简单安装合同

时间：2024-06-19 12:49:26 其他合同范本

简单安装合同[精品13篇]

　　在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的简单安装合同，欢迎阅读与收藏。

简单安装合同[精品13篇]

　　简单安装合同篇1

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：__（以下简称甲方）

　　联系电话：

　　单位地址：

　　甲方代表：__承包单位：（以下简称乙方）

　　联系电话：__

　　单位地址：__

　　乙方代表：_

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：和家网-全球中文家居门户

　　（1）工程地点及面积：

　　（2）工程造价：元；

　　（3）开工日期：年月日；

　　（4）竣工日期：年月日；

　　（5）付款方式：

　　（1）、现金

　　（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场

　　由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试__设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责__设备设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）__年_月_日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）__年_月_日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）__年_月_日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部__设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的.补充文本加以确认。

　　第四条违约责任

　　乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：__（以下简称甲方）

　　联系电话：

　　单位地址：

　　甲方代表：__

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　联系电话：__

　　单位地址：__

　　乙方代表：_

　　简单安装合同篇2

　　甲方(安装商)：

　　公司名称：______

　　地址：______

　　电话：______

　　法定代表人：______

　　乙方(安装用户)：

　　公司名称：______

　　地址：______

　　电话：______

　　法定代表人：______

　　一、合同目的

　　本合同是甲方与乙方就______项目安装工程及相关业务所订立的合同，旨在规定双方在安装合同中各自的权利和义务，共同促进项目的顺利实施。

　　二、服务内容

　　甲方负责在合同约定的时间内按照乙方的需求安排相应的技术人员进行项目的'安装、调试、培训等工作，并提供相应的售后服务。

　　三、工作范围

　　根据乙方提供的项目要求和甲方的技术能力，甲方将给出符合双方期望的工作方案，包括设备的安装、设置、测试、培训及售后服务等内容。

　　四、合同期限

　　本合同自签订之日起生效，至乙方验收合格之日终止。

　　五、服务费用

　　1. 甲方向乙方提供服务所收取的费用为______元，其中包括设备的安装、设置、测试、培训及售后服务的费用。

　　2. 如有工程变动，应当及时通知双方并协商解决。变动后工程费用应由双方重新达成一致，并通过补充合同进行书面确认。

　　六、付款方式

　　1. 乙方应在安装合同签订后立即向甲方支付______%的定金，以便甲方能根据约定时间开始相应的工作。

　　2. 安装工程验收合格后，乙方应及时向甲方支付剩余的费用。

　　七、违约责任

　　1. 如一方未能履行合同，应承担相应的违约责任，并支付由此造成的实际损失。

　　2. 若乙方未按照合同约定时间支付相应的费用，则甲方有权暂停或终止合同，并要求乙方赔偿合同违约金。

　　八、合同变更和解除

　　1. 在安装合同过程中，如双方需变更或增加某些事项，需经过双方协商一致，并达成书面协议。

　　2. 如因某些不可抗力因素导致双方不能继续履行合同，双方应协商解除合同，并不向对方承担违约责任。

　　九、法律适用及争议解决

　　1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。

　　2. 双方因本合同的解释和履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、合同生效方式

　　本合同正本一式______份，双方各执______份。本合同在双方签字盖章后生效。

　　甲方签字（盖章）：_______________

　　乙方签字（盖章）：_______________

　　日期：_________年_________月_________日

　　简单安装合同篇3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　鉴于甲方拥有________________技术，鉴于乙方对甲方__________技术的了解，愿意实施甲方的技术及专有技术，并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同，共同遵照履行。

　　一、甲方所供给技术的资料、要求和工业化开发程度：__________________________________________________。

　　二、甲方所供给技术乙方可使用的范围以及将来产品的销售范围：________________________________________。

　　三、技术秘密的范围和保护期限：____________________________________________________________。

　　四、技术指导的资料：____________________________________________________________。

　　五、技术指导的'人员由甲方派出，差旅费、咨询服务费有乙方承担，具体费用标准，甲乙双方另行订立协议进一步明确。

　　六、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：__________________________________________________。

