合作协议

时间：2024-03-28 07:48:57 协议书

有关合作协议范本

　　在不断进步的时代，很多地方都会使用到协议，协议对双方的事务履行起到积极作用。拟起协议来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的有关合作协议范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

有关合作协议范本

　　有关合作协议范本篇1

　　项目名称：大型光伏板清洗机器人控制系统

　　甲方: 山东鲁班智能装备有限公司

　　乙方: 山东省科学院自动化研究所

　　签订时间： 20xx年10月

　　签订地点：济南

　　山东鲁班智能装备有限公司（简称甲方）与山东省科学院自动化研究所（简称乙方）就研究开发大型光伏板清洁机器人控制系统项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

　　第一条研究开发项目的内容：

　　1．技术目标：研发出一种可半自主进行光伏板清洁的机器人控制系统，使得机器人能够在清洁光伏板的过程中进行一键清洁。操作人员负责主体移动系统的方向，机械臂自主进行光伏板的清洁。合作研制样机一台。

　　2．技术指标：参照附件技术协议要求

　　第二条双方各自承担如下工作：

　　甲方：负责所有硬件设备的购置、整体执行机构的设计、加工和实施；负责总体技术方案审定。配合联合调试。乙方：负责清洗机构主体控制技术方案设计和实施。负责提供所有控制系统所需硬件采购明细。负责整体控制系统集成、软件编程。

　　其中双方参与：

　　1. 控制系统以乙方开发为主，甲方协助配合改造和调试。

　　2. 现场调试部分由甲方总体负责，乙方配合调试。

　　3. 其他未涉及辅助配套部分由甲乙双方协商确定。

　　第三条本协议签订生效后，乙方制定明确开发计划、进度要求。

　　第四条开发周期为 6个月，自第六条第2款执行之日起计算。由于设备未按时购置造成的延期另计。

　　第五条为确保本协议的全面履行，双方确定，采取以下合作方式：成立课题组。项目总负责人为宋峰，双方各指定一名技术负责人和一名联系人：

　　甲方技术负责人：赵修林，联系人：赵修林；

　　乙方技术负责人：李向东，联系人：李向东。

　　双方参与项目开发人员根据各自承担的工作和时间要求各自组织、及时沟通，并保证开发任务按进度要求完成。

　　双方应高度重视、密切协作。项目开发实施后，课题组应定期进行项目有关的技术和工作进展交流与协商，及时解决开发过程中遇到的各种有关问题，以保证各项工作的顺利开展。

　　第六条双方确定，甲方经费自行承担，甲方支付给乙方研发的总费用50万元。乙方提供给甲方小规模纳税人普通发票。甲方给乙方支付本项目的研究开发经费及支付方式和时间：

　　1．甲方支付乙方研究经费总额为人民币壹佰万元整。

　　2. 协议签订后一周内，甲方支付乙方研发经费10万元。

　　3. 项目实施过程中，即签订协议后一个月内，甲方支付乙方研发经费30万元。

　　4. 协议签订三个月内，甲方支付乙方研发经费30万元。

　　5. 样机验收完毕一个月内，支付其余费用30万元。

　　6. 其他协作事项：未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　第七条在该项目实施过程中形成专利、图纸等技术的知识产权甲乙双方共享，该控制系统，甲乙双方不得单独将此控制系统用于光伏板清洁以外的其他行业。

　　第八条确需将该控制系统进行第三者应用，须经双方达成一致。

　　第九条本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

　　第十条未经双方同意，任何一方不得将本项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。否则转让方承担由此造成的经济损失。

　　第十一条风险责任的承担：

　　在本协议履行中，因单方面原因导致研究开发失败或部分失败，并造成损失的，由责任方承担造成的损失。双方确认，该技术研发过程存在风险，如研发失败或部分失败，乙方承担的责任以100万元的研发费用为限。

　　第十二条双方确定因履行本协议应遵守的'保密义务如下：

　　1、保密内容：本项目所涉及的所有技术内容及资料。

　　2、涉密人员范围: 双方参与课题研究的人员和该项目涉及的相关人员。

　　3、泄密责任：承担造成的经济损失。

　　第十三条各方确定样机开发的进度按以下方式：

　　1．甲乙双方严格按照协议的要求完成各自承担的部分和调试工作。

　　2．研究开发样机的整机联调时间按进度要求执行，联调试验在甲方进行。

　　第十四条双方共同参与对完成的样机依据性能指标进行测试验收，测试验收结果报告由双方签字确认。

　　第十五条根据乙方为甲方指定的人员提供该样机的技术指导和培训，提供该研究开发成果相关的技术服务。

　　1．技术服务和指导内容：根据甲方要求协助解决产品在安装调试中出现的问题，免费指导、培训甲方技术人员安装调试。

　　2．地点和时间：甲方单位，培训时间为一周。

　　第十六条如需后续改进升级等，其合作方式双方协商确定。第十七条双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　第十八条本协议一式四份，具有同等法律效力。

