我要投稿 投诉建议

项目施工合作协议

时间:2023-02-23 09:34:45 协议书 我要投稿

项目施工合作协议

  现如今,很多地方都会使用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编收集整理的项目施工合作协议,仅供参考,欢迎大家阅读。

项目施工合作协议

项目施工合作协议1

  甲方:_________

  身份证号码:_________

  乙方:_________

  身份证号码:_________

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88)、《建筑施工安全检查标准》(59-99),双方本着公平、自愿的原则,签定本协议书。

  第一条、项目概况及合作条件

  1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%;

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占到_____%;

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应当按照签订合同时间交纳投资款,投资款应当放到专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可以随时查阅、介绍工程退款、垫款、收款的资金采用情况明细表、账户及资料。

  第二条、工程管理责任及分工

  1、该项目工程管理责任及分工如下:

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;

  (2)该项目的财务会计日常工作由_____负责管理,办事员日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中采用的材料的品牌、单价、数量、订货等情况应当经双方共同意证实后方可以展开。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应当即时沟通交流工程上资金精心安排采用情况、互相积极主动协调、确保工程按时保质顺利完成。

  第三条、利益分享和风险承担

  1、利润、风险分配

  该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定派发。

  第四条、资金及管理

  1、该项目的各项资金开支及其他有关费用的缴付须要由双方盖章证实后方可以缴付。

  2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

  3、该项目运营后,每个月 号上开一次工程进度讨论会,探讨工程有关事情。

  4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  第五条 违约责任

  甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。

  1.1本工程项目名称:____

  1.2经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率为订为2%。利息排序日未少于三个月的资金实时支付本息;利息排序日少于三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息扣除投资款本金。

  1.3本工程项目的股份比例分配如下:

  甲方股份比例占到%;

  乙方股份比例占%;

  1.4在本项目资金发生周转紧绷时,由各投资者新增投资。业主所缴付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的'投资款,不得挪做它用。如有特殊情况须要动用资金,必须经双方同意后方可以退款。

  1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金妥当,双方应当共同分担利息及有关费用。

  2.1该项目工程管理责任及分工如下

  2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工精心安排由主管,甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。

  2.1.2该项目的财务会计日常工作由负责管理管理。

  2.1.3施工有关材料等方面的订货、环评和看管由双方委托派遣工人管理继续执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

  2.2管理人员的采用、待遇

  2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

  2.3材料订货及其他

  2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意证实后方可以展开。

  2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

  2.3.3合作双方应当即时沟通交流工程上资金精心安排采用情况、互相积极主动协调、确保工程按时保质完成。

  4.1资金和管理

  4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可缴付。

  4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

  4.2出纳与财务管理

  4.2.1办事员每月应当将基本建设不好的现金流量表中、财务收支情况表及开支财政预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

  4.2.2财务每月月底应当将基本建设不好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方财政预算分配利润采用。

  4.3合同争议与免责

  4.3.1该项目在合作中必须共同严格遵守上述条款,例如存有偿付,则违约方索赔死守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应当通过亲善协商化解,或应当提出申请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  4.3.2在该项目实行过程中,由于国家政策的关键性调整,人力不容畏惧,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  4.4本协议生效、中止及其他

  4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分后。

  4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设对备、机械、材料等,双方协商固定资产价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可以分配。

  4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算证实并无争议及投资利益互动后中止。

  4.4.4本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方亲善协商化解。

  (以下无正文)

  甲方:

  乙方:

  ____年____月____日

项目施工合作协议2

  甲方:(以下简称甲方)身份证号码:地址:乙方:(以下简称乙方)身份证号码:地址:风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下协议:

  第一章:项目概况及合作条件风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  第二章:工程管理责任及分工风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的.权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、该项目工程管理责任及分工如下

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  第三章:利益分享和风险承担

  1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲方_____%,乙方____%分享利益和承担风险。

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  第四章:其他

  1、资金和管理

  (1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  (2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  (3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  3、合同争议与免责风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  (1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

  (2)凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  (3)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  4、本协议生效、终止及其他

  (1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  (2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  (3)本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  (4)本协议于________年____月____日,由合作双方在中国______市签字。

  甲方:(签字)联系电话:________年____月____日乙方:(签字)联系电话:________年____月____日

项目施工合作协议3

  甲方:身份证号码:(以下简称甲方)

  乙方:身份证号码:(以下简称乙方)

  丙方:身份证号码:(以下简称丙方)

