设计合同
随着人们法律意识的加强,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的设计合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

设计合同1
施工地点:
甲方(业主):
乙方(施工):
共2页第1页
序号工程项目单位数量单价合价备注
1全屋做不锈钢防盗网平方米302206600用22x22不锈方钢,厚0.8
2做夹板天花板平方米401506000平面用5厘夹板,竖立面用9厘夹板。夹板为进口夹板。
3墙面涂进口ici牌乳胶漆平方米XX04000双飞粉加熟胶粉打底再涂ici两遍。
4地面铺国产佛山鹰牌600x600耐磨砖平方米60754800
5主人房做衣柜项140004000做法见施工图
下略
附则:
1、双方约定:本工程施工期为40天,停水停电及不可抗力因素除外。在甲方款项到位情况下,乙方每拖延工期一天扣工程总造价的千分之三。
2、施工期间管理机关收取的费用由甲方支付,罚款除外。
3、乙方在甲方指示下犯错被管理机关罚的由甲方支付。
4、因偷工减料或货不对版造成对甲方利益伤害的'项目,应推倒重做。
本合同一式两份,甲乙方各执一份,同具法律效力。新增项目另行签置合同。
甲方(签名):乙方(签名):
设计合同2
合同编号:
资质等级:
发 包 人:
承 包 人:
签订日期:
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为了促进甲、 乙双方的共同发展,更好地做好工程项目的设计开发和建设工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款。
第一条 技术合作目标
保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条 技术合作的内容及成果提供
一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供
乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:
1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:
(1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
(2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求及当地规划部门的`有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为:
(1)初步设计文件完整性和深度;
(2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;
(3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;
(4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;
(5)日照是否满足国家和地方的相关规定;
(6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;
(7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;
(8)主要设备选型,主要材料选择;
(9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:
(10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;
(11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;
(12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;
(13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;
(14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;
(15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;
(16) 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;
(17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性;
(18) 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;
(19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;
(20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;
(21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;
(22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;
(23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;
(24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;
(25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能报告审核;
(26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;
(27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
第三条 技术合作进度
甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求;其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分,乙方须按本协议内容执行;各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定;每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定,原则上随设计进度分阶段进行;初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过10个工作日,施工图审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过15个工作日。
第四条 技术合作取费及付款方式
1. 审查收费标准:
(1)仅施工图设计审查:元/平方米。
(2)初步设计及施工图审查: 元/平方米。
(3)计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。
2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。
3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确合同款数额及付款方式。
4. 根据项目的实际情况,专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。
5. 总设计费不包含境外设计费。
6. 审图阶段工作完成后,并提供合格审图报告后20日内,在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。
设计合同3
甲方:____________
乙方:____________
甲方委托乙方承担珠海凤凰谷项目的燃气管道工程设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条设计依据
1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件
2、甲方提交的基础资料
3、乙方采用的主要技术标准是:
①《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx
