分包合同

时间：2023-08-26 11:24:42 其他合同范本我要投稿

(精选)分包合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的分包合同10篇，希望对大家有所帮助。

(精选)分包合同

分包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：三区B8#、B9#、B10#楼

　　2、工程地点：三区

　　二、承包内容

　　1、模板工程：所有模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工；结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

　　2、外脚手架（含龙门架操作平台）工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆安全网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

　　三、承包方式

　　实行包工、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。

　　四、双方责任

　　1、甲方责任：

　　a、提供电源、水源、垂直运输工具。

　　b、提供现场作业条件。

　　c、负责对乙方进行安全和技术交底工作。

　　d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全、文明施工进行监督、检查和指导。

　　2、乙方责任：

　　a、负责接送施工人员上下班，配备安全生产用品（如安全帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等）；

　　b、服从甲方工序搭接安排，配合瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。

　　c、服从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；

　　d、乙方工人必须按当地政府部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方承担。

　　e、乙方应按国家和总包方有关规定及时支付工人工资。

　　f、乙方指定专人与甲方负责联系，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进行质量、进度、安全、文明施工监督检查。

　　五、分包合同价格

　　1、工程量计算规则：按建设部**-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。

　　2、分包合同价格：

　　模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2（其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2），外脚手架（含龙门架操作平台）工程人工费9.6元人民币/m2（其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2），此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。()包含完成本工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员往返中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费（安全帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润、施工过程的维修费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。

　　3、原则上不发生计时工；如发生时，计时工单价为225元/工日（含管理费），以项目经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2％。

　　4、本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。

　　5、如乙方原因没有通过----公司一次性验收的，乙方必须整改并通过----公司验收。另该楼层总价款下浮10%；

　　按照中华人民共和国GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》，出现一次（或一处）模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发现一次（或一处）扣款300元人民币。

　　六、工程款结算与支付

　　每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算，结算工作完成后通过----公司划账。

　　七、质量要求

　　l、乙方应严格按照现行GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工，确保工程质量达到“合格”标准。

　　2、板缝必须严密符合规范要求，不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏差超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视情况进行罚款。

　　3、乙方须安排管理人员配合甲方施工，每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。

　　4、乙方的拆模时间必须在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行，乙方不得擅自拆模，违者进行处罚。

　　5、每道工序施工完毕后，乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核，并经----公司检查验收通过后方可交接班。

　　6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必须牢固、位置准确。如遗漏孔洞或预理件乙方必须自行负责补救、纠正、补强。

　　7、模板支撑系统必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发现一处塌模（面积1m2计）重罚1000元，并赔偿由此造成的一切损失。

　　八、工期要求

　　乙方必须按照甲方的施工进度要求，完成施工任务，如因乙方原因延误或脱岗，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行处罚外。每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。

　　九、安全生产和职业安全健康

　　1、乙方应按中国现行《建筑工程安全操作规程》施工并采取严格的安全防护措施，确保安全生产。承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

　　2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，对施工人员的安全负责。

　　3、乙方所有的工人进入施工现场必须戴好安全帽，所有进入施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋）和打赤脚等现象，否则，将按甲方有关安全管理规定给予处罚。

　　4、高空作业人员必须系好安全带，挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。

　　5、特殊工种操作人员必须经过劳动部门培训考试合格后持证上岗。

　　6、严禁使用患病工人；严禁工人酒后上班，严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。

　　7、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报。

　　8、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施，如需拆除安全防护设施必须通过安全员和施工员同意，乙方工人下班前必须做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的`隐患，乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上，发现者按规定给予罚款，并承担因此造成的的一切后果。

　　9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发现按原价的10倍予以处罚，同时报----公司处理。

　　10、乙方班组长必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。

　　11、乙方工人必须按《建筑工程安全操作规程》进行施工，凡因乙方原因造成的的安全事故，所产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　十、文明施工与环境保护

　　1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣，否则由甲方派工清理，乙方承担相应的清理费用；拆模完后乙方应做到工完场清，达到文明施工要求。