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

  第一章项目概况及合作条件

  1、本工程项目名称:________________________________________,中标造价约/万元人民币。

  2、经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。

  3、本工程项目的股份比例分配如下:

  (1)甲方股份比例占40%;

  (2)乙方股份比例占30%;

  (3)丙方股份比例占30%;

  (4)在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。

  (5)为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。

  第二章工程管理责任及分工

  (一)该项目工程管理责任及分工如下

  1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

  2、该项目的`会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。

  3、施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

  (二)管理人员的选用、待遇

  该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

  (三)材料采购及其他

  1、在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

  2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

  3、合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  第三章利益分享和风险承担

  1、利润、风险分配

  2、该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。

  第四章其他

  (一)资金和管理

  1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

  2、该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

  (二)出纳与财务管理

  1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

  2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  (三)合同争议与免责

  1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  2、在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  (四)本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

  3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  4、本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  ______年______月______日

  ______年______月______日

  ______年______月______日

项目施工合作协议4

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。

  第一条工程项目

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  第二条工程期限

  合同工期:总日历天数_____天开工日期:_____年_____月_____日

  竣工日期:_____年_____月_____日

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。

  1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;

  2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;

  第四条建筑材料、设备的供应和采购

  工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。

  第五条工程质量管理及验收

  一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收

  记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的',乙方应承担相应的违约责任。

  第六条安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第七条违约责任

  一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;

  二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

  第八条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第九条附则

  一、甲方代表为_____,乙方代表为_____。

  二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。

  甲方代表:

  乙方代表:

  日期:

项目施工合作协议5

  建设单位(以下简称甲方):__________________承包单位(以下简称乙方):__________________

  工程名称:__________________

  工程地点:__________________

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

  2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

  3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

  4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

  5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

  6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

  7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

  8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

  9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

  4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。

  5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

  三、协议内容:

  (一)登高上架要求

  1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

  2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

  3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

  4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

  5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

  6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

  7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。

  8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

  9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

  10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。

  11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。

  12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。

  13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

  14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

  15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

  16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

  17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

  18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

  19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

  (二)用电要求

  1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

  2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

  3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

  4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

  5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

  6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

  7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

  8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

  9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

  10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。

  (三)电焊机使用要求

  1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。

  2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

  3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。

  4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

  5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。

  6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。

  7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。

  (四)动火要求

  1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

  2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。

  3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。

  4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。

  5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。

  6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。

  7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。

  8、五级风以上禁止动用电气焊。

  (五)室外吊篮施工要求

  1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。

  2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。

  3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的'油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

  4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

  5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。

  6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。

  7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。

  8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

  (八)文明施工要求

  1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。

  2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。

  3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

  4、施工现场严禁随地大小便。

  5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

  6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。

  7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

  (九)施工现场环境要求

  1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。

  2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

  3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

  4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。

  5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。

  (十)工程质量的要求

  工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

  甲方单位(章)乙方单位(章)

  代表人:_________项目负责人:_________

项目施工合作协议6

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  丙方:__________________

  为了规范合伙人的行为,保护全体合伙人的合法利益,根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定,甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,签订本协议。

  第一条 合伙宗旨

  甲、乙、丙三方本着整合资源、互惠互利、共同发展的原则。

  第二条 合伙经营项目情况

  工程名称:__________________

  建设单位:__________________

  建设规模:__________________

  第三条 合伙期限

  自本项目开工起至本项目合同内容完成且工程结算及财务结算办理完毕止。

  第四条 项目合作投入形式

  1、 甲方:__________________以负责承接该施工总承包业务的方式入伙;

  2、 乙方:__________________以负责投融资的方式入伙;

  3、 丙方:__________________以负责项目经营管理的方式入伙。

  本项目乙方负责根据建设单位的要求时间前投融资共计人民4000万元,待甲方代表合伙人签订施工总承包合同后即可撤资20xx万元,根据工程款支付情况,原则上在满足正常施工的前提下也可中途抽走部分资金,合伙期满乙方的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第五条 出资期限

  乙方的出资,于________年____月____日前存入该项目挂靠施工企业的专用账户上(根据建设单位要求的指定银行:__________________交通银行黄泥磅分行)。

  第六条 财务、会计

  合伙人依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定,建立挂靠施工企业项目部的财务、会计制度。

  第七条 利润分配

  1、 甲方按建筑面积30元/m2的固定价分配利润,附属工程按其造价的2______________%提取利润,支付时间与工程进度款同步;