②《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJJ33—20xx
③《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97
④《工业管路的基本识别色和识别符号》GBJ231—87
⑤《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》SHJ3022—99
⑥《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—20xx
第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
名称:珠海凤凰谷项目燃气工程设计工程地点为珠海市拱北联安路
项目规模:共62户,其中平层44户,复式17户,楼王(三层)1户,为精装修标准交楼设计内容:庭院小区平面图、每栋入户燃气管道平面图和流程图、系统图、大样图、设计说明书、厨房、热水器控制阀前的输气管道工程
第四条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
1、提供项目电子版建筑水电总平面布置图、各层平面布置图以及建筑立面图,室内装修平面、立面图。
2、甲方项目特殊要求资料(厨柜平面图)。
第五条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间
1、施工图纸为经过珠海市政府相关部门审查合格的8套完整施工设计图。
2、乙方在甲方按时提交上述文件,设计资料及收到甲方首次支付设计费之日起20日历天内,交一套施工图纸(白图)给甲方确认,并在甲方确认后20日历天内出蓝图。
3、审图流程及时间:乙方出蓝后,送市防雷所审图(审图需要约2个工作日),再送审图中心(审图需要约5个工作日),完成缴纳审图费后,取得审图合格证书。以上审图工作由乙方代为办理,并保证审核通过。
第六条费用
1、设计费为:平层为75元/户,复式房150元/户,楼王为225元/户,合计:6075元(大写人民币:陆仟零柒拾伍元整)。
2、审核图费用:本项目施工图的送审工作由乙方负责办理,报送审图公司审核费用每户费用为:10元/户,共62户,合计:620元(大写人民币:陆佰贰拾元整)。
3、以上两项设计费及审图费合计为:6695元(大写/人民币)陆仟陆佰玖拾伍元整。
4、以上设计费用为含税金价格。
第七条支付方式
1、合同生效后七天内,甲方即支付设计总额的10%人民币(¥669.5元),给乙方作为设计预付款。
2、经审图公司审核合格后的施工设计图全部交付甲方,甲方于15天内支付设计总额的80%人民币(¥5356.00元)。
3、余额10%人民币(¥669.5元),在燃气工程施工安装完成10个工作内付清(无息)。
4、以上每笔款支付前,乙方向甲方提供工程所在地税务部门开具的有效等额发票。
第八条双方责任
(1)甲方责任
1、甲方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
3、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金。已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付。超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
4、签订本合同作为乙方设计开工的标志。
5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期。
6、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。
(2)乙方责任
1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定的'内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
2、设计合理使用年限为50年。
3、负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
5、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
6、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。
7、乙方交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查,并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
8、乙方必要时参加设计讨论会、设计评审会和工程例会。
9、乙方必须参加燃气工程施工招标会议,并对投标方提出的问题作相应的答复。
10、乙方负责向业主及施工单位进行设计交底,并对施工方提出的问题作相应的答复。
11、设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。
第九条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十条仲裁
本项目设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可向珠海市人民法院提请诉讼。
第十一条合同生效及其他
1、乙方为本合同项目的服务至竣工验收备案为止。
2、本工程项目中,乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由甲方承担。
3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
4、本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。
5、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
6、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方名称:____________(盖章)
乙方名称:____________(盖章)
法定代表人:____________(签字)
法定代表人:____________(签字)
委托代理人:____________(签字)
委托代理人:____________(签字)
项目经理:____________(签字)
项目经理:____________(签字)
____________年____________月____________日
设计合同4
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,遵循自愿平等、诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致签订本合同,共同遵守执行。
第1条 设计项目
项目名称:广汉市广信臵业有限公司(曼哈顿)送配电工程
项目地点:广汉市
第2条 乙方承担设计的依据
2.1属地电业局供电方案通知书
2.2本工程设计合同书
2.3建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图
2.4用地红红线图
第3条 设计范围及主要设计工作内容
设计范围
1、从10KV广城三路中17号杆“T” 接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。
2、低压包括398户表及商业32户的配电相关电气设计。
3、配电室包括平面布置图,电缆沟剖面图,电缆沟支架剖面图,配电屏安装大样图及配管图
4、高低压屏采用GGD柜,并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等等。
5、户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。
6、该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。
7、该设计应充分参照德阳电业局广汉供电局高压供电客户供电方案答
复单中内容设计,并符合当地供电局验收标准。
第4条 乙方完成该项目设计的技术指标
4.1设计图纸能正确反映建设方用电意图,便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护,其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。