　　2、乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作适度的罚款。

　　十一、其它

　　1、双方约定在合同履行过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解。

　　2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

　　3、本合同双方约定签字后生效

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　日期：日期：

分包合同篇2

　　甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容、性质及数量：

　　四、工程工期：

　　五、工程质量要求：

　　六、工程造价：

　　七、工程承包方式及取费标准：

　　八、工程价款的拨付及结算方式：

　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程工期：

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的`教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、双方协议工价如下：分部分项工程名称单位名称人工基价（元）经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工

　　十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

　　1、安全生产协议书；

　　2、治安、保卫、防火等协议书。

　　十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

　　十六、违约责任： 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金；

　　十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十八、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本2份，甲方执1份，乙方执1份。

　　甲方（合同章）：乙方（合同章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

分包合同篇3

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1、装修施工地点：

　　2、工期：年月日至年月日

　　3、本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1、严格遵守规定的装饰装修的.施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。

　　5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。

　　第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定：

　　1、石膏板吊顶元/㎡

　　2、石膏板隔墙元/㎡

　　3、窗套线元/m

　　4、其它

　　第五条付款方式

　　1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方

　　2、按工程进度给于乙方预支工人生活费

　　3、各工程完工以前付到造价的70%

　　4、工程竣工（业主验收）付到造价的100%

　　5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工

　　第六条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。

　　第七条符则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至xx年xx月xx日。

　　甲方签字（盖单）：乙方签字（盖单）:

　　日期：日期：

分包合同篇4

　　项目部委托代理人：（以下简称为甲方）

　　劳务分包人：（以下简称为乙方）

　　根据现场施工需求，甲乙双方本着平等、互利、诚信的.原则，鉴于甲方同意将工程交予乙方施工，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包范围及内容和方式：

　　四、施工要求：

　　1、施工前乙方必须严格遵守项目部的技术交底，按图施工，保质保量按期完成。

　　2、对所有的施工人员要进行思想安全教育，进入工地上架衣帽整齐，一慢、二看、三上架。坚决拒绝打架斗殴事件。所发生的伤亡事故由甲方协调处理。

　　五、住宿由甲方负责。

　　六、付款方式：

　　由工程开工之日起：1、每栋外墙抹灰完成后付元。

　　2、每栋外砖贴完后付元。

　　3、每栋楼顶外架拆完后付元。

　　4、剩余款项工程完验收后一个月内全部付清。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，一份公司存档。

　　本合同自双方签字之日起，具同等法律效力。合同事项履行完毕自行失效。

　　甲方（签字）乙方（签字）

　　年月日

分包合同篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、建筑面积：平方米

　　三、工程总金额：元

　　四、工程期限：年月日至年月日

　　五、质量等级：

　　六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。

　　七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。

　　八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

　　九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。

　　十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。

　　十一、临时设施水、电费由方承担。

　　十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。

　　十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的`规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。

　　十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

　　十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　现场代表：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　分包商：

　　年月日

分包合同篇6

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家和分包商兹委托承包商承担由分包商承包的精装修工程中的精装修工程人工费分包工程。承包商确认已考察了现场，并充分理解了设计方的设计意图、业主的使用要求和甲方的进度、质量要求。双方经友好协商，达成如下合同条款。

　　合同条款

　　1. 定义

　　1.1 “业主”系指

　　1.2 “设计方”系指

　　1.3 “监理”系指

　　1.4 “总包”系指

　　1.5 “分包商”系指深圳市波斯顿装饰设计工程有限公司

　　1.6 “承包商”系指

　　1.7 “本工程”系指

　　1.8 “本合同”系指分包商和承包商(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签定的合同文本中，包括所有的附件、附录、质量要求、施工方案、技术交底书和组成合同部分的所有其它文件。

　　1.9 “分包”系指承包商按照合同要求，须向分包商提供的符合合同要求的精装修工程的人工费分包。

　　1.10 “本分包工程”系指

　　2. 合同语言

　　2.1 合同文件以中文为准。

　　3. 计量单位

　　3.1 除技术规范中另有规定外，本分包工程计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

　　4. 文件传递

　　4.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以信函、传真或电传形式发送，而另一方应以书面确认并发送到对方明确的地址。