　　七、验收的标准和方法：__________________________________________________。

　　八、技术使用费及支付方法：

　　(1)按利润分成，甲：乙：____的比例分；

　　(2)销售额提成__________%。

　　九、合作方式：甲方按照本协议约定供给贴合要求的技术以及相关的技术咨询服务，甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、销售、利润设立单独的帐目，由双方派人共同监管。在条件成熟时，由乙方或甲、乙双方设立该技术生产项目的项目公司。

　　十、合作期限：__________。

　　十一、后续改善的供给与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权归乙方所有，但双方在合作期限内有权免费继续使用。

　　十二、其他约定：甲方在与乙方就该技术进行合作时，并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。

　　十三、违约职责：__________________________________________________。

　　十四、争议的解决办法：甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应当进行友好协商，协商解决不成的一致同意提交技术供给方所在地的仲裁委员会进行仲裁。

　　十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式二份，双方各执一份。

　　十六、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议资料，补充协议或变更资料与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：______

　　_____年_____月_____日

　　乙方：__________

　　_____年_____月_____日

　　简单安装合同篇4

　　以下简称甲方为发包方，以下简称乙方为承包方。为了共同完成甲方火吧店室内的监控安装及点菜宝系统任务，甲、乙双方根据分工负责、配合协作的'精神，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称：_______________。

　　第二条工程地点：_______________。

　　第三条工程范围：本工程包括但不局限于摄像头、点菜宝系统的安装及调试。

　　第四条质量标准：工程质量应达到客户要求标准。

　　第五条承包方式：本工程采用包工包料方式进行。

　　第六条工程总造价：本工程总造价为￥：_____元整，大写(人民币)：_____元。

　　第七条付款方式：乙方应在完工后按现金支付的方式收取全额款项。

　　第八条工程期限：本工程工期为自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日止全部完工。

　　第九条合同有效期限：自双方签字盖章之日起生效，办理交付结清尾款后自动失效。

　　第十条本合同一式本二份，甲、乙双方各执一份。

　　发包方(单位盖章)：_____

　　负责人：_____

　　地址：_____

　　电话：_____

　　承包方(单位盖章)：_____

　　负责人：_____

　　地址：_____

　　电话：_____

　　_____年____月____日 _____年____月____日

　　简单安装合同篇5

　　买方（甲方）：

　　卖方（乙方）：

　　甲方向乙方购买地毯用于总部办公室精装项目，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守执行。

　　第一条产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称规格型号：详见乙方送样及附件项目材料表；

　　2、产品的技术标准（包括质量要求）：材料品质参照双方确认的样品，并满足业主方对地毯花纹及色泽的要求，乙方确认已充分了解甲方与业主单位所确认的地毯样品，并确保所供产品符合甲方和业主的要求；能满足现场施工要求，相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。

　　第二条产品的数量和计量单位

　　计量方法：

　　1、供货的数量：由乙方自行前去现场实地测量以确定供货数量；

　　2、计量单位及计算规则：供货数量依据以现场实铺的图示投影面积计算以m2计量；

　　第三条产品的包装标准、包装物的.提供与回收

　　按乙方的包装标准执行；甲方有特殊要求的，按甲方的下列要求执行：不计价、不回收。

　　第四条产品的交付

　　1、交货方法，按下列第（1）项执行：

　　（1）乙方送货；

　　（2）乙方代办运输；

　　（3）甲方自提自运。

　　2、运输方式，按下列第（1）执行：

　　（1）汽运；

　　（2）铁路；

　　（3）航空；

　　（4）其它：

　　3、到货地点：

　　4、运费、装卸费、保险及其他费用的负担：乙方负责并承担费用。

　　5、产品的交货单位：甲方指定之施工现场负责汪宣南。

　　第五条产品的交（提）货期限

　　1、全部货物供货期限从____年____月____日至____年____月____日，到货后2天内完成施工，甲方原因导致的交叉施工及场地无法施工则工期顺延；

　　第六条合同价款及付款

　　1、暂定合同总价为小写：大写：人民币

　　2、供应单价：固定单价，上述供应单价包含完成技术要求的全部内容所需要的费用，以及全部货物运至工地指定地点的全部费用及成品安装费用，单价应包括但不限于材料费用、现场裁切安装费用、工人安装人工费、辅材费用、安装过程中的材料损耗、包装、防护、管理费、利润、税金以及货送到的运费、卸货费用、保险费及提供安装技术指导所需费用等。