4.2提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁),满足属地供电主管部门的技术习惯要求,并通过电力部门的技术审查。
第5条 甲方应向乙方提供的基础资料和配合
5.1甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。
5.2甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章,图纸日期应在有效期内)。
5.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。
5.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。
第6条 乙方的承诺和保证
6.1乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。
6.2对于甲方向乙方提供的一切资料,除为本项目设计外,未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。
6.3乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成,不得对任意部分对外转包或分包。
6.4乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底,解决施工中的有关技术问题,负责设计变更,参加该项目试车和工程竣工验收。
6.5乙方交付设计文件后,协助上级主管部门的审查,并根据审查结论,负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充,并不再另行收取任何费用。
6.6除项目特殊要求或经甲方同意外,乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。
第7条 设计进度及图纸套数
甲方将基础资料提交给乙方,乙方收到资料后,必须在 个日历天数内完成,并向甲方提交完整的设计图 套。
第8条 设计咨询费的计收和结算
8.1设计收费依据
本工程设计费按国家规定的.现行收费标准计收费用,依据标准为国家计委、建设部20xx年《工程勘察设计收费标准》,国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行协商。本工程勘察设计费用:人民币¥ (大写: 元整)。
8.2设计费的支付
本合同经双方签字盖章后生效,甲方在合同签订后 个工作日内按勘察设计费的 %:人民币¥ (大写: 元整)支付乙方预付款,在乙方提交了全部施工图并通过审核后 个工作日内,甲方向乙方支付勘察设计费的 %:人民币¥ (大写: 元整)。设计费以转账的方式支付,乙方收到甲方支付勘察设计费有效地转账支票后,乙方向甲方开具等额正式的合法发票。
第9条 违约责任
9.1乙方在第6条中的声明不实或未尽到保证义务的,乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.2除不可抗力和甲方原因外,乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件,每逾期一日,乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.3由于乙方原因,设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的,甲方有权解除合同,合同解除后,乙方应当退还甲方已付设计费用及其利息,造成甲方损失的并应赔偿甲方的一切经济损失。
9.4甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的,甲方支付相应的违约金或赔偿金。
第10条 其他
10.1与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担,确需乙方配合的,经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的,工期不予顺延,相关责任承担参照本合同第9条的规定。
10.2项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线网改造的原则。
10.3该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后,因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的,即使该项目工程通过竣工验收,但经鉴定确属设计原因造成的,乙方应当承担由此造成的一切经济损失并承担一切的行政处罚后果。
第11条 合同份数及有效期
本合同一式肆份,甲乙各贰份。本合同从双方签订盖章之日生效,工程竣工验收合格后失效。
第12条 解决争议条款
本合同项下发生的纠纷和歧义,双方协商解决;协商不成,可向广汉市人民法院提起诉讼。
第13条 其他未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________代表人:__________
联系地址:__________联系地址:__________
联系方式:__________联系方式:__________
开户银行:__________开户银行:__________
账号:__________账号:__________
合同签订时间:__________合同签订地点:__________
设计合同5
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了村庄整洁,甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下,优先本村村民的原则,通过公开招标的形式,确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成,现经甲、乙方双方协商,同意订立以下施工合同,以此遵照执行。
一、工程名称:
______河道疏浚工程。计划疏浚长度 米。
二、工程施工工期:
自 年 月 日 ~ 年 月 日,历时 个历日。
三、工程施工经费结算的方法:
1.工程经费的单价按中标价 元/方结算,为综合单价承包。
2.工程量按竣工验收实测的土方量结算。工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。
3.甲方负责施工中得调节,把好质量关,掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后,乙方对整个工程的费用进行垫资,待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。
四、工程施工要求及验收方法:
1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河,绝不能带水夹浆进行施工,确保工程质量;工程采用水力冲泥疏浚,尽量减少工作坝,乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工,将土方排至制定的排泥点,并做好排泥场的'围堰及排水沟的开挖工作,避免泥水淹积农田。
塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。
2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置,驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30cm水层,无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位,经初步验收后才可开坝防水,否则乙方应负责任。
3.土方工程量的计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报,最终以市局验收竣工土方为结算工程量。
4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾,管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置,确保交通安全。
5.乙方应做好工地现场的文明施工,注意环境卫生。
五、以上工程一旦确认,不得反悔,如违反责任自负。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
