关于工程合作的协议书范文六篇
在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们需要用到协议书，协议书能够成为双方当事人的合法依据。那么写协议书真的很难吗？下面是小编为大家整理的工程合作的协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程合作的协议书 篇1
合同甲方： (以下简称甲方)
合同乙方： (以下简称乙方)
根据(中华人民共和国合同法)，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就 投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
一、合作的性质
1.1 合作双方不共同出资，不组成新的经济实体，合作双方独立经营，经济上独立核算，财产责任互不连带；
1.2 乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“ 工程有限公司”；
二、合作方式
乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。
三、甲方的权利和义务
1 、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。
2 、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。
3 、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工程施工期间的各项管理。
4 、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。
四、乙方的权利和义务
负责对相关部门及单位的联系和公关工作，了解项目招标的相关程序，为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料，为夺标处理好一切外围工作。
工程合作的协议书 篇2
甲方:
乙方:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款：
第一条 总则
1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目的安排及费用
2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同管理工程项目，协调与业主及相关部门的关系。
2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。
2.4甲乙双方合作项目共同对其进行成本合算及利润分配，自负盈亏。分配原则为净利润的50%
第三条 甲方职责
3.1项目实施由甲方负责，工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2负责项目的前期，中期，后期等相关工作。
3.3负责所实施的项目保质保量，达到与业主方所签订合同的相关实施标准。
1
第四条 乙方职责
4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。
4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。
第五条 其他
5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5.2本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：
年 月 日
2 乙方：年 月日
工程合作的协议书 篇3
甲方：
乙方：
甲、乙双方协商同意，就工程事宜，达成合作协议。现就有关协商条款列后共同遵守。
一、合作工程名称：
二、合作双方职责划分
1、甲方对范围内整个工程的工期、质量负责；编制投标文件，对施工进度、质量总负责；以甲方或乙方或甲乙双方联合的名义对本工程进行投标与管理。
2、甲方负责范围内直至交验及其质保建造工程；
3、乙方牵头对业主方和整个工程的关系协调、疏通等商务工作；若需要投标保证金以及履约保函，乙方负责提供和自己收回。
4、乙方负责园林景观、桥梁、泵房等土建工程、绿化工程和其它乙方承建的分项工程的施工、养护乃至质保责任（乙方具体施工内容待协商）；
5、双方一致同意本工程各自不能对任何部分进行转包；原则也不能对工程进行分包，特殊部分确需要分包必须协商一致后经业主批准处理；
甲、乙双方组成联合工程项目部，甲方委派项目经理，乙方委派项目副经理（商务）、技术和财务人员，双方依据所担分项工程委派。
三、合作双方权益
1、依据工程情况，除各方承担的工程造价包括了各自的利润，各自负担各自的工程管理费外，甲方应向乙方支付利润的%（或万元）作为公关费用。
2、工程投标时，双方协商项目管理费额度。
四、在投中标前后的职责
1、依据投标需要各自提供有关资料的复印或原件资料；
2、合作双方签署的合同协议对每个成员均具法律约束力；
3、双方签订合作协议作为投标文件的组成部分（视业主对投标书的要求确定）；
4、合作双方要推举一代表人，双方共同提交一份授权书，以证明其代表资格；其代表人被授权代表各成员承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
5、合作双方各自不得再以任何名义，且未经对方知情的情况下，单独投标或与其他单位联合或合作进行本项目投标事宜。否则，被视为违约。
6、向本项目业主提交投标书前，双方必须批准和确认投标书，并必须对项目管理费额度达成一致意见。
五、合作双方的违约责任
投标书提交后，本项目满足合作双方共同条件，合作的甲、乙双方任何一方均不得随意改变合作初衷，务必合作到底。否则，被视作违约。违约方应向守约方支付上述权益额度的50%现金作为补偿。
六、本合约在各方签字盖章生效，退回履约保函，结清全部质保金之日失效。
七、本“合作协议”一式六份均为副本，甲、乙方各执三份；投标书中需要的“合作协议”为正本（附在投标书正本或合同正本之内）。
八、未尽事宜本着协商解决，实施过程协商不成的提交西安仲裁委员会仲裁。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
委托代表： 委托代表：
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
工程合作的协议书 篇4
甲方: 乙方:
经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:
甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。
甲乙双方权利义务：
（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任：
甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
---------
合同甲方： （以下简称甲方）
合同乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就 投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
工程合作的协议书 篇5
项目名：
合伙人数：________
甲方姓名________，性别____，身份证号码_________
住址________________；
乙方姓名________，性别____，身份证号码_________
住址________________；
丙方姓名________，性别____，身份证号码_________
住址________________；
以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共
和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙丙三方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。
第一条 合伙宗旨
第二条 合伙经营项目和范围
第三条 合伙期限以及工商登记
每次合伙企业经营期限为 年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
本次合伙期限为______年，自________年____月____日起，至________年
________日止。
本合伙依法组成合伙企业，由三方共同负责办理工商登记。
第四条 出资额、方式、期限
1.合伙人甲____________(姓名)以方式出资，计人民币____________元，占______；