　　3、付款方式：预付款：合同签署，支付2万元作为乙方备料款。进度付款及结算：货物到场并经甲方、业主、监理共同验收合格后（凭外观检验而无法检查的其他质量问题仍由乙方承担），支付至合同总价的80%，安装完成后按实际铺装面积结算，在乙方提供售后服务承诺书并开具全额税票后支付至结算价的95%，尾款5%作为质保完工一年后后支付。

　　4、结算方式：结算数量按实际铺贴面积的图示投影面积计算，单价按合同单价执行；

　　5、付款方式，按下列第（2）项执行：

　　（1）现金；

　　（2）支票；

　　（3）汇款。

　　第七条验收方法及质量异议

　　按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。

　　第八条验收方法及质量异议

　　1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，在10天内向乙方出卖人提出书面异议（包括邮寄函件、传真、书面递交等），甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到买受人书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第九条违约责任

　　1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所受的损失。

　　2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，乙方不能修理或者不能调换或退货的，按不能交货处理。

　　3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　4、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货款额的2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。

　　6、为保证工程的顺利进展，在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者乙方不予响应，买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。

　　第十条不可抗力

　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向其他两方通报不能履行合同的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议的解决方式

　　本合同如发纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

　　第十二条其它

　　1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件，合同文件的解释顺序以时间先后为准。

　　2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整，本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整，及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。

　　3、本合同一经签署，便具有法律效力，甲、乙双方应按合同严格执行，未经双方协商同意，不得随意变更或解除合同。

　　4、本合同如有未尽事宜，需经双方另行协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，自双方签字盖章之日生效。

　　甲方单位名称：_______（盖章）乙方单位名称：_______（盖章）

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

　　简单安装合同篇6

　　甲方：_________乙方：_________

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：__________________职工宿舍楼暖气安装

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程承包方式：_________包工、包料(除暖气片外)

　　二、工程装修内容天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。

　　三、工程期限月―月日

　　四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　五、付款方式甲方先预付乙方_______________元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。

　　六、双方责任

　　1、甲方：_________负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

　　2、乙方：_________向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的'工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的。工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：_________乙方单位名称：_________

　　法人代表：_________法人代表：_________

　　简单安装合同篇7

　　发包人（全称）：____

　　承包人（全称）：___

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：__

　　工程内容：____

　　资金来源：_____________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：________

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数_____天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_______________

　　五、合同价款（构成见附表）

　　金额（大写）：壹万圆整（人民币）

　　￥：_10000.00_元

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：

　　工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

　　七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

　　八、合同生效：

　　合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

　　九、补充条款

　　1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的.安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

　　2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

　　3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

　　4、其他未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方:

　　乙方：

　　日期：

　　简单安装合同篇8

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　双方本着诚信、平等、自愿的原则，甲方将象山兰园项目一期工

　　程现场办公区三根旗杆的制作安装委托乙方施工，经双方充分友好协商一致，达成本协议，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：_____________________

　　二、工程地点：_____________________

　　三、承包方式：_____________________包工包料

　　四、承包范围及内容：_____________________

　　三根不锈钢旗杆的制作安装，包括附件及辅材，包括但不限于旗杆的球头，滑轮、拉绳、变径连接件等。不含土建部份的基坑开挖、混凝土浇注、砖砌体及石材粘贴工程。

　　五、工期：_____________________5月7号安装完成。

　　六、工程计价及付款方式：_____________________

　　1括所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金等一切费用。

　　2、工程完工经甲方验收合格且乙方提供符合甲方要求的发票和收据交与甲方后三日内，甲方付至合同价款的80%，剩余价款在保修期满两年后10个工作日内无利息付清。

　　七、工程质量及质量保证：_____________________

　　乙方必须严格按照施工图纸或甲方的要求施工，工程质量为合格。工程质量保证期为2年，在此期间出现的风荷载等质量事故（不包括人为因素）均由乙方承担维修、更换的责任。

　　八、违约责任：_____________________

　　1、若因乙方原因影响该工程不能如期完工，每延误一天，乙方承担延期费500元，累计计算。

　　2、保修期间，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人处理，否则，甲方有权委托他人进行修复，所产生的费用甲方有权向乙方进行索赔。