　　5. 合同文件

　　5.1 合同文件的组成及优先次序为：

　　5.1.1 合同条款

　　5.1.2 往来信函(包括设计变更、洽商等)

　　5.1.3 技术规范、图纸和设计资料

　　5.2 按照上述条款，合同的各种文件应认为是相互解释的。如有意义含糊或分歧之处，按照上述条款合同文件的次序解释。

　　6. 人工费单价及施工范围：人工费单价见附表;施工范围：。

　　7. 合同价格

　　7.1 合同暂定金额(人民币/元)：①按实际发生用工结算;②合同价。

　　7.2 合同质保金：10%。

　　7.3 除非由分包商提出技术规范、技术参数、图纸等设计依据方面的变更，否则本合同的人工费单价不予调整。

　　7.4 本合同的人工费单价被认为是固定不变的，包括：工伤保险费、劳动保险费、管理费、食宿费、工人差旅费等。

　　8. 支付方式

　　8.1 承包商须在每月5号前向分包商提交上月完工工程量表、人工费付款申请书及上月工人工资表，供分包商项目部及公司审批。工人工资按该工人用工合同单价及实际出勤天数计算(含加班工时)，出勤天数以打卡为准，并经项目部主管经理批准确认。

　　8.2 分包商按每月审批的人工费付款申请书金额的85%支付给承包商。其中工人工资按审批确认的工人工资表金额直接由分包商支付到工人工资卡中，剩余的人工费直接付到承包商指定账号或工资卡中，工程竣工验收后再付5%。

　　8.3 分包商在工程总体竣工验收、结算一年后，付清10%质保金。

　　8.4 分包商在收到付款申请书，并审核无误后25天内支付款项。

　　9. 承包商的工作和责任

　　9.1 根据设计方提供的技术规范及图纸，按照分包商提供的施工组织设计和施工进度计划，组织人力、施工工具完成精装修工程的人工分包工程。

　　9.2 保证施工进度、保证现场合格工人数量满足分包商施工计划要求和临时应急赶工要求。若满足不了，应及时汇报给分包商，否则，每虚报壹名工人，每工人每日罚款100元，并承担相应影响工期的损失(包括分包商因此临时调整计划，重新调入其它队伍而增加的费用)。

　　9.3 保证施工质量符合设计、业主、监理、总包和分包商的要求，并且通过监理验收合格。

　　9.4 保证按分包商要求完成各项工程返工、竣工整改工作，否则分包商有权另行安排队伍返工、整改，所发生的返工、整改费用加倍从结算中扣除。

　　9.5 承包商须根据采购的时间需要，按项目部要求的提前时间，提前书面呈报自己施工范围内的材料要求计划;根据施工现场的尺寸，及时提供外加工面材的加工尺寸及加工图，保证不影响采购订货。

　　9.6 工人每天排队打卡进入施工现场，在施工现场应着公司统一工服，服从分包商文明施工统一管理，做到活完、料尽、场地清，材料按分包商指定位置统一堆放整齐。

　　9.7 承包商负责人必须配合分包商每月按时发放工人工资，不得漏报或拖欠工人工资、奖金及加班工资，否则，由承包商承担相关责任。

　　9.8 按时支付工人加班工资、奖金，不得以任何名义和借口拖欠工人加班工资、奖金，负责缴付工人的各种保险费用，并对工人的自身安全承担全部责任。

　　9.9 对工人进行经常性的安全教育，保证做到安全文明施工、无工伤事故、无事故隐患。如果工人发生工伤事故，全部责任及费用由承包商自行承担。

　　9.10 按分包商要求做好各项质量、安全检查和上岗前培训工作，特殊工种持证上岗。

　　9.11 充分考虑到垂直运输的难度的对施工工期的影响，垂直运输不成为承包商工期延误的理由。

　　9.12 负责临电一级箱以后二级箱、三级箱的线路安装及保管工作，损坏则赔偿相应损失的50%。

　　9.13 如果分包商现有的三级箱数量不能满足承包商现场需要，额外需要三级箱由承包商自行提供，且标准必须与分包商提供之三级箱一致，并将新产品合格证明提交分包商保管。