　　第十九条本协议经双方签字盖章之日生效。

　　甲方：山东鲁班智能装备有限公司（盖章）法定代表人／委托代理人：（签名）年月日

　　乙方：山东省科学院自动化研究所（盖章）法定代表人／委托代理人：（签名）

　　有关合作协议范本篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方拥有工业操纵杆控制技术，鉴于乙方对甲方控制技术的了解，愿意实施甲方的技术及专有技术，并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的.原则签订本合同，共同遵照履行。

　　一、甲方所提供技术的内容、要求和工业化开发程度：提供工业操纵杆控制技术，根据甲、乙双方签订的销售合同要求来实施，在小试生产的技术成果

　　二、技术指导的内容：基本标准上的技术协调及产品技术服务

　　三、技术指导的人员由甲方派出，差旅费、咨询服务费有乙方承担，具体费用标准，甲乙双方另行订立协议进一步明确。

　　四、提交期限、地点和方式：

　　1. 如双方未约定履行期限，甲方可以随时履行，乙方也可以随时要求对方履行但应给对方必要的准备时间。

　　2.可以在乙方所在地履行。

　　3.以操纵杆的结构设计、新品开发测试分析，利用甲方拥有的技术和经验等方式来完成。

　　五、验收的标准和方法：按照产品质量及服务

　　六、合作方式：甲方按照本协议约定提供符合要求的技术以及相关的技术咨询服务

　　七、后续改进的提供与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权仍然归甲方所有，但乙方在合作期限内有权免费继续使用。

　　十二、其他约定：甲方在与乙方就该技术进行合作时，并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。

　　十三、违约责任：乙方如果未经过甲方同意泄露甲方产品技术等信息，要支付（）违约金

　　十四、争议的解决办法：甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的一致同意提交技术提供方所在地的仲裁委员会进行仲裁。

　　十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式二份，双方各执一份。

　　十六、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议内容，补充协议或变更内容与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：

　　有关合作协议范本篇3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　1．概述

　　乙方希望在_________公司产品平台上开发，移植，测试，验证，演示特定的软件和硬件产品。

　　甲方希望通过本协议及利用相关技术资源提供的服务与工具帮助乙方获得（包括免费使用，以优惠价格购买特定_________公司产品等）最基本的配置要求来开发，移植，测试及演示乙方的产品。

　　本协议的适用范围是中国大陆地区。

　　2．产品开发测试

　　乙方同意在以下方面进行相应的投入：

　　（1）在_________公司_________服务器及相关产品平台上开发，移植，测试，验证，演示乙方特有的软件产品，并获得甲方的认证测试及授牌。

　　（2）为基于_________服务器上的该解决方案提供集成或咨询服务。

　　（3）在乙方推出该产品新的版本，更新，升级或任何功能增强（统称增强）的时候，乙方将会在同时或之后一定合理的时间内，使得这种增强正常地适用于_________服务器平台。

　　（4）乙方同意，可能与_________公司公司就该解决方案进一步的市场及销售方面的合作进行另外的沟通。

　　3．产品

　　根据如下条件，_________公司同意依据_________公司产品列表和其它适用产品列表与折扣，销售硬件和软件许可给乙方，双方遵从本地的_________公司关于销售与服务中的条款与条件。

　　（1）以上产品的销售数量由甲方规定。

　　（2）甲方可能提供使用过的产品或翻新的.产品。如果使用，甲方会做特殊指明。

　　（3）乙方同意在协议生效日起半年时间内，使用_________公司产品的首要目的是本协议描述的目的。

　　（4）乙方承诺不把依据本协议购买的_________公司产品在本协议期限时间内用于再销售。

　　本协议中甲方同意的特殊折扣与特殊价格，不适用于其它任何包含双方的购买协议，且乙方不得将折扣价格透露给任何第三方。

　　4．免费使用和赠送样机

　　经由甲方选定的_________名应用软件开发商将免费获得一台开发样机的使用权，时间期限最长为六个月。若乙方列入_________家名单中，即可享受本条款待遇，否则享受条款5或6的待遇；

　　在与甲方签订本合作协议并取得开发样机使用权后三个月内完成移植任务且经认证，可得到继续免费使用该样机三个月的资格并可在优惠价格条件下购买一台开发样机（详见本协议附件2中规定），经检查未能完成移植任务者，甲方将收回免费使用的样机；

　　在上述陈述中后三个月的免费使用期限内，如果乙方能够基于所移植的应用软件另行卖出至少一台_________公司_________服务器（型号不限），并提供相应证明资料（如向_________公司下单的订单号码或向分销商下单的合同复印件），将获_________公司所赠送的免费使用开发样机的所有权或以象征性购买的办法取得该样机的所有权；