合伙人乙____________(姓名)以方式出资，计人民币____________元，占______；
合伙人丙____________(姓名)以__ 方式出资，计人民币____________元，占______。
2.合伙期间各合伙人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第五条 经营方式，盈余分配与债务承担
1.甲乙丙直接参与日常工作，开三份合理工资。
2.盈余分配，以个人占有合伙股份为依据，按比例分配。
3.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。
4. 如出现亏损时，也按照占有合伙股份比例承担风险。
第六条 入伙、退伙，出资的转让
1.入伙：①需承认本合同；②需经全体合伙人同意；③执行合同规定的权利义务。
2.退伙：①需有正当理由方可退伙；②不得在合伙不利时退伙；③退伙需提前
________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第七条 合伙负责人及其他合伙人的权利
1.____________为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同；②对合伙事业进行日常管理；③出售合伙的产品(货物)，购进常用货物；④支付合伙债务；⑤____________。
2.其他合伙人的权利：①参予合伙事业的管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；③检查合伙帐册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。
第八条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条 合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第十一条 事务执行
1.共同投资人全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：
(1)在股份合伙企业发起设立阶段，行使及履行作为股份合伙企业发起人的'权利和义务 ；
(2)在股份合伙企业成立后，行使其作为股份合伙企业股东的权利、履行相应义务；
2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，三方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况；
3.三方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；
4.甲、乙、丙在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任；
5.共同投资人可以对甲、乙、丙执行共同投资事务提出异议。提出异议时，
应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。
6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：
(1)转让共同投资于股份合伙企业的股份；
(2)以上述股份对外出质；
(3)更换事务执行人。
第十二条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。 第十三条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十四条 其他
第十五条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送__ __各存一份。
合伙人：____________
合伙人：____________
合伙人：____________
____年____月____日
工程合作的协议书 篇6
甲 方：江苏伟恒建设集团有限公司
乙 方：
乙方担保方：
以甲方名义承接的 工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：
一、甲方责任：
1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。
2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。
3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。
4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。
5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。
二、乙方责任：
1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。
2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。
3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。
4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。
5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。
6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。
7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。
三、双方约定：
1、乙方承接的工程为工程，不包括工程，工程施工地点在 市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。
2、工程款必须汇入甲方（含甲方批准后的其他帐号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。
3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为 单位，担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产（汽车： 号，房产证号： ）及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。
4、关于印章方面的约定：
⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。
⑵除甲方负责人 同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。
⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。
四、乙方上缴给甲方的相关费用：
1、本工程乙方在月金 万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费 万元。两个项目以外的另行计算。
2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴 万元，其中在每年 月份前上缴 万元，另一半在 月前上缴】。
3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。
4包干费万元，同志年包干费用万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。
五、本协议一式四份，甲方两份、乙方和担保方各执一份，本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决，如协商不成，双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。
甲 方： 乙 方：担保人：
负责人： 负责人及配偶： 身份证号： 身份证号码：身份证号码：
电 话： 电 话： 电 话：
年月日
【关于工程合作的协议书范文六篇】相关文章：
工程合作的协议书汇总6篇04-21
工程合作的协议书汇编九篇04-16
工程合作的协议书集合10篇04-16
工程合作的协议书汇总八篇04-12
工程合作的协议书合集10篇04-11
工程合作的协议书集合5篇04-10
工程合作的协议书汇总9篇04-07
工程合作的协议书汇总10篇04-04
工程合作的协议书汇编6篇04-04
工程合作的协议书模板八篇04-03