安装合同范本
在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的安装合同范本，希望对大家有所帮助。
安装合同范本 篇1
订立合同双方：
以下简称总承包方：____，以下简称分包方____。
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)
第二条工程地点____。
第三条工程范围____。(可用列附表办法)
第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的`工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法______。
第十二条关于工程保密办法______。
第十三条违约责任______。
第十四条特殊条款______。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条合同附件总承包方：
负责人：____地址：____电话：____分包方：
负责人：____地址：____电话：______年__月__日
订立附表1：
工程项目一览表
工程预算号
工程名称
单位
工程数量
预算(概算)
价值
预定工期开工、竣工
备注
附表2：
总承包方(发包方)负责供应材料表
品种
规格
单位
数量
交货时间
交货地点
备注
安装合同范本 篇2
甲方：___________
乙方：___________
依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。
一、工程名称：
工程地点：____________
工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容(按实际设计变更通知单中的内容为准)。
二、合同工期：
开竣工日期：________根据甲方进度安排；
三、质量标准：
工程质量标准：合格
四、合同价款：
1、玻璃采购价格____元/㎡，玻璃爪件单爪材料____元/套、 双爪材料费____元/套、四爪材料费____元/套；
2、铝复合板采购价格____元/㎡(华天牌4mm厚)；
3、玻璃安装费用____元/㎡，铝板安装费用____元/㎡；
4、玻璃结构胶费____元/支，铝板钢骨架安装____元/㎡。
5、铝板扣件材料费____元/㎡；
6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。
五、结算及付款方式：___ 。
六、工程质量保修期限：按国家相关规定执行。
七、安全生产：
1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的`各项安全规定，必须与乙方签订安全生产责任状。
2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、合同生效：
1、合同订立时间：____ 。
2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签字或盖章)：___ 乙方(签字或盖章)：____________
______年______月______日 ______年______月______日
安装合同范本 篇3
工程承包人（以下简称甲方）：
劳务承包人（以下简称乙方）： （身份证： ）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用，共同发展的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 总则
一、工程名称：楼工程
二、工程地点：重庆
三、工程范围：
本工程约计XX万平方米，分 个班组施工，本班组负责施工楼标准层部分，结算时以实作部分按2008年定额计算面积。
1 给水工程
由专业公司施工至一户一表，表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2 排水工程
雨水系统、室内污水系统按施工图施工，室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟（无井沟的至室外2米）。所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。
3 建筑电气
（1） 住宅部分一户一表表后至分户配电箱（含配电箱，但箱为甲供）相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。
（2）防雷接地根据施工图由总乙方施工，各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点，其他分包单位负责连接。
4 弱电系统
弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包，乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞，预埋线管附带钢丝不穿线，且乙方应提供配合。
5 燃气工程
燃气工程由市政配套单位独立分包，乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管，且乙方应提供配合。
6 空调系统
空调系统由建设方单独分包，乙方预留预埋，且承包方应提供配合。
7 消防工程
喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包，乙方预留预埋，且乙方应提供配合。
8 工程分包中约定的`乙方应实施的相关工作（包括甲方、建设方管理及配合工作）。 9 如承包范围或施工范围有增减，甲方将以书面形式明确施工界面的调整，否则按合同约定执行，乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，甲方需委托乙方完成时，由甲方以书面方式委托乙方施工，乙方不得以任何理由拒绝。
1、给排水工程
1）室内生活给水管道安装，主管接至楼层水井的水表（包括水表的连接，不包括供水单位指定的安装部分）。
2）室内水、污水（含空调冷凝水）管道安装，主管接至室外第一个雨、污水井（不含雨、污水井）。
3）水箱（池）施工、安装（包括管道连接）。
2、电气工程：含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设；从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。（不含电缆安装）。
3、工程施工图、设计变更、技术核定（洽商）、图纸会审纪要等中的水电工程。
4、不含弱电及智能工程管道，不含如需作，另行协商。
四、安装工程综合单价：
1. 标准层建筑面积 元/平方米。（其中5元/平方米是安全费用）
2. 以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担
配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、保险、一般风险等费用.
