我要投稿 投诉建议

公路工程设计合同

时间:2018-04-02 09:25:39 其他合同范本 我要投稿

公路工程设计合同

  导语:路是脚踏出来的,历史是人写出来的。人的每一步行动都在书写自己的历史。以下是由CN人才网收集整理的公路工程设计合同,欢迎阅读。
 

公路工程设计合同

  工程名称:
  工程地点:
  合同编号:
  设计证书等级:
  发包人:
  承包人:
  签订日期: 年 月
  发包人:
  承包人:
  发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
  第一条 本合同依据下列文件签订:
  1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。
  1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。
  1.3建设工程批准文件。
  1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。
  第二条 承包范围:
  2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为:工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计(完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计),包括但不限于以下内容:
序号 分项项目名称 规模 设计阶段及内容 估算总投资
(万元)
估算设计费(元)
方案 初设 施工图    
1              
 
 

 
 
 
 
1、承包人承担的设计任务和工作:XX道路建设工程项目的方案设计、初步设计、施工图设计,配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容,以及施工现场配合服务。
2、在工程建设过程中,因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量,相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,双方根据本合同另行签订补充协议。
3、根据成华府发【2014】6号文件设计评审要求,项目方案设计评审完成后,承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计,发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的,发包人有权结合市场设计收费行情,对设计费作一定扣减。
  第三条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件:(发包人根据项目要求设定)
 
序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
1 立项文件 1 合同签订后3天内  
 
2 地形图、红线图 1 合同签订后3天内
3 勘察资料 1 相应设计阶段开始前
4 本地块规划条件 1 相应设计阶段开始前
  第四条 承包人应向发包人交付的成果数量及进度要求:
 
序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
1 方案设计文件 8 合同签订后10个工作日提交 1、 本项目因实际情况的限制,在方案批准后2日内未提交地勘资料,工程工期顺延。自提交地勘资料的10个工作日,承包人提供全套初步设计文件。
2、 如不进行初步设计,施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。
2 初步设计文件 8 方案审查合格后10个工作日提交
3 施工图设计文件 12 初步设计批准后10个工作日提交
4 设计概算书 6 施工图设计文件提交后5个工作日提交
5 其他文件资料 1 设计资料及概算资料的电子版文件1份
  若未按上表规定时间提交相应成果的,每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。
  第五条 合同价款与支付
  5.1 设计费用
  本合同设计收费签约合同价:人民币:(¥ 元),大写:()(本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准)。
  5.2支付方式
  发包人应按合同条款的有关规定,按时向承包人支付设计费用。
  5. 3 支付时间
  发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请,设计费支付进度详见下表:
付费次序 占合同价设计费% 付费基数
(万元)
付费额
(万元)
付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费 10% 签约合同价 1.9 合同签订后30日内支付。
第二次付费 20% 签约合同价 3.8 方案或初步设计审查合格后,并提交成果资料后30日内支付。
第三次付费 30% 签约合同价 5.7 施工图审查合格并提交设计成果资料且项目施工招标控制价评审完成后30日内支付。
第四次付费 30% 签约合同价 5.7 工程竣工验收合格后30日内支付。
第五次付费 10% 审计审定金额 剩余款项 项目结算审计完成30个日内支付。
  第六条 双方责任
  6.1发包人责任
  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交资料及文件,但发包人不对其完整性、正确性负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
  6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外,发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。
  6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意,发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的.项目。
  6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查,并有权要求承包人配合。
  6.1.5承包人在不违反设计规范前提下,根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。
  6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整,因新增的工作量造成设计费增加的,设计费不再进行调整,承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小,引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。
  6.2承包人责任:
  6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
  6.2.2设计采用的主要技术标准是:根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。
  6.2.3设计合理使用年限为 50 年。
  6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
  6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。
  6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告,接受发包人或上级主管部门的审查,并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题:
  (1)开工前在发包人指定的时间内,做好设计文件的技术交底工作;
  (2)在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题;
  (3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计;
  (4)参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案;
  (5)参加本工程的交工、竣工验收,并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
  若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时,有权提出更换,承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。
  6.2.7承包人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向承包人索赔。
  6.2.8重大设计需要修改变更的,承包人接到发包人通知后,主设计师须在48小时内到场,一般变更在3个工作日内作出变更修改设计,提交给发包人,复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。
  6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作,若该承包范围外设计工作量较小,则发包人不再向承包人支付费用;若该承包范围外设计工作量较大,发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿,该补偿金额由发包人与承包人协商确定。
  6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。
  6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合,发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。
  6.5人员保证与变更:
  (1)承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作,并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
  (2)如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动,发包人有权以书面形式提出更换要求,承包人应立即出具有同等资历的人员替换;若非因上述原因,承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员,但应符合合同规定的资历要求,否则,发包人有权拒绝。
  (3)承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时,发包人有权提出要求增加承包人员,承包人应立即安排,其费用被认为已包含在合同价格之中。
  第七条 违约责任
  7.1 发包人违约责任
  (1)由于发包人变更设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确,或对其所提交资料作较大修改,或未按期提供设计必需的资料、工作条件,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计,承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料,承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。
  (2)发包人超过合同规定的日期支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
  (3) 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同的(但并非承包人原因造成),应书面通知承包人,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗时,在(1万元以下范围内)增付和结清设计费,同时结束合同关系。
  7.2承包人违约责任
  (1)承包人将设计任务转包,或者未经发包人同意私自分包的,发包人将有权中止合同,并计扣发包人合同价5%~10%的违约金。
  (2)承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计,或未根据成果资料进行工程设计,或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的,发包人将计扣承包人合同价5%~10%的违约金。
  (3)承包人未能按期提交成果、设计文件的(发包人同意延长期限的除外),则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金,承包人延迟履行超过30天,视为承包人不能履行合同,发包人有权解除本合同。
  (4)因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的,除由设计负责继续完善设计外,发包人还可视造成的时间延误和费用损失,计扣承包人合同价10%的违约金。
  (5)承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的,每延期15天(不足15天按15天计),发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。
  (6)因承包人错误而造成一般质量事故的,承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外,承包人还应无偿继续完善设计。
  (7)因承包人错误而造成重大质量事故的,发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
  第八条 其他
  8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数,承包人按实际发生价格另收工本费。
  8.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
  8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
  8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
  8.5本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决,协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的,可依法向合同签订所在地(成都市成华区)法院起诉。
  8.6本合同一式 捌 份,发包人 叁 份,承包人 伍 份。
  8.7本合同经双方签章之日正式生效。
  8.8本合同生效后,按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
  8.9本合同未尽事宜,双方协商并签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  8.10其它约定事项:因设计原因造成结算价高于中标价的,设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。
  发包人名称: 承包人名称:
  法定代表人: 法定代表人:
  委托代理人: 委托代理人:
  经办人: 经办人:
  审核人: 审核人:
  签订日期: 签订日期:

【公路工程设计合同】相关文章:

1.设计合同范本

2.建设工程设计合同

3.项目工程设计合同

4.2015最新设计合同

5.室内工程设计合同

6.建筑工程设计合同

7.水利工程设计合同

8.Logo设计合同范本