设计合同6
建设公司单位:_______________________(甲方)
设计公司单位:_______________________(乙方)
一、建设工程名称
作为甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
二、建设工程甲方义务
1、在工程开工前,作为甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底。工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,作为甲方应提供必要的工作条件。
3、作为甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改。未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、建设工程乙方义务
1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件。其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2、作为乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、建设工程设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3—5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、建设工程违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的.交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、建设工程其它
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章):_______
设计单位(乙方)(盖章):_______
代表人(签字):_________________
代表人(签字):_________________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
签订地点:_______________________
签订地点:_______________________
设计合同7
甲方:__________________________________(以下简称甲方)
乙方:__________________________________(以下简称乙方)
经过双方友好协商,甲方同意将其“ _________”室内装修工程设计工作交由乙方负责,双方同意遵守下列条款:
一、装修设计工程地点:
二、委托设计项目范围:___________(详见图纸)室内装修工程设计。
三、设计进度要求:
合同签订后,乙方应立即进行现场勘测,并根据甲方提供的资料办理下列事宜,提出设计平面主案:
1、乙方第一阶段提供设计方案,应符合甲方设计表达要求,在本合同签订后,7日内向甲方提供全部设计方案的电子文件,提供平面图。
2、在设计方案确定后,乙方第二阶段提供施工设计,应符合甲方设计表达要求,在本合同签订后,30日内向甲方提供六份施工图及整套电子文件。
3、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意为止。
四、设计费的计算和付款方式:
1、设计费的计算:设计部位建筑面积为_平方米,按人民币(大写)____元整(小写:______元)总价包干(不含税),具体见后附造价组成,增加设计面积双方另行协商,签订补充协议。
2、设计费支付方式:第一阶段为方案完成并经甲方确认后3日内支付合同总价的20%,第二阶段施工图按设计深度要求完成后3日内支付合同总价的40%,第三阶段为全部图纸获得绿色建筑标识评价专家委员会审查通过3日内支付合同总价的40%。
五、甲方权利和义务
1、甲方有特殊情况,必须终止设计的'进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用按<全国室内装饰设计取费办法>五款规定。
2、甲方须及时确认乙方所提供的设计方案及图纸,甲方确认的时间不计算在乙方的工作时间内;如因甲方未及时确认或提出修改意见,在乙方提供审核确认文件之日起3日后,视为甲方认可。
3、甲方按本合同履行义务后,乙方为本合同所设计的图纸版权归甲方所有,仅供甲方作为本合同书指定工程施工专用,不得转让出版或作其它用途。若甲方有本合同施工以外其他用途,乙方对本合同内的设计图纸其他的使用效果不承担任何责任。
六、乙方权利和义务
1、乙方应保证其所提供的设计成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他的合法权益。如因乙方原因导致甲方受第三方侵权指控,乙方应承担相应的违约责任。
2、乙方未经甲方书面同意不得以任何形式向甲方意外的单位或个人提供、转让、散播、泄露与本工程有关的设计资料,如有违反应承担相应的违约责任。
3、乙方应按本合同约定,及时向甲方提供设计成果。
六、其它约定:
1、甲方依据乙方提供的设计图纸进行施工,在开工前由甲方组织乙方进设计技术交底,解决施工中有关设计问题。
2、在施工期间,甲方如需要乙方协助考察或认定主材料,必须另外支付给乙方食宿费和差旅费,其标准按国家有关规定执行。
3、乙方的设计应充分考虑甲方的投资和对各项使用功能的需要,力求美观、大方、实用、节能、环保。
七、设计的修改:
设计范围、设计方案及图纸如经甲方确认后有重大变更而重做或修改设计时,甲方须出书面变更意见书,属增加工程量,设计费用另计。
八、未尽事宜,双方另行协商解决。
九、本合同壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。本协议自签订之日起生效。
甲方:
开户行:
代表人签章:
时间:
乙方:
开户行:
代表人签章:
时间:
设计合同8
甲方:___________________________ 合同编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
身份证号码:_____________________
甲乙双方本着平等自由、共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就画册(印刷品)设计一事,在互惠互利的基础上达成以下合同,以资双方共同遵照执行。
第一条 具体设计项目内容
_________________。
第二条 项目费用
1.设计费:___,单价:___元,数量:___,总价:___元。其中不含拍摄费。
2.拍摄费按照平均每张片为_____元/张,采用_____专业相机,专业灯光摄影师拍摄。
第三条 付款方式
1.合同签定付项目总额的_____%,即_____元;
2.数码输出小样确认后,菲林输出前支付项目余款。
第四条 甲方的权利和义务
1.甲方权利
甲方有权对乙方的设计提出建议和想法,以使乙方的设计符合要求。
2.甲方义务
(1)甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用;
(2)甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料。
第五条 乙方的权利和义务
1.乙方权利
(1)乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需;
(2)乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款;出现甲方拖款现象,结算时甲方需按照每天_____%的合同总额支付乙方滞纳金;
(3)乙方对所设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品。
2.乙方义务:
(1)乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目;
(2)乙方应按照合同约定的时间完成设计项目。
第六条 违约责任
1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:(略)。
第七条 保密责任
任何一方对因画册(印刷品)设计而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条 合同终止