五、工作内容：
1.按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围（不包含消防工程）的内容。
2.安装完成后负责墙板补缝灌洞，给排水不含室内挖沟、砌井、回填。
第二条 工期要求
本合同全部自2011年 月 日开工至2012年 月 日竣工，计划工期 天。在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1.因不可抗力因素被迫停工；
2.因建设单位提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；
3.因甲方不能按计划工料提供设备或材料，以及设备不合规格、要求而被迫停工 或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好材料计划，配合现场平面布置，负责现场临时用电用水安装不在另行计费，做好施工准备。
第四条 物资供应
一、本工程为包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地 点；乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。
二、工程所需材料必须提前15天报材料计划，以便甲方组织供应。必须保证计划 的准确性，造成浪费由乙方负责。
三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证。由甲方负责供应的 材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条 工程款结算与支付
一、本合同全部工程造价的结算方式，按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理；
二、单张变更单项超过 5000 元按实增加或扣减；未超过5000元的单项变更不予计算。
三、工程支付：
主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%，完成所有安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%，工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%，留5%保修金，保修金在验收合格后壹年内付清。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“安全生产，质量第一”的方针，要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。
二、在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件，经甲方双方办理有关手续后方准继续施工；
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。
第七条 工程负责人和安全约定
一、甲方派 为驻现场负责人，乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，特殊工种必须持证上岗。
第八条 材料管理
甲方供应材料不得浪费，发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。
第九条、履约保证金
1、履约保证金交纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金50000.0元（大写：五万圆整），履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。
2、履约保证金退还：乙方工程主体结构验收合格后15日内，甲方退还乙方全部或部分履约保证金（扣除相关罚款等费用）。
3、民工工资保证金缴纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金20000.0元（大写：贰万圆整），工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。如乙方不及时足额发放民工工资，甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。
4. 工资保证金退还：甲方工程主体结构验收合格后15日内，乙方提供已完成支付民工工资证明后，甲方退还乙方履约保证金50%，完成所有安装项目并验收合格后15日内，甲方退还乙方履约保证金全部；工程竣工预验收合格后一个月内乙方提供已完成支付民工所有工资证明后、甲方退还乙方工资保证金。（每次支付扣除上述3项及相关罚款等费用）
第十条、本合同份数及有效期
一、本合同一式肆份。甲方三份，乙方执一份；具有同等法律效力。
二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收，保修期满后失效。 第十一条、附则
本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
工程承包人：（公章）劳务承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码：邮政编码：
安装合同范本 篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。
一、工程概况
1、工程名称：XXXX安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门制作安装工程。
2、工程地点：XXXX交叉口向南500米路西。
3、工程范围：入户门及单元门制作安装。
二、承包方式：包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。
三、结算办法：
1、乙方在合同签订后，现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。
2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准，实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。
四、工程价款
单价：入户门每樘柒佰元整(￥700元/樘);单元门560元/㎡暂定总价：入户门119.7万元(人民币)(共计：1710樘*700)
单元门1.1万元(人民币)
以上单价包含：入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。
五、付款方法
1、合同双方签章生效，乙方投标时交付的投标保证金贰万元(￥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。
2、分批到货，分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。
3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%，验收合格(单项)付货款总额的12%，本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内
的全部金额正规发票。
4、剩余3%作为质保金，一年保修期满无质量问题一次性无息付清。
5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据，若乙方未能出具足额正规发票和收据，甲方有权拒付当批次款项，且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。
六、施工工期
1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场，进场后10日内安装完毕，安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。
2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。
3、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误，每延误一天扣除工程款300元。
七、验收(技术)标准
符合GB17565-20xx;防盗安全门通用技术条件>，GA/T73-94《机械防盗锁》钢质丁级防盗门。
品牌：新多。
1、门扇厚度：70mm。
2、色别：木纹转印。
3、表面处理：静电喷塑。
4、功能要求：单层钢制、丁级防盗门。
5、配置要求：