　　如果乙方未能实现后三个月销售任务，_________公司将收回该样机并重新审定开发样机使用资格；

　　在本开发样机的所有权未转移之前，乙方承诺对样机的完好性负责。任何有关样机和零部件的丢失或损毁，乙方将负完全赔偿责任。

　　5．优惠购买开发样机

　　所有在_________年_________月_________日前报名参与本活动的应用软件开发商，包括乙方在内均有开发样机的优惠购买权。优惠价格和购买方式依照本协议中的规定。

　　乙方同意在与甲方签订本合作协议后从甲方指定的经销渠道购买样机，并向甲方渠道支付相关税费和有关进口费用，以及样机产品费用。如果乙方三个月内完成移植任务（经_________公司认证），可以在同样价格条件下购买第二台开发样机。

　　6．免费使用_________解决方案技术中心

　　所有在_________年_________月_________日前报名参与本活动的应用软件开发商，包括乙方在内将获得免费使用_________解决方案技术中心的资格，有效的使用期限报名之日起三个月。

　　由于资源分配问题，解决方案技术中心具体使用时间需经甲方协调安排。

　　7．技术支持

　　甲方可通过其解决方案中心所拥有的设备及技术人员，为乙方开发，移植，测试，验证，演示在_________公司_________服务器平台上的解决方案提供免费的咨询服务，或者提供测试解决方案的平台。但以上服务需要乙方提前向甲方的相关部门申请并得到确认。

　　8．条款与终止

　　本协议自签字盖章之日起生效，有效期为_________年，除非因本条款中的原因提前终止。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议附件为本协议不可分割的一部分，若在冲突，应以本协议为准。乙方承诺履行本协议的义务，且保持乙方公司、联系人、产品或服务信息的准确性。

　　任何一方可无理由终止本协议的部分甚至全部，但需提前30天书面通知另外一方。任何一方可因故终止本协议的部分甚至全部，但需提前15天书面通知另外一方其违规行为及对己方的损害。

　　由于乙方对本协议的违反造成协议的终止，并造成甲方的损失包括商业信誉的损失，甲方有权要求乙方支付乙方依据本协议规定购买_________公司产品的特殊价格与正常售价之差价。

　　无论本协议因何原因终止，乙方应按照甲方的要求返还或以其他甲方许可的方式处理样机；对于协议终止之前已经开发出的基于_________公司产品平台的软件应用，甲方的权利不应因本协议的终止而受到影响。本条规定与本协议中其他条款的规定应是累积的。

　　9．变更与增补

　　甲方有权根据市场情况增加，修改或删除本协议附件的_________公司产品；修改产品列表价和折扣；实施或改变产品政策和产品计划，但会合理的提前书面告知乙方。除非双方经过书面认可并经授权代表的签字，双方试图对本协议的任何修改均视为无效。

　　10．其他

　　除非特别申明，乙方和甲方同意本协议不意味着对于对方的产品享有权利，资格和收益。

　　如果经过_________公司判断，该设备的用途不完全符合本协议所表述的用途，_________公司公司保留拒绝出售_________公司产品的权利。

　　乙方和甲方同意各方为独立法人，除特别的说明外，就本协议中的_________公司产品，双方无相关的代理，伙伴，合资关系，以及其他相关的法律上联系。本协议不授权双方可以代表另外一方，向第三方约束或承诺。

　　乙方不得分配或转让其权利和义务给第三方，除非事先得到甲方的书面同意。甲方有权分配或转让其权利给分支机构，并事先通知乙方。

　　11．保密

　　在未签订可独立执行的保密协议的情况下，甲方没有义务为乙方提供的信息进行保密。为履行本协议，乙方在此同意授权甲方使用乙方在本协议执行过程中所提供的信息。乙方同意甲方在其所拥有或赞助的网站上表达乙方公司及其产品或服务。甲方同时可以存储和发布乙方相关员工的联系方式，如姓名，工作电话，工作电子邮箱。乙方将保持信息的准确性，并根据甲方的合理要求对其进行更新并及时提供给甲方。

　　有关合作协议范本篇4

　　甲方：

　　营业执照（身份证）号码：

　　乙方：深圳市______投资咨询有限公司

　　营业执照号码：

　　为充分运用甲乙双方的信息优势，经甲乙双方友好协商，就双方合作事项达成如下协议：

　　一、合作内容：

　　甲方提供有资金需求的内资项目企业（）给乙方，乙方为甲方推荐的项目企业提供融资相关咨询服务，甲方负责协调与项目方的联系与沟通。

　　二、佣金分配：

　　1、甲方推荐的项目企业融资成功后，乙方按照项目方融资总额的%一次性收取服务费；

　　2、乙方在收到项目企业的`融资服务费后七个工作日内将该项目的居间劳务费一次性付给甲方。支付比例为乙方收到服务费的百分之五十。

　　三、保密条款：

　　未经对方同意，双方均不得将本协议及双方合作的任何内容告之与本合作无关的第三方。

　　四、生效日期：

　　本协议有效期从年月日起至年月日，双方当事人签章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

　　本协议书签定地为：深圳______投资咨询有限公司

　　有关合作协议范本篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、合作宗旨

　　在双方本着真诚友好、可持续发展的合作原则下，为提升甲方的科技竞争力，提高甲方的经济效益。甲乙双方在办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术方面进行合作，乙方为甲方的办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术提供技术服务。