　　9.14 负责楼层正常照明线路的架设工作。

　　9.15 自行供应电焊机二次空载保护器，并将合格证明提交分包商保管。

　　9.16 自行提供现场需用之安全带、安全网、移动操作平台，且必需是合格产品，并将合格证明提交分包商保管。

　　9.17 自行提供施工、消防两用的储水油桶和分支管路、角铁架阀门，自备电焊、动火、油漆、木工移动用灭火器。

　　9.18 负责对分包商提供的临时供电系统的设备、材料进行保管和维护，如发生损坏、丢失由承包商负责赔偿。

　　9.19 负责对本层的灭火器进行保管和维护，如损坏或者丢失由承包商负责赔偿。

　　9.20 按分包商要求登记和缴纳工地出入证押金和安全帽押金，如果出入证或安全帽丢失由承包商负责赔偿。

　　9.21 保护好自己与其它分包的成品或半成品，因成品、半成品保护工作不善造成的所有责任和损失由承包商承担。

　　9.22 保护好运送到现场的'材料和机具设备，如发生损坏、丢失由承包商负责赔偿50%。

　　9.23 如果因承包商的原因使分包商受到总包、监理或业主的罚款和批评，该项罚款由分包商行使罚款和处罚的权利，承包商必须无条件服从。

　　9.24 以洪涛公司一分子自居，对外展示洪涛公司的良好形象和风尚，约束自身言行举止，在施工现场和生活区域都不得有任何打架、斗殴、聚赌、随地大小便的行为，更不能口出脏话。违规者，轻者罚款50元，重者除名。

　　9.25 与其他承包商友好共处。如果与其他承包商之间出现矛盾，坚决服从分包商的管理与决策。

　　9.26 承包商不得以任何理由鼓动、聚集工人闹事或者罢工。如因承包商拖欠工人工资或其他承包商与工人之间的纠纷而发生工人罢工或者闹事等情况，承包商将承担由此对洪涛公司造成的所有损失和责任。

　　9.27 服从分包商的一切指令，包括但不限于：进度要求、质量要求、整改要求、罚款通知等。

　　9.28 合同条款规定的其它事项。

　　9.29 承包商必须服从分包商根据合同条件发出的各项指令。

　　9.30 遵守国家的法律或法规，根据法律或法规制定的任何法律文件、规定或命令。

　　9.31 遵守对本工程施工具有任何管辖权的机构的任何规章、附则及其所发出的一切通知要求。

　　10. 分包商的工作和责任

　　10.1 向承包商提供详细的设计规范要求、图纸、施工进度计划，如有变更，须及时通知承包商或者下达指令。

　　10.2 监督承包商的施工进度、施工质量、安全文明生产、临水临电设施等。

　　10.3 按照合同条件与承包商一起验收工程质量，并签署有关文件。

　　10.4 按照合同规定，向承包商支付工程款，每月直接发放工人工资。

　　10.5 根据工程需要，对承包商发布包括变更指令在内的各种指令。

　　10.6 提供临时供电系统的设备、材料，包括一、二级箱和第一批三级箱。

　　10.7 提供临电一级箱之前的缆线架设安装工作。

　　10.8 负责供水干管和水泵系统的施工、管理。

　　10.9 提供每一层的通道照明设施。

　　10.10 提供每一层的灭火器(于固定位置)。

　　10.11 统一为进场工人购置安全帽，办理出入证件。

　　10.12 提供现场和各种警示牌、主要机具操作规范牌。

　　10.13 合同条款规定的其它工作事项。

　　10.14 双方应遵守国家的法律或法规，根据法律或法规制定的任何法律文件、规定或命令。

　　11. 施工进度计划

　　11.1 施工进度计划详见附件二。

　　11.2 承包商必须按照分包商的施工进度计划完成本分包工程，分包商有权根据实际情况随时对施工进度计划进行调整，承包商必须采取一切措施保证各施工阶段的进度和质量按分包商要求完成，及时增补相应工种的工人数量，保证施工进度。

