺延。
第三条 甲乙双方权利与义务
一、 甲方驻现场全权代表姓名：
二、 甲方权利与义务：
1、 在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行督促、检查。
分包合同 篇3
发包单位(简称甲方)：
承包单位(简称乙方)：
工程名称及地点：
本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济合同法条例规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。
第一条：承包方式及内容
(一)、承包方式：总价包干
(二)、承包内容：乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。
第二条：工程总造价：
工程总造价： ( 元，含总包费3%);未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。
第三条：工期：
工期初定为 天， 从 到 。
第四条：付款方式与结算方式：
(一)、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款;即人民币：： 元整( 元)
(二)、钢结构到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币： 元整( 元)
(三)、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币： 元整( 元)
(四)、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的5%作为进度款，即人民币： 整( 元)
(五)、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币： 整( 元)
第五条、工程技术条件：(详见图纸)。
第六条、工程质量
(一) 钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)
(二) 钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。
(三) 乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。
(四) 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
(五) 所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。
(六) 乙方对钢结构的.使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料：
(一) 验收
(1) 工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
(2) 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。
(二) 资料
(1) 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式三份,作为整体工程资料备案,资料按GB(JGJ17-88)整理。
(2)本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。
第十一条、双方责任：
(一) 甲方责任
(1) 按合同规定，及时支付工程款和进行结算.
(2) 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。
(3) 组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面(主要指基础平面等)不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。
(4) 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。
(5) 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。
(6) 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。
(二)乙方责任
(1) 严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。
(2) 接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
(3) 严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
(4) 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。
(5) 指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。
(6) 工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
(7) 乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。
第九条、其它
(1) 本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。
(2) 本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。
(3) 甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工曰期可相应顺延。
(4) 由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。
第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。
第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。
第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。
第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章(或公章)方可生效，否则视为无效条款。
甲方 ： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
电 话： 电 话：
地 址： 地 址：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
分包合同 篇4
发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方）
现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议：
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。
四、 承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、 现场施工要求，及材料机械设备配置
1、 甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）
2、 甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、 因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。
4、 在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。
5、 乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。
7、 乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处
9、 砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次