(1)门框：1.5毫米厚冷轧钢板。
(2)面板：前面板0.8毫米，背面板0.6㎜厚冷轧钢板。
(3)填充料：环保型蜂窝材料、发泡胶。
(4)门铰链：专配能拆卸镀铬可调铰链。
(5)门锁：保德安机械插芯执手锁。
(6)门铃：专用门铃。
(7)门槛：不锈钢。
(8)猫眼：专用猫眼。
(9)密封条：专用密封条。
6、外观要求：乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准，外观质量效果应不低于该标准。
7、乙方确保符合项目实际要求，足以满足项目全部信息和要素。
8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。
八、工程质量要求：合格
1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。
2、合同签订后，乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品，经甲方认可后依甲方要求数量加工。
3、乙方保证合同项下为全新货物，完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证，货物在正确使用或安装后，将顺利通过使用验收，并在整个寿命周期里运转良好。
4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内，由于非甲方原因造成的故障，乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的`残损零部件、元件，甲方不承担费用。
九、保修期约定
工程质量实行终身维修制，质量保修期限自验收合格之日起壹年，在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题，接到甲方通知后24小时内现场维修，逾期甲方自行维修，费用从质保金中扣除;若维修金不足，乙方必须另行交纳补足。
保修范围：五金、门框及扇。
十、双方责任
本工程甲方委托监理公司监督，由相关质检部门验收，并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。
1、甲方责任：
(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收，协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。
(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求，对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求，乙方应给出相应的答复。
(3)组织对货物初步验收和交接。
2、乙方责任：
(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料，经甲方书面同意后方可安装。
(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。
(3)辅助材料必须符合国家质量要求，乙方在制作安装时应严格保证质量。
(4)乙方在施工安装期间，必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。
(5)在工程施工期间及交工前，一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。
(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督，负责通知有关单位及时验收。
(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。
(8)乙方提供正式发票。
(9)由于甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。
(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。
十一、违约责任
1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格，乙方须承担相关费用，交货期限并不得顺延，并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。
2、因为不可抗力造成的违约，双方互不承担责任。
3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的，应承担相关的责任和相应的赔偿。
4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符，甲方有权提出退货或调换，所发生费用和损失由乙方负责。
5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事，每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金，并由乙方负责由此产生的一切后果。
十二、其它约定
1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理，接受监理单位的监督，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。
2、乙方与总包方的配合由双方协商解决，甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。
3、若在合同履行中出现纠纷，由双方协商解决，如协商不成由郑州仲裁委仲裁。
十三、合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。
甲方：乙方：
单位名称：单位名称：
法人代表：法人代表：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
签定日期：
安装合同范本 篇5
甲方：
乙方：
第一条 概 况
1.1 工程名称：水泵、压力罐安装。
1.2 工程地点：东环开发区
1.3 工 期：本工程自 年 月 日至 年 月 日。
1.4工程质量：符合国家水泵安装规范，验收合格。
第二条 关于工程造价约定
2.1合同价款：(大写) (小写)￥： 元整。
2.2 本工程为包工工程。
第三条 规格型号、数量
3.1 型号： 水泵 台，具体型号 。
型号： 压力罐 台，具体型号 。
第四条 关于付款约定
4.1安装设备进场付总价的 %，￥ 元;安装结束、调试完毕验收合格后付清余款 ￥ 元.
第五条 甲方责任和义务
5.1乙方施工所需的临时用电(380V施工用电接入水泵房)，由甲方提供，甲方予以协助配合。
5.2 在安装施工过程中，甲方及工程监理应对乙方施工质量严格把关，有权对乙方的安装予以检查验收， 督促、检查安装工程施工的质量和进度，并及时提出意见。
第六条 乙方责任和义务
6.1 乙方对严格按照安装进度进行安装直至竣工后、验收合格、并移交甲方之日止。
6.2 乙方必须遵照地方政府和有关部门的.规定文明施工，因不文明、不规范施工而造成的一切不良后果，均由乙方承担。
第七条 其 他
7.1 本合同未尽事宜，双方另行签定补充协议，并与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同范本 篇6
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。
四、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日
五、安装单价：详见附件1
六、付款方式：
1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项：
1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;
2、乙方工人进场后积极配合甲方的`各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍，及搭脚手架所有需要材料，如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
联系地址： 联系地址：
合同订立时间
安装合同范本 篇7
甲方：
乙方：
甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：
一．甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上.
