【实用】分包合同三篇
随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的分包合同3篇,希望对大家有所帮助。
分包合同 篇1
因甲方承建的某立交工程的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:
第1条:工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).
1.3承包方式:土方工程全包干
1.4工期:
1.5工程质量等级:工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求.
1.6工程造价
第2条 图纸及资料
2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:
2.2甲方审定日期: (提供份数: 份)
第3条 工程采用的标准规范及质量要求
3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(jgj73-91)要求组织施工及验收.
3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.
第4条 双方责任
4.1甲方责任
4.1.1检查施工进度计划完成情况.
4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口.
4.1.3按合同条款支付工程款项.
4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系.
4.1.5组织分项工程验收.
4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.
4.2乙方责任
4.2.1提供进场施工必备的.有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料.
4.2.2执行甲方签发的技术质量指令,按甲方审定批准的设计图纸,施工方案及本合同的要求组织施工,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程.
4.2.3严格遵守甲方制定的分承包管理办法,规定及各项现场管理制度.接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查.
4.2.4服从甲方统一调度管理,按时参加生产调度会及工作协调会,并执行会议指令.
4.2.5施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备,材料物资等加强管理.如损失或被损坏,由乙方自行负责.
第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定的职责
5.1甲方驻工地代表人:
5.2乙方驻工地代表人:
5.3乙方应接受甲方的合理指令,通知.甲方的指令,通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方.通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行.因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延.如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除.在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人,财,物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度.
第6条 工期延误
对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延,但不予经济签证.
6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工.
6.2下雨超过24小时以上不能施工.
6.3如遇地质条件变化,勘察报告与设计不符合而造成施工中断者.
6.4因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工.
第7条 竣工结算
7.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内.
7.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕.
第8条 安全施工
8.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度.
8.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽,橡胶鞋,安全带,安全鞋等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作.
8.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题.进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同.乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施.乙方的安全员的任命应报甲方审批.
第9条 违约及处理
9.1甲方代表不能及时发出必要指令,确认,不按合同的约定履行其义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为, 应承担违约,相应顺延工期,并按本合同有关条款承担责任和费用.
9.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到本合同约定的质量要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失.
9.3除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行外,违约方承担上述责任后应继续履行合同.
9.4因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用.以上违约按违约金额的10%计算.
9.6乙方质量违约责任:如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求,则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用,直至到整体工程质量等级核定前达到优良标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方.
第10条 争议解决方式
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决.协商不成时,可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁.
第11条 其它事项
11.1本合同由双方签订,双方签字盖章后生效.至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期期后,有关保修条款终止.本合同正本二份,双方各执一份,副本三份甲方执有.