　　二、双方权利和义务

　　甲方的权利和义务

　　1、按照合作协议进度安排，甲方有权要求乙方提供办公室无土栽培和楼顶小农场种植的种子及营养液原液。甲方对乙提供的技术享有使用权。

　　2、甲方有义务将有关种植中遇到的问题及时反馈给乙方，以便乙方到甲方处进行技术服务。

　　3、甲方支付给乙方技术指导方案费（包括技术转让费）和保养维护费。

　　4、甲方负责乙方到甲方工作往返的交通和食宿费用。

　　乙方的权利和义务

　　1、根据甲方的要求，提供适合甲方需求的办公室无土栽培和楼顶小农场种植技术，包括栽培所需的种子和营养液原液，并提供育苗、移栽、病虫害防治等其他技术指导，以满足甲方的.种植需求。

　　2、乙方享有依据约定获取甲方支付的报酬。

　　3、乙方享有甲方今后推广本产品所得利润分成。

　　4、乙方所提供的种子与营养液必须是符合市场标准的，种子发芽率达到90%以上，营养液能提供植株正常生长所需的营养。

　　5、双方未达成续约协议，合同到期自动终止。

　　6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　7、本协议未尽事宜，双方本着真诚友好、可持续发展的合作原则，共同协商解决。协商不成，由签约所在地仲裁委员会仲裁解决。

　　三、协议执行期限

　　本协议有效期为年，自年月日到年月日为本协议商定执行期限。

　　四、产品和技术使用费及支付方法

　　甲方先向乙方支付种子及营养液的费用及技术合作费用的20%，待合作成功后再支付剩下的80%的技术合作费用。

　　签约地：

　　甲方：

　　法人代表（签字）：

　　授权代表（签字）：

　　技术负责人（签字）：

　　乙方：

　　法定代表人（签字）：

　　授权代表（签字）：

　　技术负责人（签字）：

　　年月日

　　有关合作协议范本篇6

　　第一章总则

　　____________有限公司，遵照________法律注册的________公司(简称________)，

　　地址：________________为甲方与________________有限公司，遵照

　　________________法律注册的________________公司(简称________)，地址

　　________________为乙方。甲方和乙方(简称双方)同意根据《中华人民共和国中外

　　合作经营企业法》及其他有关法律的规定，共同成立一家合作经营企业(简称合营公

　　司)。

　　合营公司的宗旨系引进专利技术进行合作生产。甲方提供生产厂房及所需设备，乙方提供专利技术。双方按本合同附件列明的项目投入。

　　合营公司由甲方独自经营管理，乙方承包使用技术的全过程，保证其产品达到合同规定的要求。乙方提供的专利技术按本合同第五条款规定，以提成费的办法作为补偿。

　　第二章定义

　　本合同及附件中所引用的技术名词分别阐述，其意义明确如下：

　　2.1 “产品”系指合同附件所列的产品。

　　2.2 “专利”系指经登记获有专利权的和经登记获有实用新型专利权的及本合同附件所列明的须经申请的专利技术。

　　2.3 “技术”系指为满足生产、使用、保养及销售该产品所需的技术并为乙方目前所持有的或将来能获得的并有权向第三者公开的技术数据、配方、生产程序、终纸、说明书、手册目录及信息等。

　　2.4 “商标”系指合同附件所列明的商标。

　　2.5 “技术协助”____按合同规定乙方每年派出____名生产和发展该产品的技术专家至合营公司生产部门指导生产，逗留期限由合营公司与乙方商定。该专家的薪俸及往返差旅费由乙方承担，在中国逗留期间的住宿、膳食及生活津贴由合营公司负担。

　　应合营公司的要求，乙方按双方商定的适当时间内派____名技术专家至合营公司就有关生产、生产过程及销售产品等方面提供更有效的技术协助。合营公司应支付专家从受雇地至合营公司的差旅费及在中国期间的住宿、膳食及生活津贴等费用。

　　2.6 “技术信息互换”____在合同期限内乙方将已改进的技术通知合营公司。合营公司在使用技术中作改进时，应通知乙方。经改进的技术，其所有权属改进的一方并受本合同载明的保密条款所约束。