  2、 乙方和丙方对剩余利润按 比例进行利润分配;

  3、 合同签订后,甲方提前支取100万元人民币用于协调各方关系,余款按甲方付款金额的3______________%提取,支付时间与工程进度款同步。

  第八条 合伙人的职责

  1、 甲方负责对外承接该业务,代表合伙人以施工单位授权委托人的身份订立合同,并负责外部协调;

  2、 乙方负责本项目部的财务管理和固定资产管理;

  3、 乙方和丙方共同负责本项目的现场管理。

  第九条 合伙人的权利

  1、 有权监督执行事务的合伙人、检查本项目部的项目管理情况;

  2、 有权了解合伙项目部的经营状况和财务状况,有权查阅账簿。

  第十条 合伙项目部事务的决定

  下列事务必须经全体合伙人同意

  1、 处理合伙项目部的不动产和工程完工后的剩余资产;

  2、 聘任合伙人以外的人担任项目部的项目经理、财务经理、总工程师。

  第十一条 合伙项目部的解散

  1、 合伙期届满,合伙人不愿继续合伙经营的;

  2、 全体合伙人决定解散的。

  第十二条 清算的顺序

  1、 清算由体合伙人担任,并确定一名清算负责人;

  2、 项目部清算时,应通知和公告债权人;

  3、 清理项目部的财产,分别编制资产负债表和财产清单;

  4、 处理与清算有关的合伙企业未了结的事务;

  5、 清算结束后,应当编制清算报告,并经全体合伙人签名盖章后,

  在15日内向企业报送清算报告,办理合伙项目部的注销登记。

  第十三条 声明和保证

  本协议签署各方作出如下声明和保证:__________________

  1、 合伙人各方均为具有独立民事行为能力的自然人,并拥有合法的权利或授权签订本协议;

  2、 合伙人各方投入本公司的资金,均为各合伙人所拥有的合法财产;

  3、 合伙人各方向本公司提交的文件、资料等均是真实,准确和有效的。

  第十四条 保密

  各合同方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的`文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方的同意,其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

  第十五条 争议解决

  因履行本合同所发生的争议,双(各)方应友好协商解决,如协商不成,可以向重庆XX提请仲裁。

  第十六条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙丙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十七条 合同的效力

  1、 本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效;

  2、 本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,均具有同等法律效力。

  3、 本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方 (盖章):__________________ 甲方 (盖章):__________________

  委托代理人签字:__________________ 委托代理人签字:__________________

  签订地点:__________________ 签订地点:__________________

  ________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日

  丙方(盖章):__________________

  委托代理人签字:__________________

  签订地点:__________________

  ________年 ________月 ________日

项目施工合作协议7

  甲方:石井街计生办

  乙方:石井人民医院

  甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷;

  2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;

  3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;

  4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。

  二、乙方的'权利和义务

  1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;

  2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;

  3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;

  4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;

  5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。

  三、其它

  1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。

  2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。

  3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。

  甲方负责人: 乙方负责人:

  联系电话:联系电话:

  年月日年月日

项目施工合作协议8

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程范围:

  3、工程地点:

  4、项目业主:

  第二条 工程管理

  1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。

  2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。

  3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。

  4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。

  5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。

  第三条 税金及管理费的扣缴

  1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。

  2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。

  3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。

  第四条 工程款的收取与支付

  工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。

  工程款的支付按甲方与业主签订的.施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。

  第五条 其它有关问题

  1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。

  2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。

  3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。

  4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。

  6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。

  7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。

  8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。

  9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。

  第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。

  第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。

  第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

  甲方公司联系电话: 乙方联系电话:

  甲方公司联系人: 身份证号码:

  签订时间:20 年 月 日 签订地点:

项目施工合作协议9

  甲方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议:

  一、项目概况及合作条件风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  二、工程管理责任及分工风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、该项目工程管理责任及分工如下

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  三、利益分享和风险承担

  1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

  2、本项目的'管理人员工资按照项目部的规定发放。

  四、资金和管理

  1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  五、违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

  六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  七、免责约定在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  八、本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  4、本协议于________年____月____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲方(签字):________年____月____日

  乙方(签字):________年____月____日

项目施工合作协议10

  发包单位:

  施工单位:

  根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

  1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

  1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

  第二条合同工期

  2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

  2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。

  2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

  2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。

  第三条工程造价及付款方式

  3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。

  3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。

  3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。

  第四条双方的工作和义务

  4.1甲方的工作义务

  (1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。

  (2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

  (3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

  (4)负责本工程的对外联系工作。

  4.2乙方的工作义务

  (1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。

  (2)保证项目管理成员的'完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

  (3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。

  (4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

  (5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

  第五条关于工程验收的约定

  5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

  5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

  5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

  5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。

  5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意

  第六条违约责任

  6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。

  6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。

  6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

  第七条争议或纠纷处理

  7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

  第八条附则

  8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。

  8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

  发包方: 承包方:

  年 月 日 年 月 日

项目施工合作协议11

  合伙人:____(以下简称甲方),居住地:____身份证号码:____

  合伙人:____ (以下简称乙方),居住地:____身份证号码:____

  甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨

  在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以福建____公司中标确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建____公司名义出现。

  三、合伙期限

  合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资额、方式及比例

  1.甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。

  2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%。

  五、盈余分配与债务承担

  1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

  2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

  六、退伙

  合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 退伙需经对方同意,方可实行;

  未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  七、权利与义务

  1.甲方为合伙期间的`财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

  2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

  3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

  八、禁止行为

  1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

  2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  九、合伙期满

  合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

  十、纠纷解决

  若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则所在地法院解决。

  甲方:____

  法定地址:____

  乙方:____

  法定地址:____

项目施工合作协议12

  第一章 项目概况及合作条件

  1.1 本工程项目名称: 万元人民币。

  1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利

  率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三

  个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息

  计入投资款本金。

  1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

  甲方股份比例占 %;

  乙方股份比例占%;

  1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程

  款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情

  况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。

  1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

  者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。

  第二章 工程管理责任及分工

  2.1 该项目工程管理责任及分工如下

  2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙

  双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

  2.1.2 该项目的会计日常工作由负责

  管理。

  2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;

  采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

  2.2 管理人员的选用、待遇

  2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

  2.3 材料采购及其他

  2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

  确认后方可进行。

  2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

  2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

  程按时保质完成。

  第三章 利益分享和风险承担

  3.1 利润、风险分配

  3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,

  按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承

  担 %。

  第四章 其 他

  4.1 资金和管理

  4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

  支付。

  4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专

  用帐户上,专款专用。

  4.2 出纳与财务管理

  4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

  务,并随时接受合作双方股东的'银行资金查询,以便安排资金投放。

  4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

  相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最

  终双方决算分配利润使用。

  4.3 合同争议与免责

  4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守

  约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关

  的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或

  向人民法院提起诉讼。

  4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地

  震、台风、战争、属于免责范围。

  4.4 本协议生效、终止及其他

  4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

  分。

  4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设

  备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最

  后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴

  税金等才可分配。

  4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内

  部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽

  事宜,经甲、乙双方友好协商解决。

  (以下无正文)

  甲 方: 乙 方:

  年 月日

项目施工合作协议13

  建设单位:__________________________(以下简称甲方)施工单位:__________________________(以下简称乙方)依据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:__________________________

  2、工程地址:__________________________

  3、工程范围:_____________

  4、承包方式:包工包料。

  5、承包造价:_____元(大写:__________)。

  二、工程期限

  根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)

  开工日期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,总工期_____天。

  三、本工程竣工质量为一次性合格工程

  乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

  四、工程价款支付及结算

  本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

  五、其它约定

  1、甲方承担的安全责任、权利

  (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

  (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

  (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

  (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

  2、乙方的责任、权利

  (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

  (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的'人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;

  (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;

  (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

  六、未尽事宜

  其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:_____________乙方:_____________

  代表人:_____________代表人:_____________

  身份证号:_____________身份证号:_____________

  公章:_____________公章:_____________

  日期:____年_____月____日 日期:____年_____月____日

项目施工合作协议14

  发包人(全称):_

  承包人(全称):_

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_温州市教师教育院雁荡分院改造工程

  工程地点: 乐清雁荡镇响铃街12号

  工程内容: 结构加固

  工程立项批准文号(或教育主管部门项目审批文号):

  资金来源:_ 财政拨款

  承包范围:_ 包工包料

  开工日期:_ 20____-7-19

  竣工日期:_ 20____-8-29

  合同工期总日历天数_ 40 天。

  工程质量标准:_ 合格

  合同价款:金额(人民币大写):_贰拾陆万柒仟捌佰陆拾伍元整:_ 267865元

  二、专用条款

  (一)、合同文件组成及解释顺序:

  (1)本合同协议书;

  (2)中标通知书;

  (3)招投标文件及其附件;

  (4)标准、规范及有关技术文件;

  (5)图纸;

  (6)工程量清单;

  (7)工程报价单或预算书;

  (8)双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  (二)、施工组织设计及双方派驻现场的工程师

  1.承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:

  2.发包人派驻现场的人员姓名: 职务: 联系电话: 职权:代表发包人,对施工现场的工程管理全面负责。承包人项目经理是 徐爱国 ,职务: 项目负责人 建造师证书编号: 联系电话: 职权:负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包人负责的各项事宜。项目经理必须驻施工现场,未经发包人允许不得替换。

  (三)、工程变更

  工程联系单先审核,后施工。提出方申报工程变更联系单需发包方和设计单位共同会签,经教育基建中心审核,并统一编号;由设计单位主动签发的联系单,须由发包方、监理方签发,经教育基建中心审核,并统一编号。否则该联系单无效。

  (四)、质量与验收

  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。隐蔽工程和中间验收部位:按有关规定执行。

  (五)、安全施工

  承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。 承包人存在安全施工措施不当或缺失的,应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正,而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿,全部由承包人承担。

  (六)、工程款支付和结算

  本工程采用固定总价合同,即按中标价一次性包干,今后无论政策调整、材料价格等影响工程造价的因素如何变动,合同造价均不予调整。投标单位必须在投标报价时考虑其可能存在的风险因素。

  1. 按中标价结算。

  2. 若清单中工程量单项误差≥5%的,招标人和中标单位在发出中标通知书3天内一次性提出,核对属实后按第3条进行调整,逾期不予受理。

  3. 经教育基建中心审核后的变更项目,凭联系单按 《浙江省建筑工程预算定额》(20____版) 及相关政策性文件进行结算,按三类工程取费,市场信息价按 20____ 年 6 月的信息价计价,最后下浮 15 %。无相应定额子目的'新增项目,按市场价组价,并经双方协商确认后计入结算,不再下浮。

  4. 工程款支付办法:签订合同生效,进场施工预付20%,竣工验收后付至50%,办理结算经财政审核后支付至95%,剩余5%做为维修保证金,保修期满后一次性付清(不计息)。由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项,统一在结算时支付。

  (七)、竣工验收与保修

  1.承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前,免费向发包人提交两套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料(包括相片)及两套光盘,壹套报教育基建中心备案。竣工资料壹套必须是原件。如因资料不符合要求,而产生的资料整理费用,由承包人承担。

  2.本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、温州市相关保修规定。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。

  三、其他

  1.工程未办理竣工验收交付发包人前,承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护,费用由承包人承担。

  2.本工程投保由承包人投保并承担费用,投保内容按法律法规办理。

  3.本工程双方约定担保事项如下:

  (1)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:提供保证金 。担保额度:合同总价 %

  (2)双方约定的其他担保事项:

  a. 履约担保

  承包人应在签订合同后的7天内,按招标文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额 %的履约保证金。履约担保内容包括:工期担保为履约担保的30%,质量担保为履约担保的50%,安全等其他综合担保为履约担保的20%。

  b. 履约担保的有效期:履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。

  四、合同生效

  合同订立时间: 20____-7-19

  合同订立地点:_温州市教师教

  育院雁荡分院 本合同双方约定:一式五份,正本贰份,副本叁份,经双方签字盖章,并经教育基建中心相关职能科室鉴证后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

项目施工合作协议15

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

  一、项目概况及合作条件

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  (3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  (4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  二、工程管理责任及分工

  1、责任及分工如下:

  (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  三、利益分享和风险承担

  1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  四、其他

  1、资金和管理

  (1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  (2)该项目的`工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  (3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  2、出纳与财务管理

  财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  3、合同争议与免责

  (1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  (2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  4、本协议生效、终止及其他

  (1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  (2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  (3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。

  (4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲方:(签字)

  代表人:

  住址:

  联系方式:

  乙方:(签字)

  代表人:

  住址:

  联系方式:

【项目施工合作协议】相关文章:

施工项目合作协议09-10

施工项目合作协议15篇01-24

施工项目合作协议(15篇)01-24

工程施工项目合作协议03-11

项目施工合作协议书01-19

施工项目合作协议(精选15篇)02-15

施工项目合作协议(汇编15篇)01-24

施工项目合作协议(集锦15篇)01-24

建筑施工项目合作协议书02-22