　　12. 验收

　　12.1 分包商按阶段对工程质量进行验收并且书面签证，承包商须提前三天通知分包商安排验收事宜。

　　12.2 本分包工程全部完成并通过分包商自检后，通知监理验收，全部合格后进行总结算。

　　13. 发现缺陷的处理

　　13.1 承包商因施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此产生的额外费用由承包商承担，并计算由此引致的工期延误。承包商必须立即按分包商要求完成返工和整改工作，不得以任何理由拖延。

　　14. 施工进度延误与核定损失额

　　14.1 承包商因施工质量不符合设计及规范要求而返工或整改，由此导致分包商工期延误，造成的损失和发生的费用由承包商承担。

　　14.2 承包商不能按合同规定完成本分包工程，分包商可将本分包工程交予其他承包商完成，由此造成的损失和发生的费用由承包商承担。

　　14.3 因承包商的原因造成分包商总体工程竣工延期，每延期一天，罚款人民币二万元，不设上限。

　　15. 不可抗力

　　15.1 不可抗力事故系指合同双方在缔结合同时所不可预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。签约双方任一方由于受诸如政府政策变动、战争、严重水灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能按时履行合同，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于不可抗力事件所影响的时间。在本分包合同中，不可抗力因素的确定以业主的最终指令和文件为准。

　　15.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内取得有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

　　16. 违约及终止合同

　　16.1 上述由承包商承担的费用由分包商从将要支付给承包商的工程款项中扣除。

　　16.2 承包商收到分包商发出的违约通知后14天内(或经分包商书面确认的时间内)，仍未纠正其下述任何一种违约行为，分包商可向承包商发出书面通知，终止全部或部分合同。

　　16.2.1 如果承包商未能在合同规定的期限内或分包商准许的任何延期内交付本分包工程。

　　16.2.2 承包商未能履行合同项下的任何其他义务。

　　16.3 一旦分包商根据第16.2款终止部分或全部合同，分包商可以选择其他承包商继续完成本分包工程，承包商应承担分包商因此造成的损失和额外费用。未中止部分的合同应由承包商继续完成。

　　16.4 由于承包商违约所造成的分包商的相关损失及费用，分包商将从支付给承包商的工程款中扣除。

　　16.5 如承包商拒绝承担应承担的法律责任或经济责任，分包商可中止支付工程款并寻求法律途径解决争议和问题。

　　17. 分包商终止合同

　　17.1 如因施工质量问题、施工进度问题和其它违反合同事宜，承包商不能履约，分包商可向承包商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同的范围，以及终止的生效日期。

　　分包商(公章)：

　　分包商代表(签字)：日期：

　　18. 仲裁承包商(公章)：承包商代表(签字)：日期

　　18.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能过成协议时，应提交仲裁。

　　18.2 合同争端的仲裁应由仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

　　18.3 仲裁裁决应为最终裁定，并对双方具有约束力。

　　18.4 除另有约定外，仲裁费应由败诉方负担。

　　19. 适用法律

　　19.1 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

　　20. 合同生效及其他

　　20.1 本合同一式四份，双方各执两份。

　　20.2 除非合同中另有规定，本合同经双方签字并盖章后，即开始生效。

　　甲方：乙方：年月日：

分包合同篇7

　　甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话：

　　今由甲方金瓯富贵世家3# 、4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。

　　1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。

　　2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。

　　3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。

　　4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。

　　5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。

　　6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。

　　7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则签订本合同，双方共同遵照执行。

　　甲方：乙方：年月日

分包合同篇8

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　分包内容：

　　分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天

　　3、质量安全标准

　　3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

　　3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。

　　4、分包合同

　　4.1总包合同同样适用于劳务分包。

　　4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

　　5、图纸

　　5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。

　　6、项目经理

　　6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。

　　7、总包义务

　　组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。

　　（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。

　　（2）向分包提供各层水、电。

　　（3）向分包责任人进行技术交底。

　　7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;

　　7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;

　　7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;

　　7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

　　8、分包义务

　　8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;