10、 为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次.
11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.
12、 乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。
13、 乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。
14、 进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。
六、 工期要求
1、 乙方必须按甲方项目部排出的进度计划，组织足够的人力进行施工，
2、 不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。
3、 乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。
4、 乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的.80%支付，乙方需无条件配合。
5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。
6、 工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发现一台处罚200元一次，乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等
7、 进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚50元每人次，穿拖鞋上岗的处罚100元每次。
8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。
七、承包单价：采用固定综合单价元/立方米（单价已包含安全，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品60%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至750%,余款25%在修尾工作完成后半年内付清。
七、本协议一式二份，双方各执一份，合同签字生效，款项付清后自动失效。
甲方(签字或盖章)：
责人：
电话：
年 月 日
乙方(签字或盖章)：现场负现场负责人： 身 份 证 号： 银 行 账 号：电话： 年 月 日
分包合同 篇5
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、乙方资质情况
资质证书名称及号码：发证机关：资质专业及等级：
2、劳务分包工作范围及内容
工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：
3、分包工作期限工期为：天，开工日期：年月日(或者以甲方通知为准)至竣工日期：年月日。
4、质量标准
工程质量：按建设工程施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
5、图纸：甲方在劳务分包工作开工___天前根据施工需要向乙方提供图纸___套。
6、甲方义务
6.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;
6.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
6.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
6.4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6.5、按时提供图纸，按合同约定及施工进度及时供应材料、设备，所提供的施工材料、设备应保证施工需要;
6.6、按本合同约定，向乙方支付劳务报酬;
6.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1乙方委派的担任驻工地项目负责人为，职务：，职称：。
7.2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
7.3、乙方根据施工组织设计和总进度计划的要求，每月日前向甲方提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格执行;
7.4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款;
7.5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料的保管和使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
7.6、按甲方统一规划堆放材料、机械设备，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
7.7、按时提交各种报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;
7.8、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
7.9、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械设备、周转材料及其他设施;
7.10、乙方须按甲方要求服从发包人及工程师的指令。
7.11、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施和已完工程负责，并遵守总(分)包合同约定的与劳务作业有关的所有内容和程序。
8、安全施工与检查
8.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8.2、甲方有权对在施工场地的工作人员进行安全教育，如有发现违章作业有权依照甲方关于安全生产的管理规定进行处罚，乙方对甲方的上述有关规定完全知悉，并理解其内容。
9、安全防护
9.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。
9.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
9.3、在施工现场内，如乙方需要使用甲方提供的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供使用计划，费用由乙方承担。
10、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
11、保险
11.1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
11.2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失、防止损失扩大。
12、材料、设备供应
12.1、甲方提供施工使用的施工材料、设备、构配件等见一览表(见附件一)。根据合同约定，由甲方提供的施工所需材料、设备、构配件由甲方依据工程施工进度需要提供给乙方，乙方应合理、善意使用不得损坏和浪费，因乙方不当施工或发生丢失、损坏的乙方应予以赔偿，并承担包括工期延误在内的一切经济损失。
12.2、除甲方提供的材料、设备、构配件外的其他施工所需机械设备由乙方自备，材料由乙方自行采购。乙方应在接到图纸后_天内，向甲方提供自备机械设备、工具计划表(见附件二)。乙方自行采购的材料，必须是合格的产品，若因材料质量不合格而造成的一切损失由乙方自行承担，费用包含在本合同价款中。乙方采购上述材料所应支付的费用，甲方可凭乙方采购凭证代乙方从应支付乙方劳务报酬中直接支付。
13、劳务报酬
13.1本工程的劳务报酬采用下列第种方式计算：
(1)固定劳务报酬(含管理费)。双方约定的劳务报酬(含管理费)为：合同签订后，乙方如发现合同量差、漏项和计算错误等均视为已包含在其他项目中，施工图范围内的劳务报酬总价概不予调整;施工期间，无论国家及地方的法律、政策如何变化，施工图范围内的劳务报酬总价概不予调整;
(2)按照双方确认的工程量清单中的单价(含管理费)及乙方已完合格工程量进行确认，共计约元，最终以双方结算为准。