二．甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。
三．甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内12小时，城外24小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。
四．如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。
五．甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。
六．乙方按甲方每天所交回乙方的`安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方；维修费按工厂标准每单乙方扣除5元支付。
七．甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。
八．甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。
九．甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。
十．甲方交给乙方500元（从安装费中扣出）作为例约保证金。
十一． 甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。
十二． 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
身份证号：
年月 日
注：附件乙方安装、维修人员名单一份。
安装合同范本 篇8
甲方：________
法定代表人：________
地址：________
联系电话：________
传真：________
乙方：________
负责人：________
地址：________
联系电话：________
传真：________
甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方________________楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框，用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。
小区基本情况：
项目名称：________
楼宇性质：________
地址：________________________
邮编：________________
电梯数量：________部
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为：________小区楼宇内的________部电梯的电梯厢。
2、安装数量：每部电梯厢内安装________块，共计________块。
二、镜框规格及材质要求
1、镜框规格：长________、宽________、厚度________；
2、镜框材质要求：环保人造大理石。
三、费用及支付方式
1、甲、乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为：每部电梯厢________元/年，共________部电梯，每部电梯共安装________块装饰镜框，全部电梯厢合计每年支付________元/年。
2、支付方式：
具体交纳时间为：
3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。
4、如由于甲方自身原因，未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按本协议的约定计付。
四、合作期限
1、甲、乙双方合作期限为________年。
自________年_____月_____日至________年_____月_____日，含免费安装期一个月，该免费安装期自________年_____月_____日起至________年_____月_____日止。
2、本协议期满后，甲、乙双方如想继续合作，则需另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期，本协议到期后，甲、乙双方的合作终止，甲方不得继续使用电梯厢，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
甲方应在本合同正式签订日，向乙方支付保证金________元，用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时，甲方如无违反本协议之行为，且在合同期满后10日内完成将装饰镜框及镜框中的内容进行清除等工作，则该保证金予以返还，但不计利息。
六、甲方的权利和义务
（一）甲方权利
1、甲方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位置进行安装（见附件2），装饰镜框的产权归甲方所有。
2、本协议有效期内，甲方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权。对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果，甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面，以及对装饰镜框进行维护与保养，乙方应对甲方人员出入小区提供便利。
4、本协议期满后，乙方如想继续和他方开展此项合作，在同等条件下，甲方有优先权。
（二）甲方义务
1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性，不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。
2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求，不对电梯用户构成不良影响。
3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规，广告刊登的界定及承诺（见附件1）
4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时，甲方应在装饰镜框内做公益宣传，以美化环境。
6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。
7、如因甲方的原因造成小区内的人员、建筑物及其他财产遭受损失，甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后，有权向甲方追偿全部赔偿额。
七、乙方的权利和义务
（一）乙方权利
1、甲方安装装饰镜框时，乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在甲方安装过程中，乙方有权对甲方安装进行监督，如发现甲方安装方式违反本协议的，乙方有权责成甲方修改安装方案。
3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养，违反本协议规定的，不符合人体健康要求的.，乙方有权责成甲方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境，乙方有权为甲方提供合理化建议，经甲、乙双方协商后由甲方实施改进方案。
5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。
（二）乙方义务
1、在本协议有效期内，乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作，乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。
2、乙方如发现装饰镜框出现问题，如遗失、掉落、毁损，应及时通知甲方，由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。
3、乙方在与甲方合作期间，如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时，应提前通知甲方，由双方共同协商解决方案。
4、乙方应向甲方提供授权书（见附件3）。
八、违约金
甲、乙双方应按本合同约定履行义务，任何一方有违反本协议约定之行为，应支付违约金，违约金为__________元。
九、争议解决
甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向_______________人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行签订补充协议。
十一、本协议的附件与本协议具有同等法律效力，经双方签字、盖章后生效。
十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________ 乙方：__________
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
经办人：__________ 经办人：__________
________年_____月_____日 ________年_____月_____日
附件1
广告刊登内容的界定及保证
一、我公司选择的广告客户以国内、外著名品牌企业为主，都具有良好的商业信誉。
二、广告刊登的内容：不违反中华人民共和国的相关法律法规，遵守社会公德和职业道德，有利于人民身心健康，促进商品和服务质量的提高，保护消费者合法权益，不与合作方有利益冲突。
三、广告画面保证优美、大方，与所在楼宇的环境及档次相协调。
四、我公司在广告刊登前，将广告发布内容提交工商行政管理部门指定的广告审查人员审查备案，以保证广告刊登内容的合法性
安装合同范本 篇9
发包方（甲方）：____________
承包方（乙方）：____________
依照《建筑安装工程承包条例》，经甲、乙双方协商，签订此承包合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：
