- 相关推荐
工程承包合作协议
现如今,协议使用的频率越来越高,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的工程承包合作协议,欢迎阅读与收藏。
工程承包合作协议1
甲方代表:姓名_____性别_____年龄_____住址_____
乙方代表:姓名_____性别_____年龄_____住址_____
甲乙双方经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包_______单位_______工程,达成以下协议。
第一条 合伙宗旨:互惠双赢
第二条 合伙经营项目和范围:承包_______工程
第三条 合伙期限
合伙期限为 年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。
第四条 出资额、方式
甲方以现金方式出资,计人民币_______元(000、00元)垫付XX工程项目安全保证信誉押金和工程启动资金。合作终止后垫付XX工程项目安全保证信誉押金。届时予以返还甲方。
第五条 盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以经营利润为依据,按比例分配。甲方70%,乙方30%。
2、债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以押金承担责任。
第六条 甲乙双方的权利
1、甲方权限是:
(1)对外开展业务,订立合同;
(2)对合作事业进行管理;
(3)出售合作的产品、购进常用货物;
(4)支付合伙债务;
2、乙方的`权利:
(1)参予合作事业的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1、未经甲乙双方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。
第八条 合伙的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)甲乙双方同意终止合伙关系:
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后如有盈余,则按按比例分配剩余财产;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由押金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十条 本协议自与XX订立合同之日生效。
第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,合伙人各执一份份。
甲方签字:_____(盖章) 乙方签字:_____(盖章)
_年_月_日 _年_月_日
工程承包合作协议2
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营工程项目范围
合伙承包工程项目范围:以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限:合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方出资额为,占全部出资比例的 %。
2、乙方出资额为,占全部出资比例的 %。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
六、权利与义务
1、合伙期间的'财务由甲乙双方共同核算与管理,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意后方可支出与进帐;
2、甲方负责该工程项目部全部管理工作;
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项;
4、甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
七、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以工程合伙名义进行业务活动,由此而产生的一切后果均由本人承担,与其他合伙人无关;
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。
十、生效及补充
1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方 :
年 月 日
乙方:
年 月 日
工程承包合作协议3
甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)
鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价,双方于20__年__月__日共同达成并签订如下协议:
一、甲方通组公路〈K0+千米〉全长米,技术标准公路四级,水泥混凝土路面,厚20cm,标号C30,承包人完成工程项目范围:路基、路面。
二、根据工程量预算书所列的'预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整(.00元)。
三、支付方式:乙方人员及机械设备入场后,甲方一次性支付叁万元整,完成工程量50%后,甲方支付工程款贰万元整,完成工程量80%后,甲方支付工程款贰万元整,完成任务后,经甲方有关人员验收合格后,除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后,没有任何质量问题〉余款一次性付清。
四、乙方应在签订本协议后自定时间开工,本合同工期为一个半月,工期从上述开工期的最后一天算起,〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。
五、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方签字盖章生效,全部工程完工后经验收合格,工程结算完成后失效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:____________
乙方代表:____________
20__年__月__日
工程承包合作协议4
合伙人A:
身份证号码:
住址:
电话:
合伙人B:
身份证号码:
住址:
电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 合伙人:________、________、________、________ ________人共同在________________工程中,承包该项目工程。 ________、________、________________人投资,________、________、________、________ _______人共同管理经营、风险同存、收益共享的原则,有关事宜达成如下协议:风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
一、管理事项:________人在管理上各尽其所能、平等协商、思路一致、统一管理、协调一致的原则,有理有序进行工程施工开展合作_______人的事情达成共同实施后,假如决定是错误的,仍然_______人的'责任,不能过后方知说空话。为了达到工作顺利完工,提出好的建议。
二、投资事项:结合实际,本着有利于正常工作的原则________、_______、______ _______人投资,如投资不到位影响正常生产施工造成损失,由投资不到位者全权承担经济责任,按现场所发生的实际经济损失计算。
三、工作事项:________负责项目部手续的办理,对上、对下的关系协调工作,不投资,占总利润________的股份,如手续办理不到位和所拖延的时间损失由________负责;________、________、________________人投资,并且负责对整个工程的人力资源、物资资源的组织。
四、附加规定:保证该工程的工期、质量、安全、文明施工、治安临设消防等的管理指导工作,做好对内、对外的协调与沟通、成本控制、管理有序的工作;杜绝不合理的材料浪费,加强材料进出场的管理控制,加强白天、夜间的保卫管理工作,为了创造良好的工作环境尽心尽责。
五、财务管理约定:
1、投资与收益:________人共同承担风险,对整个工程的款项统一安排,把所有工程的投资款和材料款付清后,再按比例分配。
2、单价的确定、工资表、材料及日常支出、进出账单据必须由其中________股份人签字后生效。
3、进账的工程款需进入________办理的临时银行账户上,财务总账需在____日内结算持平账后,________人在财务报表中签字存档,日常开支必须做到________人以上在场或认可,保证进支账目实事求是,公证透明的财金管理制度。
六、合作违约约定:风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、合作协议________人签字后,若中途一人拆股或违约,另________人还需继续合作,违约者的投资需在该工程付清所有债务后在工程尾款中退还本金(本金不计息),若________人同时都退出由________人平均承担经济损失。
2、如其中一方不按此合作协议所规定的条款行使,则付________元(大写:________元整)违约金。
七、以上协议一式________份,________人各自_____份,签字后生效,具有同等法律效益,以此为证,不得反悔。注:________年____月____日签字生效,以前签订合股合作协议作废。
合伙人A签字:
签订日期:________年____月____日
合伙人B签字:
签订日期:________年____月____日
【工程承包合作协议】相关文章:
合作承包协议范本03-04
货运合作承包协议12-25
货运合作承包协议09-02
合作承包协议书02-14
合作承包协议书12-27
铁路货运合作承包协议01-23
承包合作协议10-19
简单工程承包协议12-26
工程合作股东协议01-14