我要投稿 投诉建议

新版建设工程施工合同

时间:2018-03-28 16:11:13 其他合同范本 我要投稿

2016新版建设工程施工合同范本

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。以下是关于2016新版建设工程施工合同范本,仅供参考!

2016新版建设工程施工合同范本

  2016新版建设工程施工合同范本一

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 ________改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程范围:

  4、承包方式:包工包料。

  5、承包造价: 元(大写: )。

  二、工程期限

  根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)

  开工日期为2013年 月 日至2013年 月 日,总工期 天。

  三、本工程竣工质量为一次性合格工程

  1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

  四、工程价款支付及结算

  本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

  五、其它约定

  1:甲方承担的安全责任、权利

  (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

  (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全

  生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

  (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

  (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

  2:乙方的责任、权利

  (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

  (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;

  (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;

  (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的'安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

  六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  身份证号: 身份证号:

  公章 公章

  年 月 日 年 月 日

  2016新版建设工程施工合同范本二

  发包方:

  承包方:

  年 月 日

  发包方:(甲方) 。 承包方:(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就建筑工程施工事项,经双方协商一致,签订本工程合同。

  第一部分:工程内容

  第一条:工程内容

  一、工程概况

  二、工程范围

  第二条:工期

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  第三条:工程质量等级: 合格 (国家质量验收标准)

  第四条:承包方式及合同价款:

  1、承包方式:包工、包料。

  2、合同价款:本合同工程造价为(人民币)金额大写。

  3、在施工过程中发生的设计变更及现场签证进入结算,作为结算依据。

  第二部分:双方一般责任

  第五条:甲方代表

  1、甲方驻施工现场全权代表姓名: 。

  2、甲方代表易人提前七天通知乙方。

  第六条:乙方代表

  1、乙方驻施工现场全权代表姓名: 。

  2、乙方代表易人提前七天通知甲方。

  第七条:甲方工作

  1、提供给乙方所需施工水、电源,保证施工需要。

  2、协调各专业施工配合问题。

  第八条:乙方工作

  向甲方代表提供进度计划,如发生工程事故,及时向甲方代表和有关部门报告。凡属乙方责任事故一切责任由乙方承担。

  第三部门:施工方案和工期

  第九条:进度计划

  1、在开工前,乙方根据其他专业的进度和甲方要求的总进度,拟定本工程的进度计划和施工方案。

  2、乙方应接受甲方代表对进度的检查和监督。

  第十条:暂停施工

  1、因其他专业影响或其它原因,甲方代表要求乙停工,甲方应在停工报告上签字并顺延工期。

  2、停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  3、因不可抗拒力及甲、乙方以外的原因,导致工程停建,使合同不能继续履行,可解除合同。

  第四部分:质量与验收

  第十一条:施工中经检验工程质量不合格,由乙方原因造成的,乙方按甲方代表、(监理单位)的要求进行返工、修改,并承担费用。

  第五部分:合同价款与支付

  第十二条:工程价款预付及工程款支付

  1、合同签定后,甲方应将合同价款的 %计人民币(大写) 元于

  合同生效之日起三日内支付给乙方,作为工程预付款。

  2、工程款支付:

  每月工程进度按工程量完成 %付给乙方。

  3、略 。

  4、 略。

  第六部分:材料设备供应

  第十三条:属本工程项目的所有设备、材料、供应均由乙方负责采购。材料及设备均保证质量,并附有合格证明,进场应双方验收。按要求办齐手续,无合格证的不准进场,有合格证的材料,如有乙方提出异议时,应进行复验。

  第七部分:竣工与结算、保修

  第十四条:竣工验收

  工程具备验收条件,乙方向甲方提出竣工验收报告。由甲方组织有关人员进行验收。

  第十五条:结算

  工程决算,一个月内甲方组织造价公司对竣工决算审计经双方认可作为决算。一个月后甲方不予审计,由乙方所报的竣工决算生效,进入决算。

  第十六条:保修

  工程竣工后,自办理验收手续之日起,计算保修期,乙方保修期一年。质保金为工程价款的5%,期满1周后付给乙方。

  第八部门:其它

  第十七条:合同的生效与终止

  1、本合同签订后自甲乙双方签字并盖章之日起生效,在竣工结算(甲方付款完毕)之后,保修期满后,有关保修条款终止。

  2、本合同未尽事宜,经双方商定,补充合同条款与本合同具有同等法律效力。

  3、争议:双方约定,在履行合同过程中发生争议时。

  1)、请甲、乙双方协商调解。

  2)、协商不一致时,并约定向工程管理仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  4、合同份数

  本合同一式四份,正本两份,由甲乙双方各执一份。副本两份,由甲乙双方分送有关部门备案。

  发包人:

  法人代表:

  年 月日

  承包人:

  法人代表:

  年 月 日

【2016新版建设工程施工合同范本】相关文章:

1.建设工程施工合同范本2016

2.建设部建设工程施工合同范本

3.2017建设工程施工合同范本

4.建设工程施工专业分包合同范本

5.广州市建设工程施工的合同范本

6.建设部建筑工程施工合同范本

7.最新建设工程施工合同范本

8.关于建设工程施工合同范本