工程长100米，宽50米，投影面积5000平方米，单层，檐口标高9米，钢结构油漆为灰色，屋面板为包檩板，墙板为包檩板，水槽为____/____，落水管为____/____，其它：雨棚、________ 。
二、承包内容：
图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装；主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。
采用包工不包料方式，主材及辅料由甲方提供，施工工具由乙方负责。
三、施工要求：
本工程要求日内安装完毕，自首车材料进场算起，工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期，请业主现场签证后工期顺延。
工程施工质量要求，工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—20——。
四、承包价格及付款方式：
本工程总计承包费146850元，大写：壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整，工程施工结束后依实结算，具体情况见报价单。
付款方式：合同签订后，甲方先付给乙方进场费10000元；钢结构安装完毕支付工程进度款30000元；工程安装完毕、初验合格后付元；工程竣工验收合格后再付14685元；工程竣工验收一年后支付5%保修金。
五、责任分工：
甲方责任：
甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。
负责向乙方进行工程施工安全、技术交底，随时向乙方提供安装技术指导。
按合同及时付款；配合乙方竣工验收。
工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。
乙方责任：
安装合同签订后，熟悉施工图纸，编写详细施工组织设计，发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部；负责施工前现场考察，编写详细的材料进场计划，由工程部及相关部门确认后实行；予埋件施工时派人指导或施工。
施工现场严格按公司发货清单清点材料数量，按实接收并在发货清单上签字，便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐，所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完，如出现材料缺少时应及时通知工程部，如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的，通知技术人员下变更单追加材料；负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。
油漆、焊条等图纸上没有的辅料，按工程部定额执行，由乙方书写领料单，超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因，并由相关知情人签字认可后才可领取。
乙方施工现场不得购买辅料，特殊情况必须购买的，需征得工程部同意，价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格基本相同，并需有正规票据。
必须自备和租赁（费用自理）安装工程中所需的各种设备、工具和安全防护用品。安装现场所用水、电、住宿及其它施工消耗费用均由乙方自理。
按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—20——及公司各工艺操作规程施工，以确保工程施工质量。如乙方施工原因造成工程不合格，乙方承担甲方一切经济损失。
制定安全施工措施，施工现场应设安全标志、安全设施，对现场所有施工人员必须进行安全教育，所有从事特种作业人员必须持证上岗，确保安全文明施工。任何违反安全的施工作业应立即整改，如制止不听发生事故的，乙方要立即通知甲方，由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责。乙方应为参加施工的所有人员购买人身意外伤害保险。
乙方施工人员应遵纪守法，如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例，其后果由乙方负责，并应立即告知甲方。
乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的`奖励，因乙方自身原因造成工程超期，每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处罚。
作好验收前的成品保护工作，钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丢失、被盗等情况，均由乙方照价赔偿。并追究因此给甲方造成的一切经济损失。
负责把剩余材料进行堆放保存，安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司，乙方有责任找车、装车。发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款。施工结束时，乙方应将施工现场清理干净。
负责工程分部验收，保证资料齐全，工程竣工后交回工程部。
工程施工结束一周内按实填报工资表及票据。施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行；停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加；增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证，作为公司或乙方追加的凭证。如出现虚报工时工资的行为，一经查实除扣除虚报工资外，另加罚1000元。
钢结构工程质保期为壹年，自竣工验收之日开始算起。如在质保期内出现安装质量问题，甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修，并负责由此造成的一切经济损失。如乙方违约超时没有维修，甲方有权自行维修，乙方承担该工程维修所发生费用的2倍，并负责由此造成的一切经济损失。超过质保期的工程维修，乙方必须积极派人维修，费用由公司承担，乙方无故不维修者给予500元以上罚款。所有工程维修时由甲方派维修单，维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章。
六、其它：
屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算，墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算。
工程承包方（乙方）如系单位的，应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档。如系个人承包的，应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档。
乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员，如有此行为，一经发现，甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔。
如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行，甲方通知乙方停止施工，撤回人员设备，并按实际工作量进行结算。待问题解决，甲方通知乙方复工，除看场费用外，中间等待时间不计费用。如该工程合同不再履行，本安装承包合同自动终止。
本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行；
合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼；
本合同一式三份，甲方工程部及财务部各执一份，乙方执一份，自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装合同范本 篇10
合同签订时间：
合同签订地点：
发包人（全称）
承包人（全称） 年 月 日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。
一 工种概况、要求
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程承包方式：包工包料
1.5工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月
日。
1.6工程质量标准：合格
2 工程不允许转让，分包
3 工程项目的保险
本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸
4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
二 双方一般权利和义务
5 工程师
5.1 监理单位委派的工程师：
姓名：
5.2发包人代表
姓名：
6 项目经理
姓名：
7 发包人工作
7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人
进行设计意见交底。
8 承包人工作
8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。
8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。
8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
8.5 所有承包人提交的'文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。
8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。