　　九、其它约定：_____________________

　　乙方在施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料净场地清。乙方在施工中所发生的.伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。

　　十、本协议未尽事谊双方协商解决，当协商不能达成一致时，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　后附施工图纸，施工图纸所显示的旗杆高度为台面以上的商度，

　　台面以下的做法和高度根据现场实际情况施工。

　　甲方（公章）：____________________________乙方（公章）：____________________________

　　法定代表人或授权代表：_______________________法定代表人或授权代表：________________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　电话：_____________________电话：_____________________

　　传真：_____________________开户行：_____________________帐号：_____________________

　　签约时间：_____________________

　　简单安装合同篇9

　　委托方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

　　2、交货及安装工程地点：______________________________________。

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。（设计方案以甲方认可为准）。

　　二、系统总造价及其支付：

　　（一）系统总造价

　　1、本监控系统总造价为___________________人民币。

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

　　（二）工程款支付

　　甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

　　1、签订合同之日起_____日内甲方付总工程款的______%；

　　2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的______%；

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于_______年____月_____日进场，到_______年____月_____日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

　　五、维修保养：

　　1、本监控系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起48小时内派员维修，若非因甲方人

　　为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的、价格适当向甲方收费。

　　3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

　　六、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派__________为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　（二）乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的.规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任：

　　1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_____％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的________％计付违约金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的________％向甲方计付违约金。逾期超过________日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后________天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________

　　乙方签名：___________________

　　签章日期：___________________

　　简单安装合同篇10

　　甲方（安装服务商）：_______________

　　乙方（客户）：_________________

　　本协议书由甲方（安装服务商）和乙方（客户）共同签订。为了保障双方的权益，现达成以下协议：

　　1. 服务内容

　　甲方将为乙方提供以下安装服务：____________（具体服务内容）。

　　2. 服务期限

　　本协议的服务期限为________，服务期届满后，双方如需继续合作，应重新签订协议。

　　3. 服务费用

　　乙方应在服务开始前支付服务费用_________。

　　4. 服务要求

　　4.1 甲方在服务期内应保证安装质量和服务水平，确保服务达到客户预期的效果。

　　4.2 乙方应保证安装的产品符合国家标准和质量检验要求。

　　5. 违约责任

　　如因甲方原因导致服务质量不过关，乙方有权要求重新安装或退费。

　　如因乙方原因未按时支付服务费用，甲方有权停止服务并要求赔偿违约金。

　　6. 法律适用和争议解决

　　本协议的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。

　　因双方履行本协议所产生的.争议，应当协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　7. 协议生效

　　本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字（盖章）：_______________

　　乙方签字（盖章）：_______________

　　日期：_________年_________月_________日

　　简单安装合同篇11

　　甲方：乙方：

　　甲方因生产经营需要委托乙方承包空调器的安装、维修；经双方友好协商，自愿达成以下承包协议：

　　一，承包期限及区域：

　　承包期限：自年月日起至年月日止。承包区域：甲方委托乙方承包区域的空调安装和维修任务。

　　质保金：在每次结算单据时扣除20%作为维修质量保证金。如无返修等情况发生时，满一年后一次性支付给乙方。

　　二，承包结算金额及周期：

　　保内维修：按厂家结算标准的60%结算。保外维修：由乙方按甲方及厂家标准向用户收费。

　　结算周期：因实际结算流程需要。结算周期为2个月。如：1月25号之前提交的单据，结算（付费）时间为4月5号之前一次性支付给乙方（扣除维修质保金后的所有费用）。注：如乙方已经结算的单据里的空调出现：