　　8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的'质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;

　　8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收;

　　8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;

　　8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求，及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。

　　8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。

　　8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。

　　8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。

　　9、材料、设备供应

　　9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。

　　9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明

　　（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。

　　10、分包价格

　　10.1本工程的分包价格采用下列方式计算：

　　（1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。

　　（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。

　　11、分包工程款的支付

　　（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;

　　（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。

　　12、施工变更

　　12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。

　　12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

　　12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。

　　12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。

　　13、施工验收

　　13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。

　　14、争议

　　14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议;

　　（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;

　　（2）向所管辖权的人民法院起诉。

　　14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果：

　　（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;

　　（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;

　　（3）仲裁机构要求停止合同工作;

　　（4）法院要求停止合同工作。

　　15、禁止转包或再分包

　　15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。

　　16、不可抗力

　　16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　17、合同解除

　　17.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,

　　17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。

　　18、合同终止

　　18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。

　　19、合同份数

　　19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。

　　20、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定当日后生效。

　　总包：（公章）

　　地址：

　　法人代表：

　　分包：（公章）

　　法人代表：

　　地址：

分包合同篇9

　　根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.

　　工程概况

　　1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .

　　1.3 承包范围及内容: .

　　1.4 建筑面积: .

　　1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.

　　1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

　　合同工期

　　2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.

　　2.2 合同工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天.

　　2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计.

　　第三条质量

　　3.1 本工程质量等级为 .

　　3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为XXX .

　　3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

　　第五条合同造价

　　合同造价:暂估万元(人民币万元整),最终造价以最后竣工结算为准.

　　第六条合同价款计算约定

　　6.1 本合同价款计算约定为:

　　6.2 材料单价的确定:

　　6.3 本工程人工单价:装饰技工元/工日,普工元/工日,安装人工元/工日.

　　6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.

　　第七条甲方工作

　　7.1 甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令.

　　7.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:

　　a)本工程的质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目标;

　　b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的`要求等);

　　c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;

　　d)本工程的关键工序,特殊过程,重要环境因素和重大危险源以及控制要求.

　　e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.

　　7.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.

　　第八条乙方工作

　　8.1 乙方委派为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.

　　8.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.

　　8.3 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.

分包合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程委托乙方承包施工，为明确双方职责，便于落实管理，使工程能顺利、圆满、保质、保量地完成，经双方协商，特订立如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：上海第六人民医院门诊楼改造急诊工程

　　2、工程地点：宜山路618号

　　3、建筑面积：15000㎡

　　4、结构层次：4层

　　二、承包方式及承包范围

　　1、承包方式：包清工

　　2、承包范围：基础修土、机械挖土跟班、挖排水沟、抽水、垫层回填土、基础、主体中的所有砖砌(砌块)、混凝土(包括栏板、扶手、腰线、搁板、导墙等零星构件)浇捣、预制构件制作安装、垫块制作、搁模或夹模洞孔攘嵌、水箱、女儿墙压顶砌筑、浇捣、填充墙及构造柱中拉结筋锚固剂固定或焊接及安放、零星砌筑、配合弹线、找平、运送剩余商品混凝土到指定地点摊铺、主体结构验收前修补(以质监站中间验收通过为准)。施工场地内及施工场地外50米以内的材料运输;泥、普工方面的一切内外清理(以能搞内外粉刷为准);不在产生其他零星点工。

　　三、承包价：

　　1、结构：木工按砼接触面积计算，二结构木模板(圈梁、构造柱)每平米为40元(大写：肆拾元/㎡)包括钉子、铁丝、木工用电动工具以及密封条

　　2、钢筋按每吨伍佰伍拾元(包括扎丝)，按实计算。包括基础及二结构(圈梁、构造柱)

　　3、砌筑砌块墙按每立方米贰佰元，包括浇筑混凝土。其中砌块规格为600*300*200与600*300*100.砌块墙600*300*100均在33%内，如超过部分另加每立方米贰拾元。