(3)乙方在签订本合同前，对市场、物价及政策调整等风险已进行充分考虑，双方对此不存在任何歧义和误解。
13.2、本合同所指劳务报酬包含了乙方为完成本工程劳务工作应支出的人工费、乙方自备设备使用费、乙方自购材料的材料费、管理费、乙方应负税金，以及除甲方供应材料、设备、构配件费用之外，乙方为完成本工程劳务应承担的其他一切费用。
13.3、设计变更价款按甲方计量确认的实际发生的变更工程量和本合同工程量清单(或依照乙方提供的，并经甲方审核的预算书)中确定的单价计算调整，如工程量清单中无相应项目单价，按照最接近或最相类似的项目单价进行确定，如不存在最接近或者类似项目单价的，由双方另行协商议价。
14、工程量的确认
14.1、采用固定劳务报酬方式的，乙方应当在每月日以前向甲方报送已完工程量报表，在经甲方审核确认后，该报表作为甲方按进度支付乙方劳务报酬的凭证，但不作为双方最终结算的依据。
14.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方在每月日前将已完工程量计量报表报送甲方，由甲方进行审核确认;已完工程量报表在经甲方审核确认后作为中间支付劳务报酬的凭证。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
15、劳务报酬的支付
15.1、在经甲方对乙方已完工程量进行确认，且业主将工程劳务报酬支付给甲方后日内，甲方按本期劳务报酬的%在扣除代付乙方民工工资、代付材料费、税金等应由乙方承担的各项费用后支付给乙方;工程完工后，劳务报酬支付至总劳务报酬的%(含甲方应扣各项费用);工程竣工验收完成、乙方移交全部工程资料并撤离施工现场后且经双方结算确认后日内，劳务报酬支付工至程总劳务报酬的%(含甲方应扣各项费用);剩余劳务报酬在保修期届满以后日内支付给乙方。
15.2、本合同工程变更增加(如有)的劳务报酬与上述劳务报酬同期支付。
16、工程变更
16.1、施工中如发生变更，甲方提前日以书面形式向乙方发出变更通知，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行相应的'施工。
16.2、因变更增加劳务报酬的，乙方应在依照变更设计的要求完成工作后日内向甲方提出签证申请，在经甲方确认后报送监理工程师进行审核，在监理工程师审核确认后，所增加的劳务报酬在当月已完工程量结算中一并支付;
16.3因设计变更导致工程工期增加的，乙方应依照前款约定在申请变更签证时一并向甲方提出申请，乙方未报送申请的，视同乙方放弃工期延长请求，甲方不再进行审核，乙方也不得再行申请工期延长。
16.4、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。
16.5、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
17、竣工验收
17.1、乙方应确保所完成施工的工程质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及竣工验收资料，申请甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告及竣工验收资料和申请后天内对乙方施工成果进行验收，经验收乙方已完工程不符合质量标准的，乙方除无偿进行返工、承担相关费用外还应当赔偿由此给甲方造成的损失;工程未经验收合格的，甲方有权拒绝支付相关劳务报酬用。
18、保修期限、保修范围
18.1保修期限：在经业主竣工验收合格并向甲方办理竣工验收证书后至业主规定的保修期满止。
18.2保修范围：保修期间凡由乙方施工的工程发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后日内派人进行维修。如乙方未能及时维修，甲方有权委托他人维修，由此造成的损失及发生的费用从乙方保修金中扣除。
18.3、保修金额与支付方法：本合同约定的工程保修金为工程竣工结算金额的%，保修金在保质期内及保修期满后均不计息，保修期满后，在业主退还甲方后日内按业主返还金额的比例返还给乙方
19、违约责任
19.1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬的，应按同期向银行存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
(2)因业主原因延误竣工交验和竣工结算导致甲方不能及时支付劳务报酬的，乙方不得视为甲方违约。
19.2、发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付___元的违约金;
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准的，除采取补救措施使工程质量达到约定标准外，乙方应当按照本合同总价款的%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失，如损失难以计算的按照合同总价款的%计算;导致工期延误的，还应当按照前款约定承担工期延误的违约责任。
(3)如因乙方未能及时支付农民工工资或拖欠第三人债务导致甲方被追索或给甲方造成其他损失的，乙方应向甲方支付违约金___元。
19.3、因业主资金短缺，造成甲方不能及时支付劳务报酬的，乙方承诺有能力自筹资金保证项目的正常施工建设，并不得以此为由拒绝施工。
19.4、因业主、监理、天气或其他不可抗力因素影响工程施工的，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。
19.5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
20、合同的解除条件
1、乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人;
2、乙方的施工不能保证工程的施工进度和工程质量。发生上述任何一种情形，甲方即有权单方解除本合同;甲方因上述情形解除本合同的，自甲方发出书面通知之日起本合同解除;乙方应自收到甲方书面通知之日起日内撤出施工现场;给甲方造成损失的，应当赔偿给甲方造成的损失。
22、争议的解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方应当友好协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方法人住所地人民法院提起民事诉讼。
23、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，甲方持五份，乙方执一份，各份具有相同的法律效力。
24、补充条款
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
分包合同 篇6
总包单位：(简称甲方)
分包单位： (简称乙方)
由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。
一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程
二、承包方式：包清工
三、项目内容：
1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。
2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)
3、二次浇捣(含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等)所有零星砼
4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)
5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。
6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)
7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)
8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。
9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。