　　1，加氟维修一年内再次加氟（包括补焊加氟）的.，不再结算费用。2，三个月内的返修，不再结算费用。

　　三，甲方的责任和义务：

　　1，甲方每天21点左右将次日的用户报修信息通过QQ形式发送至乙方。并需双方确认。

　　2，甲方每月需按合同内规定的结算时间里将费用结算给乙方。

　　3，甲方需按工作性质指定管理人员，并提供对应的联系电话，便于双方工作的衔接。

　　4，甲方负责乙方维修配件申请的实际情况给予发放。

　　5，甲方需制定作业规范及标准，以书面形式传达给乙方。

　　6，甲方提供各单据填写东西，并指导乙方填写。

　　7，甲方提供相关收费标准。

　　四，乙方的责任和义务：

　　1，乙方应向甲方提供营业执照、法人身份证、税务登记证和组织机构代码以及空调器安装工、维修工相关职业证件。

　　2，乙方需要向甲方承诺旺季时期每天维修台，乙方在旺季期间无实际维修能力的，甲方改派其它人员或网点，并对乙方 200元/台的罚款。

　　3，乙方需对所有服务人员统一管理，按行业要求准时完成每张派单，否则愿意接受甲方及厂家制订的考核标准。

　　4，乙方需为每个安装、服务人员缴纳相关保险金，产生安全事故，人事纠纷均与甲方无关。

　　5，乙方按甲方要求在每天21点左右接收甲方派工，并安排到次日的维修任务中去，不得以任何理由拒派或漏派情况发生。 6，乙方必须安排专人与甲方进行派工对接并互留联络方式，以便沟通。

　　7，乙方在一年内出现故障均由乙方负责上门维修，否则按拒单处理。

　　8，乙方误判两次及以上时，按100元/台支付甲方，此单将由甲方另派人员上门处理。

　　9，乙方必须按时提交单据给甲方，提交周期为3天一次（且维修时间也是必须是该周期以内的），过期单据不再接收，按乙方放弃结算费用处理。

　　10，乙方每天及时将维修情况反馈给甲方。不得超过当天21点。

　　11，乙方应遵纪守法，对自己的经营负有全部法律责任。

　　12，乙方不得以任何形式将甲方承包给乙方的派工业务转包给任何第三方，否则视乙方违约，按违约责任第一条处理。

　　13，由于乙方维修不当导致的退换机，由乙方负责处理，并达到用户满意为止。

　　五，违约责任

　　1，如其中一方发生违约，另一方有权要求违约方支付20000元违约金。

　　2，因甲方业务原因，乙方不得在4-9期间提出解除协议，否则，按乙方违约处理。需支付相关违约金给甲方。

　　3，乙方应承担其故意或过失行为导致的所有纠纷、损失、债务等费用，并负责赔偿甲方因此蒙受的经济损失。

　　4，甲乙双方发生纠纷时，首先协商解决。协商未果时，任何一方有权提起法律诉讼。不得以任何理由唆使他人等前来与甲方纠缠，否则唆使一方将承担全部法律责任。并支付相关违约金给甲方。

　　六，合同的解除与终止

　　1，合同期满自行终止。至此，乙方不得以任何形式借甲方名义开展任何业务。否则，甲方将追究乙方相关法律责任。

　　2，除合同内约定的4至9月以外的双方协商解除或终止合同的，在协商达成一致时，方可解除本合同。

　　3，因其中一方违反合同约定条款时导致的合同终止，同样有效。后续责任将依据本合同约定内容处理，待纠纷处理完毕并经双方签字确定后，本合同方才全面终止。

　　七，配件管理方式见附件，具有同等法律效力。

　　八，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　九，本合同经双方签字后，立即生效。

　　甲方：

　　代表：

　　手机：电话：传真：

　　签定日期：

　　乙方：代表：手机：电话：传真：签定地点：

　　简单安装合同篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的.原则，就禄劝鑫潮石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程项目名称：禄劝鑫潮石材工业园厂区路灯安装

　　工程地点：禄劝鑫潮石材工业园

　　工程内容：厂区路灯安装施工

　　资金来源：自筹资金

　　二、工程范围

　　厂区路灯布路图内要求的内容。

　　三、施工工期

　　开工日期：20__年12月日

　　竣工日期：20__年12月日

　　四、质量标准

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五、合同款项与支付

　　该合同价为包干价：86900。00元，大写：捌万陆仟玖佰元整。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六、质保期

　　验收合格后，乙方质保时间为1年。

　　七、违约责任

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000。00元支付给甲方。

　　甲方：法人代表：

　　乙方：法人代表：

　　简单安装合同篇13

　　发包人全称：(以下简称：甲方)

　　承包人全称：(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包内容：包施工图和施工方案中的`室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：

　　A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

　　B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　三、双方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。

　　2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

　　3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

　　4、工完场地清。

　　四、工程费计算方式：

　　按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

　　注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。

　　五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日