　　4、工期：20xx.12.10日至20xx.01.20日必须完工，总工期40天

　　5、所有机械及工具、附件、易耗件均有乙方自理。

　　四、结算方法：

　　主体结构完成，验收合格后，凭现在项目经理、仓库保管员、成本核算员签字的单据，到公司经营部进行结算。公司经营部根据提交的单据结算。

　　五、付款方式：

　　施工期间甲方每月发放生活费，待工程结束验收合格后一次性结清工程款，余款春节前付清(跨年度工程按完成工作量造价的100%结算)。

　　六、机械、工具和劳动防护用品：

　　乙方在施工期间的劳防用品如手套、雨衣、雨鞋等均有乙方自己负责。职工的操作证及暂住证费用由乙方自己负责。所有机械如：插入式振动机、平板式振动机、振动棒、电锤等及其他所对应的附件、易耗件及所需的小工具如：泥桶、铁桶、铁镐、洋镐、直尺、拖线板、浇水皮管、劳动车、铅笔、建筑线(太阳灯、动力和照明移动电箱(包括电缆线、灯管)由甲方提供，乙方保管，丢失按价赔偿。

　　七、工程进度：

　　乙方必须根据甲方与建设方关于工程的工期要求，配备足够的`劳动力，且必须保证泥、普工工程的进度不影响其他施工班组，使整个工期不受延误、顺利进展。当甲方发现乙方因劳动力不足，内部混乱或技术力量不足而造成工程进度太慢，经甲方指出而无措施解决的，甲方有权终止承包协议，造成的全部损失由乙方负责，因乙方原因乙方中途退场的，已完工程量的工程款按承包价的80%一次性结算。此工程项目必须按期完工如有拖迟工期每一天罚金为伍仟元

　　八、工程质量：

　　乙方必须严格按照施工验收规范优良标准要求砌筑、墙面平整、垂直不超过2MM面粉刷构件安装等，以确保工程质量达到优良标准。在施工中乙方绝对服从甲方，监理及建设方的监督，如泥、普工工程质量达不到规范要求，致使监理或建设单位要求停工整改，为此造成的损失由乙方负责，如乙方因施工质量不符合规范或设计要求，且整改不力或无力整改的，甲方有权终止承包协议，所造成的损失概有乙方负责。工程质量以质监站及建设方验收评定为准。

　　九、安全生产、文明施工：

　　1、乙方进场后、乙方负责人首先必须到工地安全员处上交乙方全体施工人员名单和身份证及综合保险由甲方代为办理。

　　2、每一位职工上岗前必须接受过工地安全员及乙方班长等的安全教育，并签字后方准上岗作业。否则，发生任何事件由乙方负责。

　　3、乙方必须严格遵守工地的各项规章制度，遵守安全生产六大纪律，服从工地领导和安全员的指挥，严禁违章操作，野蛮施工，如有违反，一切损失由乙方负责。

　　4、特殊工种(机械操作工)上岗作业必须持有有效的上岗操作证，且必须把上岗操作证复印件全部交到安全员处。

　　十、工程承包保证措施：

　　乙方在施工中质量达不到要求、返工多、有违章操作、不听指挥、不遵守工地的安全管理制度，以及材料浪费等，甲方工地项目部有权对乙方作出罚款处理，罚金在承包款中扣除。

　　十一、其他责任：

　　1、甲方提供乙方全体职工食宿，乙方严禁在工地自备炊具烧饭，不准使用电沙锅、电饭锅、电炉、电水壶。每发现一次，没收用具处罚款200元。

　　2、乙方在施工期间严禁任何人随带女眷和小孩，且不准带女职工进场。一经发现，甲方有权提出警告，并按滞留工地的每人每天100元处罚(在承包金中扣除)，直到终止协议。

　　3、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料、保护好各种机械设备，如乙方施工中造成材料浪费、机械因乙方野蛮施工和保护不当而损坏等，甲方有权予以罚款处理，情节严重的作扣减造价处理。

　　4、乙方在施工过程中应与其他各班组密切配合，团结一致，严禁打架斗殴，酗酒闹事，如有发生工地将视情节轻重给予罚款、清退或移交公安机关处理。