　　2.7 乙方保证：按双方议定时间提供的技术信息应是准确的、完整的和清晰的，由乙方提供的实用技术是最先进的;合营公司按乙方的要求在正确地应用其技术的状况下，合营公司的产品应达到国际先进水平。

　　第三章专利和商标的使用

　　3.1 不经乙方同意，合营公司在按合同的规定生产、使用和销售该产品外，不得使用其专利、商标和技术。

　　3.2 事先未得到书面同意，合营公司不得对所生产的产品进行修改。合营公司生产的产品与乙方生产的产品质量应相同。乙方有权采取任何必要的措施确保合营公司的产品达到规定的质量水平。

　　3.3 在合同期限内乙方向合营公司提供的使用技术系在中国境内生产及销售其产品，并按合同规定亦向乙方提供在国际市场中销售的产品。

　　3.4 合营公司应乙方的请求，在可能的情况下，于适当的`时候在____________以乙方的名义申请、登记、注册其提供的技术，使乙方获得其技术专利及专利权。

　　3.5 合营公司按照双方的议定，在销售产品上须标志商标时，应标明该产品是按乙方的许可证制造。

　　3.6 合营公司出售的全部产品所使用的名称和标志均载明于附件。经乙方同意后合营公司可使用其他名称和商标在中国市场销售。

　　第四章第三方伪造及侵犯

　　合营公司若发现有任何伪造的产品或侵犯专利或商标时，应立即通知乙方。虽然，仅乙方独家持有对其伪造产品或失常的使用产品、侵犯专利或商标时采取追究或多次诉讼或采取其他行动的权利，但乙方对合营公司就上述有关情况提出的各种建议应给予适当的考虑。为此，乙方可用合营公司的名义作原告人或双方联合作原告人，合营公司对此不应无理由地予以拒绝，但须先取得合营公司的专题书面批准。

　　10.4 在发生争执，并将争执提交仲裁过程中，除所争执并提交仲裁的争执事项外，双方都应按本合同的规定，继续执行各自的权利和履行各自的义务。

　　10.5 仲裁的裁决是终局性的，对双方都有约束力，仲裁费由败诉方负担或由仲裁机构裁决。

　　第十一章不可抗力

　　11.1 双方遇有无法控制的事件或情况应视为不可抗力事件，但不限于火灾、风灾、地震、爆炸、战争、叛乱、传染病及瘟疫。若遭受不可抗力事件的一方导致另一方不能履行合同规定的义务时，应将履行合同的时间延长，延长时间与发生不可抗力事件所延误的时间相等。

　　11.2 遭受不可抗力事件影响的一方应立即用电报或电传将发生不可抗力的事件通知另一方，并于15天内用航空挂号信将政府或有关部门出具的发生不可抗力事件的证明书寄给另一方。若因不可抗力引起的延误时间超过60天时，双方应通过友好协商进一步解决履行合同事宜。

　　第十二章合同文字和工作语言

　　12.1 本合同及附件用中、英文书就，两种文本具有同等法律效力。

　　12.2 合营公司的重要文件，一律用中、英文书就，两种文本均具有同等法律效力。双方同意用英语和汉语为工作语言。

　　第十三章其他

　　13.1 本合同书就的标题，仅为醒目用，不影响本合同的意义和解释。

　　13.2 合同的中、英文本各一式四份，每种文本双方各持二份。

　　13.3 甲、乙方及合营公司之间的通讯来往均以中、英文为准。

　　13.4 按本合同规定任何一方发出的通知或通讯，应以书面文字为准并按对方的地址寄出后7天，视为有效送达。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　姓名：________________ 姓名：________________

　　职务：________________ 职务：________________

　　电传：________________ 电传：________________

　　电挂：________________ 电挂：________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　有关合作协议范本篇7

　　甲方：公司（以下称甲方）

　　乙方：公司（以下称乙方）

　　为了充分发挥两方的各自优势，积极参与北京市朝阳区十里堡甲方所属地块项目建设（该项目暂定名：大厦，最终项目名称以政府立项文件批复为准），甲、乙两方本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则，通过友好协商就共同建设项目达成如下协议，以资两方共同信守。

　　1、项目基本情况

　　1.1 项目地块基本情况：

　　1.1.1 项目所在地：北京市，西侧，土地用途为＿商业＿＿，附《土地使用权证》。

　　1.1.2项目规划条件：

　　A. 总用地面积：约平方米

　　B. 总建筑面积：约10000平方米

　　具体经济技术指标以政府有关文件批复为准。

　　2、项目合作内容

　　2.1 甲方提供项目土地，乙方投资建设，建成的房屋按面积由甲方分得%，乙方分得%，两方拥有各自分得部分房屋的所有权。

　　2.2 项目设计工作由乙方主持，在符合规划部门要求的前提下，

　　设计方案应便于两方各自独立使用和管理工作，减少两方使用过程中交叉、干扰；项目设计只要求毛坯交房条件，预留装修做法，房屋的精装修设计、施工由房屋使用人另行委托；建筑外观设计应简洁明快，典雅大方，有品质感；甲方使用部分的设计方案应征询甲方意见。