1.甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前_____天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2.合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十一条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的.违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条 争议的解决
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁,按照该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的并有约束力的;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十四条 通知
1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十五条 生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十六条 其他
本合同—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(签字):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
设计合同9
工程名称:
工程地点:
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
发包人:
设计人:
签订日期:_____年_____月_____日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资(万元)
费率
设计费(元)
层数
建筑面积方案
初步设计
施工图
1厂房(包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程)
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
计委立项批文
建设用地规划许可证
建设用地红线图
规划部门提供的设计要点
设计委托书及设计要求
工程地质勘察报告
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
建筑设计及总图规划方案
业主确认后7天
建筑设计(单体)全套施工图
方案审批后20天
总图施工图
施工图审批后15天
第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币(¥.00元)。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费____%
付费额(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
20%定金
本合同签订后三日内
第二次付费
75%
单体全套施工图出图后五天,内
第三次付费
5%
总图施工图出图后五天内
说明:
提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的.工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。
设计合理使用年限为50年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式五份,发包人贰份,设计人贰份,建设行政主管部门备案壹份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
法定代表人: (签字)法定代表人:(签字)
委托代理人: (签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
备案号:经办人:
备案日期:_____年_____月_____日鉴证日期:_____年_____月_____日
设计合同10
甲方:___________
乙方:___________
地址:___________
地址:___________
电话/传真:___________
电话/传真:___________
联系人:___________
联系人:___________
甲、乙双方通过友好协商,由甲方委托乙方对_____项目进行设计研究工作,并达成如下协议:
一、产品外观造型设计
1.乙方依据甲方所提供的资料及设计要求,进行产品外观方案设计;
2.设计过程中,乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改,直至修改确认为止;
二、甲方责任
1.甲方应对乙方明确设计要求,提供给乙方相关的资料和必要的支持。
2.甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。
3.甲方应按本协议规定,按时向乙方支付费用。
4.甲方在提出方案修改意见时,修改范围不得抄出产品本身的范围,如超出则应按新的设计项目计费。
5.如因甲方原因在设计方案确认后,中途终止此项目设计,则甲方需付清本项目设计费用给乙方。
三、乙方责任
1.乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。
2.未经甲方书面同意,甲方相关之资料,不得他用。
3.有责任维护此设计的.知识产权保密性。
四、费用及结算方式
乙方提供(大写数字)款外观设计方案图,全数方案中,甲方采用任意第一款设计方案即支付(RMB)元整,其余设计方案若选择使用均为第一款方案费用的半价,即(RMB)_____元整,以现金或转帐支付,乙方开具收据,具体如下:
1.设计合同双方签定后,三日内甲方需支付给乙方设计费用的40%为设计预付款,即(RMB)_____元整,乙方开始项目设计;
2.交付效果图通过网络(或甲方指定方式)传递给甲方并由甲方确认方案及提出设计修改意见;
3.交付设计方案工程图时,可由甲方指定方式交付给甲方,文件格式:cdr效果图、cdr尺寸图、jpg、CAD外观尺寸图、STp格式(3D外观图);
4.外观设计方案经甲方确认采用日始计算,一周内甲方应支付给乙方总设计费用余款。
(附)乙方账号——
招商银行:_____
帐户名:_____
五、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后,乙方将经甲方选取或认可设计物的专利申请权及所有权移交给甲方,未选取之方案所有权归乙方所有,甲方有优先购买权。
六、知识产权
最终选定的设计方案所有权属甲方专有,乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动,乙方具有署名权;未选中的方案所有权属乙方所有。但如甲方未能按合同支付给乙方应获得的款项,则本项目所有乙方设计的知识产权属乙方所有,乙方可转让给第三方。
七、合同纠纷
在此合同执行过程中,甲、乙双方如产生纠纷,按《合同法》处理,或请仲裁部门仲裁。
八、合同自双方签字后生效,一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
本合约未尽事宜,由双方通过友好协商签定补充协议解决,补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同,如果任何一方违反本合同,另一方有权作出出卖产品设计及向法院提起诉讼的选择。(本协议涂改无效!)
甲方代表签署:_____
乙方代表签署:_____
签定日期:_____年_____月_____日
签定日期:_____年_____月_____日
设计合同11
甲方:
乙方:
依据《民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______平面设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:甲方委托乙方为其公司设计______项目。
二、总费用:总价为:人民币:_______元,(大写:______)(以报价单为准)。
三、付款方式:甲方需在合同签订即预付定金(人民币):______,余款(人民币):______于设计完成后一次性付清。
四、乙方设计作品的时间、交付方式:
1、乙方需在______个工作日内设计出初稿,交付甲方预审。