11.2本合同款未尽事宜,甲,乙双方本着平等原则,要协商补充条款.
发包方: 承包方:
法定代表或委托人: 法定代表或委托人:
地址: 地址:
电话: 电话:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
分包合同 篇2
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称: xx小区后续分项工程
工程地点: xx小区
二、工程承包范围
承包范围: xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:XX 年 12 月 23 日
四、付款方式
支付 23680 万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的.违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间: XX 年 1 月 28 日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○xx 年 一 月 二十八 日
分包合同 篇3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据甲方的有关要求和乙方的承诺,为进一步明确双方的责、权、利,并在平等互利的原则下,双方协商一致,达成以下条款,签订本合同,共同遵守执行。
一、承包形式
甲方将承接的民发世界城二期4-1#楼及商铺工程的 砼浇捣单项劳务发包给乙方。由乙方组织劳动力 (包括自负、自供工护具、低值易耗品、劳保用品、材料费、小型电动工具、部分机具等),在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务。
二、工程概况
1、工程名称: 民发世界城二期4-1#楼及商铺
2、建筑面积:
3、工程结构: 框剪结构29层
三、承包范围
本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构混凝土浇筑、捣固及表面找平成型等的全部工作内容。(不含地下车库分区部分)
四、质量要求
本工程基础、主体及围护结构的混凝土施工质量按国家的相关《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-20xx及相关规范、标准执行;且必须达到验收评定的合格标准。并保证振捣密实和不开裂,不得出现蜂窝、麻面、苟洞等缺陷。表面标高、平整度及密实度必须达到质量验收标准的要求(特别是阳台、卫生间、厨房地面、楼梯踏步及空调板等),如未达到要求,所造成的人工剔打、打磨、砼缺陷的修补发生的人工费、材料费、机械费等一切费用均由乙方负责。如因乙方工人操作不当造成的材料浪费及后续的清理费用均从乙方工程款中扣除。
五、工期
工期要求严格按照甲方确定的时间完成;为确保工期,乙方要合理安排组织施工,并做好工人思想工作,安排好换休,同时安排好工人节日期间的生活。
六、安全
无重伤、死亡事故,轻伤频率控制在7‰以内。施工中,操作人员严格使用“安全三宝”,不准任何人在高处抛弃物品,违者罚款500—1000元/次。在施工过程中,安全要求按甲方现场管理人员要求执行,违反安全操作规程的按“安全技术交底”的规定处罚。
七、文明施工
固定人员保证现场清洁、文明。按施工现场标化工地管理规定, 做到工完料尽场清。分项内容达不到规定要求,且不认真整改,除 赔偿所浪费材料外,每次罚款200~500元。检查累计三次以上仍达不到要求,则甲方有权另行安排人员进行整改,其所发生的实际费用
按1.5倍在乙方劳务款中扣除。如因现场不文明施工而受到政府有关部门的罚款,乙方除承担相应费用外并自愿接受甲方双倍的罚款,其所有费用在乙方工程款中扣除。
八、综合治理
按公司内部治安管理条例执行,凡违反治安管理条例,后果由乙 方或当事人自行负责,对打架、斗殴者罚款200元,并立即退出现场。 若发生偷盗行为(按实际的加倍赔偿),情节严重的移交当地派出所 处理或按甲方“内部治安管理条例”处罚。
在施工过程中,班组非生产原因(如打架斗殴,不按承包合同执 行闹情绪等),造成停窝工的损失,由乙方负责按实际计算赔偿甲方,并要求该班组立即退场。
九、承包单价及包干范围
混凝土工程的浇灌架搭设、跳板铺设、泵管的拆除、清洗、清堵泵管、堵管混凝土的二次转运及处理,混凝土振捣密实,混凝土表面的找平和收光,落地或漏浆混凝土的收捡及二次利用,,按每立方米 8 元(基础部分)、 16元(汽车泵送部分)、18元(地泵及屋面塔吊浇灌部分)人工费包干。其中包括:
1、浇混凝土前的提前润模费;
2、层高的加高(层高3.60米以上)增加费;
4、模板内的杂物清理及清扫费;
5、混凝土的振捣密实及表面找平、收光费;
6、现场零星混凝土的收捡、运输及处理费;
7、简易浇灌脚手架的搭设、钢管架料的扣件拆除和清洗维修费;
8、文明施工费;
9、现场二次转运材料用工费;
10、工具、个人防护用品费;
11、铁铲、灰桶、扫把、抹灰工具等易耗品费;
12、安全施工费;
13、管理及不可预见用工费。
14、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
十、包干工作内容及要求
1、该工程按标准化文明工地管理,达到标准化文明工地要求,文明施工及创标化工地包括在包干单价内。
2、按混凝土立方米体积包干,不扣除钢筋所占体积,但堵管混凝土的处理也不增加费用,具体方量以混凝土送货单为准。浇筑混凝土的浇灌架钢管、跳板搭设及拆除和运输直至指定地点堆放,混凝土振捣及表面找平、收光和混凝土表面遮盖养护等、工护具(软、硬靠尺、灰桶、灰盆、灰盘、砂板、广线、铲子等)、低值易耗品(元钉、安全帽、扫把)。不可预见用工费(如停水、停电、机械故障、材料短时供应不上和资金暂不到位或雨季施工等临时造成停、窝工费用及人工费五佰元以下的设计变更等均由乙方自行调整劳动力)。
3、浇捣范围内所需的临时跑道,放料、安放溜槽、清补模板缝
及模内杂物的清理、润模、安放垫块、预埋件的.安装及保护,收捡落地砼、墙、柱脚模板座浆、砼传递、捣实、抹平、覆盖及养护。按设计规范规定处理好施工缝,配合试验员做试块。砼浇筑完毕后负责场地清洁。
4、在施工过程中,不分工程量(面积)大、小,不分操作中的难易程度,不分材料、不讲任何条件,总之,凡属于本工程施工的工作内容及施工围墙内的工作项目均执行以上包干价。
十一、甲方责任
1、严格审查乙方的施工能力,审查按合同进场人员的思想和技 术素质,对乙方所有进场人员进行分类建档。
2、积极为乙方创造必要的施工条件,严格审核乙方计划数量后按计划、品种及日期及时配备供应材料和大型机械。
3、负责及时提供设计资料,施工图纸并进行施工组织设计,安 全、质量及文明施工的交底和施工进度计划安排的交底。熟悉图纸和规范,做好轴线和标高的测量,并将轴线、标高用划线的方式提供在楼面或已浇筑混凝土的柱上。
4、负责乙方进场时的安全、质量教育及施工过程中的安全质量 监督,发现乙方在施工中的安全质量问题,甲方有权责令返工修整,如乙方不在限期内整改,甲方有权罚款或停止乙方施工,直至中止合同,并对乙方予以清退,由此造成的经济损失全部由乙方负责。
5、根据现场的情况,为乙方提供住宿,搭设现场需要的食堂及 娱乐设施。
【分包合同】相关文章:
分包的合同04-10
分包劳务合同03-03
工程分包劳务合同04-23
钢筋分包合同04-07
个人分包合同03-30
专业分包合同01-10
打桩分包合同01-01
劳务分包合同12-31
正规分包合同11-05
勘察分包合同11-12