　　3、甲方权利与义务

　　3.1 甲方负责办理项目立项、设计、规划、招标、开工等各项审批工作，正常费用由乙方支付，发票、收据等缴费依据由乙方收存。

　　3.2 甲方办理各项勘察、设计、招标、审批等各项涉及费用、工程价款等工作时，应事先征得乙方同意。

　　3.3 甲方有权监督乙方合理、高效使用土地；有权监督施工单位按合同约定工期、质量标准等完成施工任务。

　　3.4 甲方负责协调、处理施工扰民问题，乙方按有关文件标准支付费用。

　　3.5 甲方负责协调、处理项目地块周边单位、个人关系，保障项目建设顺利进行。

　　3.6 甲方负责合作项目的物业管理工作，乙方按两方另行商定的物业收费标准缴纳其自用部分房屋的物业费和水、电、气等费用，如乙方租、售其所分得部分的房屋，应在租、售合同签订同时要求使用人与物业公司签订物业服务合同。

　　3.7 甲方负责协调项目用水、电、燃气、供热、通信、通邮、交通等问题，乙方支付合理工程费用。

　　3.8 甲方应连续办理项目建设所需的各项审批工作，6个月内取得项目施工许可证件，争取早日完成项目建设。

　　4、乙方的权利与义务

　　4.1乙方有权参与合作项目各项审批、申报工作，承担正常费用，在保证项目正常申报、施工等条件下，优先乙方意见。

　　4.2乙方以甲方名义管理工程建设，按项目施工合同保证工期和质量，维护甲方权益。

　　4.3乙方应按照施工合同和有关法律、法规等要求，监督施工单位做好安全施工、文明施工和环境保护工作。

　　4.4乙方有权对在项目中分得房屋使用权独立进行租售工作，甲方给予必要的支持。

　　4.5乙方主持项目设计方案，设计方案应集约、高效使用甲方提供的土地，尽可能建设更多的房屋，通过合理、合法的设计等手段，如果设计方案总建筑面积超出平方米，并经政府规划部门审批同意，超出面积部分全部由乙方独自使用、租售。

　　4.6乙方支持、配合甲方或委托方的物业管理工作。

　　4.7乙方应向甲方提供完整的项目供水、电、燃气、热、排污、通信等市政配套工程设计、施工资料，以便于后期维修管理。

　　5项目物业管理

　　5.1 房屋交付后，实行统一的物业管理。

　　5.2 物业管理单位的确定，由本协议当事人协商一致的方式确定，

　　并由甲方与之签订物业管理合同。

　　5.3 乙方不参与房屋物业管理，不对房屋物业管理产生的任何法律后果承担责任。

　　5.4本合作项目由乙方命名，并在建筑外立面明示，项目外立面及屋顶广告收益归乙方所有。

　　6 违约责任

　　6.1、本协议任何一方违反本协议约定，应按照违约所涉及的'标的额的20％向守约方支付违约金承担违约责任，违约方除支付违约金外，还应赔偿守约方的实际损失。

　　7合同争议解决方式

　　7.1 因履行本协议或与本协议相关的事宜而发生争议的，由两方

　　友好协商解决。如协商不成，同意按照以下第贰种方式解决。

　　7.1.1 提交

　　7.1.2 提交人民法院诉讼。

　　8其他

　　8.1 本协议经甲、乙两方签字并盖章后生效。

　　8.2 经协商一致，两方可以书面形式对本协议进行修改或对未尽

　　事宜进行补充，并经签章后生效。修改、补充内容作为本协议的组成部分。修改、补充内容与本协议相冲突，以修改、补充后的内容为准。

　　8.3因不可抗力造成本协议不能履行的，本协议自动终止。

　　8.4 本协议壹式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份。

　　（此页为签字页，无正文）

　　甲方（章）：乙方：

　　代表：代表：

　　时间：时间：日

　　签约地点： xx区

　　有关合作协议范本篇8

　　甲方：（投资人）

　　乙方：（操作人）

　　根据中华人民共和国法律、法规的相关规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方委托乙方投资盈利一事，经过友好协商，现达成一致协议如下：

　　一、委托事项

　　甲方以自己的名义出资元委托乙方进行投资，获取收益，最新投资合同范本。

　　二、权利和义务

　　甲方必须把投资资金以及相关资料证明交给乙方，供其进行投资操作。甲方有权查询投资操作情况，但不得干涉投资操作，不得泄漏操作情况，不得随意抽撤资金，不允许自行进行投资操作。否则，由此造成的损失有甲方负责。