2、定稿后,乙方以电子文件的`方式交付甲方。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。
2、甲方在未付清所有委托设计之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料以便于乙方完成设计工作;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付定金(人民币):_____,费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的画册设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、其它补充条款:
九、合同生效本合同由甲乙双方签字盖章,并以双方最后签字日期为生效日。本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_______年____月____日
设计合同12
工程名称:____________
工程地点:____________
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:____________
发包人:____________
设计人:____________
签订日期:__年______月______日
发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1、 《》《》《》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计内容估算总投资(万元)收费标准估算设计费(万元)层数建筑面积(㎡)规划方案施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
1、拟建道路红线图及1:1000电子地形图1签订合同后三日内
2、项目所在区域的总体规划、控制性详细规划及相关专项规划1签订合同后三日内
3、拟建道路处所需控制点坐标、规划标高1签订合同后三日内
4、本工程的岩土勘察报告和道路测量成果1签订合同后三日内
5、其他必要提供的资料和上级有关部门的批复文件1初步设计开始前
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计费估算人民币大写:
第一次付费(定金)设计费的20%合同签订后三日内支付
第二次付费设计费的40%设计人交付初步设计时支付
第三次付费设计费的30%施工图审查通过时支付
第四次付费设计费的10%工程施工完成80%工程量时
第六条双方责任
1、发包人责任:
1、发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另签订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的.各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
3、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
4、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
5、发包人应保护设计人的投标书设计方案文件资料图纸数据计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
2、设计人责任:
1、设计人应按国家技术规范标准规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
2、设计人采用的主要技术标准是:
1、现行建筑设计规范
2、现行结构设计规范
3、国家相关设计规范
4、国家相关强制规范
3、设计合理使用年限为(按国家规范的年限)。
4、设计人按本合同第二条和第四条规定的内容,进度及份数向发包人交付资料及文件。
5、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6、设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
1、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应按到期应付金额每日千分之二支付逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
3、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定,最高不超过设计费的100%。
4、由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二,最高不超过该阶段设计费的100%。
5、合同生效后,设计人员要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
1、发包人要求设计人派专人驻留施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同,费用另行收取。
2、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件分数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
3、本工程设计资料及文件中,建筑材料,建筑构配件和设备,应当注明其规格型号性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时,所需要费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价,对外谈判,国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可向自已一方工商注册登记地人民法院起诉。
8、本合同一式(肆)份,发包人(贰)份,设计人(贰)份。
9、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
10、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
11、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12、其它约定事项:
所有设计文件必须报相关部门审批通过后方可按图施工。
以下无正文
发包人名称:____________
设计人名称:____________
设计合同13
发包人:______________________________
设计人:______________________________
发包人委托设计人承担______________________工程设计,工程地点为______________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
. 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
____________________________________________________________________________________________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
____________________________________________________________________________________________________________
第七条费用
7.双方商定,本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的xx年限为___________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的___________%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的`设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目
开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第___________种方式解决:
(一)提交___________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
2.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
2.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
2.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
2.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
2.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
2.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人___________份,设计人___________份。
2.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
2.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2. 0未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:_________
设计人名称:_________
(盖章)_________
(盖章)_________
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)__________________
委托代理人:(签字)_________
委托代理人:(签字)_________
项目经理:(签字)_________
项目经理:(签字)_________
住所:_________
住所:_________
邮政编码:_________
邮政编码:_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
银行帐号:_________
银行帐号:_________
建设行政主管部门备案:_________
鉴证意见:_________
(盖章)_________
(盖章)_________
备案号:_________
经办人:_________
备案日期:__年__月__日
鉴证日期:__年__月__日
设计合同14
委托方(甲方):_______________
身份证:____________________________
承接方(乙方):_______________
身份证:____________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:___________________________________________
二、形式结构:___________________________________________
三、工程项目:___________________________________________
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面________铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺________瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设________瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的'之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,______个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费________元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣___________元押金,___________年________月_______日至___________年________月_______日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,八、合同生效:本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):___________________乙方(盖章):____________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
设计合同15
发包方(以下简称甲方):______________
委托代理人(姓名):______________
联系电话:______________
承包方(以下简称乙方):______________
法定代表人:______________
联系电话:______________
公司帐号:______________
委托代理人:______________联系电话:______________
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行装修项目设计事宜双方达成如下协议:
第一条:项目概况
1、项目名称:______________。
2、项目地点:______________。
3、项目建筑面积:______________。
第二条:本合同设计服务范围
1、本项目的平面布局图、天花图、立面图、立体图、剖面图、效果图、概念照片、选色、材料选择、家私选择、灯饰及摆设选择设计等;审核承建商及供应商之放样图及加工图,并配合其他各类工程师及顾问作综合设计把关。
2、上述设计不包括:A建筑设计及影响到建筑结构本身的设计修改。
B有关任何送政府行政部门报批图。
C建筑设计、物料设计及其他室内设计以外的工作。
3、整体软装方案及产品提供(在开工一个周内乙方提供整体软装方案,经甲方审核通过后,乙方做出软装报价,甲方有权核价并议价,经双方达成共识后,另行签定软装代购合同。(软装配饰设计方案,包括本项目的家具、灯具、装饰画、装饰品、餐具及杯具的款式及色彩搭配等。)
第3条:设计服务阶段:
阶段一:整体方案设计
1、配合建筑设计院,完善项目外观及平面(乙方派专业人员对设计院给出的平面进行深化及优化,对设计院给出的外观方案进行评审及建议);
2、乙方向甲方及投资方再次确认有关项目的具体要求及定位,由乙方负责提供室内设计概念照片或图纸供甲方参考和商讨设计概念方向。
3、乙方负责提供初步设计概念及方案设计。包括完成项目分析定位、平面功能布局图、部份效果透视参考图,以供甲方和投资方商讨确定。
阶段二:整体方案深化设计
1、经甲方确定方案设计后,乙方进行详细平面及效果透视图(所需角度由乙方从专业的角度确定)设计及修改;制作立面图、剖面图;对顏色、建材用料及家具等作出建议及提供不同的选择,至完成全部效果方案的深化设计。
阶段三:整体方案施工图深化设计
1本案含()不含():施工深化设计说明12本案含()不含():立面图
2本案含()不含():建筑外观深化设计施工图13本案含()不含():节点放大图
3本案含()不含():平面尺寸图14本案含()不含():材料表
4本案含()不含():墙体打拆及新建图15本案含()不含():给排水图
5本案含()不含():家具布置图16本案含()不含():强电图
6本案含()不含():地材配置图17本案含()不含():弱电图
7本案含()不含():天花图18本案含()不含():消防图
8本案含()不含():灯具定位图19本案含()不含():空调定位图
9本案含()不含():天花尺寸图20补充
10本案含()不含():天花材料配置图21补充
11本案含()不含():开关插座图22补充
23、注:其中(空调、弱电、消防等)不含在乙方的工作内容中时,乙方为各专业工种的施工方提供优化过的CAD平面图做为参考图,在各专业工种的施工方做出方案设计后乙方派专业设计人员给予配合指导;
24、在甲方做预算时乙方负责答疑及相关资询工作。
阶段四:施工阶段
1、乙方派1名主创设计师、1名客户经理跟进指导施工,以保证设计的要求。
2、在整体装修项目开工后三天内乙方主创设计师根据施工方的施工计划制定出合理的现场设计跟进计划,并按计划到现场配合指导施工以确保施工按照设计图纸顺利进行(如施工方或甲方因项目现场的原因需现场总监临时到现场时,需提前24小时与乙方联系,乙方在接到通知后48小时内到达现场)。