10、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。
四、工程造价：
1、工程单价： 29 元/㎡，建筑面积为： 39990 ㎡。
2、建筑面积以中标通知书中的建筑面积一次性包死，以后不再调整。
五、付款方式：
1、每月按完成月工程量的80%支付，中间验收合格后付总款10%，余款待工程竣工验收合格办理决算后一次性付清。
六、工期要求：
按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20xx314号)中的延期处罚执行。
七、工程质量要求：
1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。
2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。
3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。
4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。
八、安全、文明施工要求：
1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。
2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的`指挥。
3、乙方在施工期间进行违章操作所造成的人身、机械及其他安全事故，医疗费用在2000元以内的由乙方自负，2000元以上至20xx0元以内甲乙双方各付50%，20xx0元以上甲方付70%，乙方付30%
5、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。
6、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字盖章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇7
发包方：（以下简称甲方）
分包方：（以下简称乙方）
因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系，双方遵循平等自愿、协商一致的原则，签订本合同供双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、乙方资质情况：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
四、劳务分包内容及范围：本工程所有墙面乳胶漆。
工程价款及结算
4。1结算单价：
4。3工程量结算方法：按实际工程量结算。
4。4工程款支付方法：按月结算，次月15日内结算价款的85%，工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。
五、施工进度：
严格按项目部施工进度计划实施，有效工期为天
（月日—月日）。若因乙方自身原因影响工期，每拖延工期一天对乙方处以工程总价款1‰罚款，非乙方原因及不可抗拒的原因则工期顺延。
六、质量标准：
1。乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求，必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-20xx）的施工工艺和施工方案的要求进行施工，质量必须达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求，若达不到要求，则不予结算工程款。
2。内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。
3。涂饰工程应涂饰均匀，不得漏刷、透底、起皮。
4。乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验，对不合格部分应及时返工。
七、安全管理：
1。乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求，加强对高空坠落，物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源控制。
2。乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训，无特种作业上岗证者不得从事特种作业，乙方负责人担任分承包方第一安全责任人，并设专职安全员，违章操作及发生伤亡事故，一切责任由乙方自行负责，甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。
3。乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。
4。涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查，进行验收，并办理验收手续。
八、环境管理：
乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求，进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理；施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，不断提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
九、文明现场管理：
1、遵守甲方各项规章制度，接受各级有关部门的`监督、检查，并定期接受安全、文明施工教育和培训。
2、严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准，提高生产效率，并对施工人员的健康状况定期检查。
3、积极作好本职工作，爱护甲方财产，遵守职业道德，对损坏甲方财产要照价赔偿。
4、服从甲方务工管理，对违纪违章人员，应果断处理，并令其退场。
5、乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。
6、乙方必须依照《劳动法》及有关规定，与其所有工人签订劳务用工协议，并明确劳务费的支付方式。
7、乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求，进入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
8、乙方必须按甲方对文明现场管理的标准组织实施，并作到规范管理。
十、争议或纠纷处理程序：
本合同履行过程中发生争议或纠纷时，按以下程序处理：
1、由甲方项目部组织乙方协商解决；
2、由甲方主控部门和法律事务部与乙方协商解决；
3、甲、乙双方协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、合同终止：
双方履行完合同全部义务，劳动报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
十三、合同分数：
本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
十四、合同生效：
1、合同订立时间：年月日。
2、合同订立地点：
3、本合同经双方签字并盖章后生效，未尽事宜，双方可另签补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日
分包合同 篇8
发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的.土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中—0。3以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：经办人：责任人：
乙方：经办人：责任人：
年 月 日
【分包合同】相关文章：
分包的合同04-10
分包劳务合同03-03
勘察分包合同11-12
正规分包合同11-05
打桩分包合同01-01
劳务分包合同12-31
个人分包合同03-30
钢筋分包合同04-07
木工劳务分包的合同02-02
建筑分包合同02-23