　　乙方对甲方账户全权管理，精心运作，自主操作并承担操作风险；对甲方账户资金有保本的责任，即在协议到期日，若甲方帐户资金低于其存入本金时，差额部分由乙方补齐，合同范本《最新投资合同范本》。

　　三、结算方式

　　投资期限为一年，每月收取利息。

　　以协议到期截止日为结算日，计算收益情况；以甲方帐户资金总额减去帐户本金后的收益为净收益；净收益有盈利时由双方按：的比例分配，净收益出现亏损时，其亏损部分由乙方补齐；

　　四、违约责任

　　甲、乙双方任何一方的行为造成损失的，由责任方负责一切损失。

　　甲方未依照本协定的规定提交出资额，从逾期第一个月起，按出资额的百分之每月缴付违约金。如逾期三月仍未缴付，除累计缴付违约金外，乙方有权终止本协议，并要求甲方赔偿损失。

　　乙方未依照本协议规定支付乙方本金及利息时，从逾期第一个月起，按出资额的'百分之每月缴付违约金。如逾期三个月仍未缴付，除累计缴付违约金外，甲方有权终止本协议，并要求乙方赔偿损失。

　　五、协议的变更和终止

　　投资行为违反有关法律、法规而依法被终止；

　　出现不可预测因素致使本协议无法继续运作，乙方有权终止协议；

　　本协议由乙方终止后，乙方对甲方理财资金不享有赢利和不承担亏损；

　　由于甲方的原因须终止协议的，乙方可以享有理财赢利和不承担亏损；

　　如达到终止条件的，可提前终止本协议。

　　六、争议的解决

　　凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方通过友好协商解决。协商不成时，可向相关仲裁机构申请仲裁或向签署地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除进入诉讼程序的部分外，本协议仍具有法律效力。

　　七、协议期限

　　协议期限为一年，自年月日起至年月日止。

　　八、其他

　　本协议生效期间，如发生不可抗力造成无法执行协议，本协议自动解除，甲乙双方均不承担相应的经济损失和法律责任；

　　本协议未尽事宜由双方共同协商一致后，另行签订补充协议；

　　本协议经双方当事人签字盖章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　有关合作协议范本篇9

　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是“网站合作合同范本”希望能够帮助的到您！

　　甲方：

　　乙方：

　　为了明确甲乙双方的权利和义务，本着诚信自愿、合作互利的原则，在敬业、诚信的基础上，以互相信任为前提，经友好协商，就甲方与乙方联合经营网络销售业务达成如下协议，并共同遵守。

　　一、合作期限：乙方同甲方进行商务合作的期间为——年——月——日至——年——月——日，期满后可以续约。

　　二、双方均有自主经营的网上宣传平台，利用一方提供的产品展开该平台的网上销售等商务活动。

　　三、合作方式

　　1、通过甲方自己网站以及现有资源对乙方销售平台进行推广，双方合作销售总额的15%作为甲方的销售分成（不包括运费）。

　　2、甲方发展的下线、下线合作推广销售网站，乙方分配销售利润5%给甲方（不包括运费）。

　　四、结算方式

　　1、乙方提供给甲方的销售分成为：在网上销售的所有商品实际价格的15%.

　　2、乙方按双方约定的日期，将以生成订单的商品销售额汇总，以实际销售价计算出已实销商品的售价总和，以清单方式提供给甲方。

　　3、甲乙双方约定的结算日期为每月的10日对账，20日之前结清上月的帐额。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方针对乙方产品所设计制作的、且在网上发布的所有网页、信息等版权归甲方所有。

　　2、甲方保证在使用推广乙方销售平台和推广乙方产品的过程中不对乙方其他销售平台及产品进行任何侵权。甲方有责任以有效之方式消除他人在网络平台对乙方的侵权行为，并责成责任人赔偿乙方因此造成的损失。

　　3、甲方应当在合同生效且乙方已完成整个提供所需资料信息后一周内制定安排推广计划，并且及时开始进行宣传推广。

　　4、甲方应保守乙方的商业秘密。本合同依法终止后，甲方仍有义务保守乙方的商业、技术情报、资料秘密。本保密条款不因本合同的终止、失效而无效。

　　六、乙方的权利和义务

　　1、乙方有权根据自身具体情况在在与甲方协商后变更陈列产品的图片、种类、数量及描述。

　　2、应及时向甲方提供所售商品的图片和文字介绍，经常与甲方联系更新商品及服务信息，并保证信息的合法、真实及准确。

　　3、乙方商品及其他重要信息如有变动应当立即通知甲方。乙方在甲方网上平台进行销售、商务活动应当出具或提供必要的票据或由双方协商解决。由于乙方原因（包括质量或者认为因素发错商品）所造成的'退换货情况，乙方将承担所有责任。因上述原因造成退款的，所涉及的相关费用均由乙方承担。