3、乙方在施工期间,协助回答承包商及材料供应商对设计要求的咨询,协助检查各批加工图、放样图、产品试验报告及各批、各种材料样品等。
第四条:本项目的设计时间
1、第一阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第一阶段款项到帐后的第一个工作日。
2、第二阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第二阶段款项到帐后的第一个工作日。
3、第三阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第三阶段款项到帐后的第一个工作日。
4、如因甲方原因导致项目设计延误的,设计时间相应顺延,但甲方仍应按上述时间节点向乙方按协议约定支付相关设计费用。
第五条:设计收费标准:
1、乙方提供上述室内设计服务,向甲方收取设计费用按建筑面积每平方米元计价,建筑面积暂估约为平方米,即设计总价合计为:(¥:元)人民大写:)。
2、面积计算方式以:整体规划设计图中所涉及的建筑面积实际测量为准。
3、在施工图全部完成后,双方以实际发生的建筑面积计算设计总价。双方另行签定的补充协议或变更签证与币(本合同具有同等法律效率。
4、若以上某一阶段完成后,甲方更改要求而造成设计返工,乙方向甲方收取额外设计费用。金额经双方协商同意后乙方继续进行工作。
5、附加服务
A、除乙方所需作设计讲解及复制给甲方作存档的图以外,一切政府部门、测量师、承包商、分包商等所需要的图纸打印费不包括在此合约內。但包括提供3份图纸给甲方(其中一份为精装本,一份为普装本,1分为VCD记录盘)。其他图则复印费將按外发成本加15%另行收费。
B、不包括一切有关向政府行政部门报批时所需的费用。
C、我公司的图纸均会盖上我公司的出图章,但不包括一切有关政府相关部门报批时所需的其他费用。
D、以上费用已包括现场全程跟进的技术指导费用,但不包括昆明市XX以外技术人员到现场所需的往返车费、过路费、住宿费及餐食费。
E、以上价格为含税价,税率为合同总价的.8.7%,在项目完成时乙方向甲方提供全额发票,甲方向乙方结清相关费用。
6、甲方必须对乙方此项目所给出的价格保密,保密对像为甲乙双方以外的任何人。
第六条:付款方式
1、总项目付款方式:合同签订后,甲方按下表付款给乙方:
付款时间付款百分比付款金额
第一阶段开始前合同总价的35%=合同总价*35%
第二阶开始前合同总价的30%=合同总价*30%
第三阶段开始前合同总价的30%=合同总价*30%
第四阶段开工交底完成合同总价的5%=合同总价*5%
第七条:甲方责任
1、甲方应向设计方提供设计所需的经政府相关部门或具有相关资质机构批准的相关技术资料及项目本身准确的建筑峻工图。
2、甲方收到乙方提交的各阶段相关设计文件后,甲方需现场填写乙方提供的签收函,及时组织好有关图纸的审核工作,在三个工作日内对设计文件进行确认并签字或当相关设计文件需要修改时对设计方工作给予书面明确指示,如出现甲方三个工作日后向乙方书面回复或无回复则视为甲方已认可相关文件或相关图纸。
3、按合同约定向乙方付款,如甲方未按合同约定按时向乙方付款时,若收到乙方按本合同有关条款发出的收费通知单后,甲方在三个工作日内应按时向乙方支付合同约定的相关设计费用,否则应承担相应的违约责任。
4、当甲方需到异地(非项目所在地)考查、采购(主、辅材)或家具饰品等需要设计师陪同时,设计师在该过程中发生的吃住及行程费用由甲方负责。
第七条:合同延期
1、如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行,在乙方同意的情况下可以延期本合同,如因此给乙方造成经济损失的,甲方应赔偿乙方的所有经济损失。
第八条:有关知识产权
1、本设计合同所涉及的知识产权归甲方所有,前提是甲方已对乙方按合同支付了相应的费用。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目,但可将部份图纸细节使用于其它项目,乙方可以采用部分图纸内容用于营销使用,甲方对此予以认可。
2、在甲方未对乙方按合同约定结清费用前,本设计合同所涉及的知识产权归乙方所有,甲方不得擅自使用。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费,以甲方应付当日计,每逾期支付一天,甲方应承担应付而未付金额千分之5的逾期违约金。逾期超过5(五)天以上时(含本数),乙方有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知甲方,由此造成的相关损失由甲方自行承担。
2、由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计成果交付时间,每延误一天,从设计总价中扣除20xx元/天。
第十条:合同解除
1、在乙方完成本合同规定的所有工作内容,双方履行完成职责后,本合同自动失效。
2、甲方因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施,在甲方要求的情况下,可以协商解除本合同。甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作(当下所进行阶段及本阶段之前各阶段的相关设计费用)付设计费外不因此承担任何法律责任。
3、遇有不可抗力因素,如确实不能继续履行合同,经双方协商一致,可以解除本合同(其程序可参照《中华人民共和国合同法》)。
第十一条:仲裁条款
1、双方对本合同条款发生争议时,由双方协商解决;双方达不成一致意见时,提交昆明仲裁委员会进行仲裁,该仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
2、甲乙双方在履行本合同时如发生争议的,应协商解决,如协商不成的可提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十二条:合同确认
1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,正本一式三份:甲方一份,乙方二份,具有同等法律效力。
第十三条:其它约定
1、未经他方书面同意的情况下,任何一方不得将本合同转让给本合同外的任何人。
2、乙方在收到甲方的首次款项后才开始相关设计工作。
3、在设计中期甲方如需带走效果图,需将设计费用付清至合同总价的80%。
4、在平面方案、效果图方案经甲方确认后,乙方开始制作施工图,施工图完成后如因甲方原因需修改效果方案或平面方案导致相关施工图需修改时,甲方应根据图纸修改量补给乙方相关修改费用。具体费用又方另行协商。
5、本合同未尽事宜,双方可以补充协议予以规定,补充协议与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同内容有不一致之处,按修改并经批准后的最后生效文本为准。
6、乙方的设计必须严格遵守政府部门关于消防、环保等方面的强制性规定,如果因设计不符合相关规定而引起的设计修改,所涉及的所有费用由乙方自行负担。
第十四条:联络人
1、甲乙双方必须指定固定的联络人开展工作,乙方不得在合同实施过程中更换联络人,如必须更换时,必须书面通知,并说明具体原因并得到甲方同意才能履行工作;联络人必须提供15小时的随时联络(即早上7:30-晚上22:30手机畅通)配合并提供各种有效的联络方法。
甲方联络人:姓名:性别:手机:
乙方联络人:姓名:性别:手机:
2、甲乙双方的联络人负责与双方的联络工作及互相协调工作,并负责设计工作量计量及合同执行工作,同时负责各自的接待、组织考察和会议等工作,凡是执行本合同内容而必须开展的工作,均在联络人联络工作的范畴之内。
第十五条:本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。
甲方签章:______________乙方签章:______________
甲方代表:______________乙方代表:______________
联系电话:______________联系电话:______________
签约地址:______________签约地址:______________
签约时间:______________签约时间:______________
【设计合同】相关文章:
设计院设计合同03-12
设计合同09-05
设计经典合同10-28
设计合作合同09-09
设计合作合同06-20
【经典】设计合作合同06-22
实用的设计合同11-07
施工设计合同09-06
设计咨询合同07-29
标准设计合同07-07