8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：
A、干扰公众的便利；
B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。
8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。
三 施工组织设计和工期
9 进度计划
9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。
9.2工程师应在7天内做出批复。
9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进
度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
10 开工及延期开工
10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。
10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误
12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
（1）设计变更和工程量增加：
（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；
（3）不可抗力。
12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。
四 质量与检验
13 工程质量
13.1发包人对工程质量的要求：合格
13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。
13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。
13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。
13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。
13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。
安装合同范本 篇11
甲方代表：______（以下简称甲方）
乙方代表：______（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就广纳中学教师周转房工程的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
以______中学教师周转房水电施工图纸为准的以下内容
（1）室内、外给水管网预埋及安装；
（2）室内、外排水管网预埋及安装；
（3）室内、外给水设备预埋及安装；
（4）室内、外照明线路预埋及安装；
（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）防雷接地系统安装
（7）消防预埋及安装
（8）强电、弱电预埋及安装
（9）工地临时用水，用电安装
四、工期要求
1、乙方必须在____年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准：
工程质量：按承包合同有关质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工、包机械、不包料，包安装调试（含防雷接地、消防及弱电）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包竣工调试验收。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：____________元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
由于本工程工期较长，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付已完成工程的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的60%，当工程竣工经甲方及相关单位验收合格后，我方支付总劳务费的95%（剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方退还乙方保证金。）
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1、本合同工程所有用于水、电主材料均有甲方采购供应。
2、水电安装的小型工器具乙方自备。
十一、双方职责
1、甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点
2、乙方责任
（1）土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程
（2）给排水、电气安装。
（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
（4）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
（6）在没有交付甲方使用前乙方必须自行保护室内外水电安装的设备及设施，做好成品保护。
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮15%后作为结算价款付给乙方。
（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失由乙方承担，甲方有权终止合同。
（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的.甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮15%后作为结算价款付给乙方。
（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按200元/次向乙方收取罚金。
（8）以上违约金凡未指明的均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负全部责任（包括法律责任），与甲方无关
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按200元/天（次）向乙方收取罚金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
公司地址：
安装合同范本 篇12
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方为改善宜泸高速长宁服务区周边及门厅照明，现将该安装项目工程承包给乙方。
一、工程概况：
1、工程名称：宜泸高速长宁服务区
2、工程地点：长宁服务区
3、承包范围：电源及灯具安装
4、承包方式：包工包料
5、工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
6、工程质量：达国家合格标准。
7、合同价款：150137.00元（大写：壹拾伍万零壹佰叁拾柒圆整）。
8、乙方严格执行施工规范、安全操作工程、防火安全规定、环境保护规定、严格按图纸及工艺严格施工。
9、严格遵守国家及地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，做好施工现场保卫及安全（如垃圾清理工作）。
10、付款方式：
（1）自甲、乙双方签订合同之日起一周内支付乙方工程材料款50000.00元（大写：伍万圆整），做好一幢楼再支付30000.00元（大写：叁万圆整），尾款竣工结算时一次性结清。
（2）完工结算后甲方从工程款中扣留保质金7500.00元（大写：柒仟伍佰圆整），一年后，如确认没有质量安全隐患后，退还乙方保质金7500.00元（大写：柒仟伍佰圆整）。
二、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后立即生效，具有同等法律效力。
甲方（盖章签字）：________乙方（盖章签字）：________
____年____月____日
安装合同范本 篇13
发包方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本工程防盗门施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：四季花城2#高层住宅楼
建筑面积：18656.01m、工程地点：华县四季花城小区。
二、供货方式
供货到甲方施工现场并安装到位。
三、供货、安装单价
洞口尺寸：1.2m×2.1m、安装到位、每樘玖百玖拾元（990元），洞口尺寸：0.9m×2.1m、1m×2m、安装到位、每樘柒百贰拾元（720元），（含运输费、材料费、安装费等）。
四、工程款支付
货到现场经建设方及甲方验收合格付总价的50%，安装完付总价的30%，竣工验收合格后付清。
五、质量要求
防盗门品牌：嘉年华，门框厚1.5㎜，面板厚0.8㎜，里板厚0.6㎜，颜色同四季花城15#楼入户门，资料提供完整资料四套。
六、违约责任
1、乙方在中途因自身原因停工或质量、安全达不到要求，甲方有权另换供货方，乙方必须无条件及时退出施工现场，并赔付甲方损失。
2、由于甲方原因对乙方造成的损失将由甲方对乙方协商赔付损失。
3、合同纠纷双方协商解决或工程所在地人民法院起诉调解。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款付清后本合同作废。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【安装合同】相关文章：
安装制作安装合同02-29
（经典）安装合同09-11
(经典)安装合同09-15
安装的合同03-08
安装合同08-18
安装合同（精选）09-09
安装合同[精选]08-22
[经典]安装合同09-01
【经典】安装合同08-25
安装合同(经典)08-30