　　4、乙方应保守甲方的商业秘密。本合同依法终止后，乙方仍有义务保守甲方的商业、技术情报、资料秘密。本秘密条款不因本合同的终止、失效而无效。

　　七、违约责任

　　1、甲乙双方，不论哪方违反本协议的任一条款，在守约方就此发出口头或书面通知15天内，违约方应给予书面答复并采取补救措施。如果违约方不给予答复或没有采取补救措施的，则视为违约，守约方有权选择终止本协议或继续履行本协议，但无论守约方作出任何选择，违约方均应赔偿守约方的实际损失。

　　八、责任条款：由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者按约定的条件履行时，事故的一方应在15天内电报通知另一方，并提交由当地公证机关出具的有效证明，经双方协商决定后，可以免除部分履行的合同责任，亦可商定补救办法的补充协议以付诸实施。

　　1、甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

　　（1）由——仲裁委员会仲裁

　　（2）向——人民法院起诉

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　3、合同期限届满，双方不再续约的，本合同自然终止。

　　4、本协议经甲乙双方签字后生效。协议生效后，甲乙双方应严格履行。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人（签字）：代表人（签字）：

　　电话：电话：

　　签约日期：——年——月—日

　　签约地点：——

　　有关合作协议范本篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以后在其他项目上的商业合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：

　　(一)

　　权利与义务

　　1. 甲乙双方皆承认对方为自己的战略商业合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识商业合作方的旗帜徽标链接或文字链接。

　　2. 甲乙双方授权商业合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商同意后方可引用(具体商业合作项目另签协议)。

　　3. 甲乙双方在彼此互联网站中转载引用商业合作方的'信息时须注明"该信息由×××(商业合作方网站)提供"字样，并建立链接。

　　4. 甲乙双方必须尊重商业合作方网站信息的版权及所有权，未经商业合作方同意，另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自商业合作对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止商业合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。

　　(二) 相互宣传

　　1. 甲乙双方应在彼此站点追踪报道商业合作方的市场推广计划及相关营销活动。

　　2. 甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与商业合作对方商业行为有关的话题(具体商业合作项目另签协议)

　　3. 甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。

　　4. 双方还可就其它深度商业合作方式进行进一步探讨。

　　(三)其他

　　1. 甲乙双方的商业合作方式没有排他性，双方在商业合作的同时，都可以和其他相应的商业合作伙伴进行商业合作。

　　2. 本协议有效期为年，自年月日起到年月日为本协议商定商业合作方案的执行期限。

　　3. 甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。

　　4. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　5. 本协议为商业合作框架协议，商业合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式商业合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方商业合作的法律文件。

　　6. 本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约商业合作。

　　7. 双方的商业合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表签字：代表签字：

　　日期：年月日日期：年月日

　　盖章：

　　有关合作协议范本篇11

　　合同号：甲方：乙方：甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方作为的策划推广(包括广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案)事宜，达成如下一致协议：

　　一、合作范围

　　甲方委托乙方作为“ ”(以下简称“项目” )的策划推广，全权负责本项目的广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案等合作事宜。

　　二、合作期限

　　委托期为年月日至年月日。本协议合作期限届满前一个月，经协商同意，双方可续签合作协议。

　　三、广告投放总额

　　本协议合作期间，本项目广告投放总额不低于万元人民币。

　　四、工作内容

　　1、宣传推广的总体策划思路及具体广告操作方案;

　　2、各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议;

　　3、报纸广告、画册、宣传单张、展板、户外广告等创意、撰文、设计、输出、印刷、制作、发布等事宜;

　　4、影视广告：创意、撰文、设计、制作、发布;

　　5、广播广告：创意、撰文、制作、发布;

　　6、公关促销活动的策划和组织;

　　7、针对目标消费群进行适当的'市场调查;

　　8、营销、招商、推广的计划、策略、提案;

　　9、媒介发布的监控、统计、评估。

　　五、广告运作规则

　　1.严格按照规范的广告策划流程进行。策划流程的基本顺序如下：签约立项——支付月费——制定策略——创意构成——广告表现——客户审定——正稿制作 ——正稿确认——支付发布费——广告发布——财务结算——效果跟踪——意见反馈等。签约后项目即进入具体操作阶段，由乙方提供总体策划案，经甲方修改、审定、签字确认后，由双方按照总体策划方案，严格贯彻落实到每一个分项目的实施过程中，并按照经甲方签字确认的媒介计划分步实施。

　　2.各分项目将围绕第一款所述基本流程进行，各分项的具体操作程序如下：a.乙方依本协议所附的《设计、制作、发布等收费标准》向甲方提交正式的分项报价单;b.甲方审定乙方提交的分项报价单，如无异议，则签字盖章认可，并签署正式的分项合同;c.乙方依据彼此签字盖章的分项合同，开始实际性的工作。

【合作协议】相关文章：

合作社合作协议12-22

合作社合作协议02-29

合作的协议10-17

合作的协议11-04