工程合同

[合集]工程合同7篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的工程合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同 篇1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本绿化施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程基本概括

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、资金来源：

　　第二条：工程承包范围

　　1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;

　　2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;

　　3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好 的景观效果。

　　4、涉及到的土建工程质量保修。

　　第三条：施工工期限共 个工作日。

　　议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。养护期 月。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。

　　第四条：工程质量标准：

　　在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。

　　第五条：材料和设施供应：

　　凡包工包料工程由承包方负责采购调运进场，并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。

　　第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。

　　1、本工程采用承包方式;

　　2、工程造价款元(暂定价以招标价为准)。

　　3、付款方式：

　　(一)绿化竣工验收：承包方施工任务完成后，经建设方等相关单位验收达到竣工验收标准后，验收合格后 月内，据验收报告，承包方向发包方进行第一次结算，发包方支付实际完成工程总价款的 。对于实际栽植数量少于卸苗登记(经四方签字)的，其差额将对绿化施工队单株综合单价的3倍予以处罚。

　　(二)养护期验收：承包方养护期成活保存率达到 以上，如果成活保存率低于 ，每降低1%扣除工程总价款的1%，并在发包方规定时间内整改到位;第一、二次养护验收合格后 个月内，据验收报告，支付完成工程总价款的 。

　　(三)交工验收：承包方养护期管理及保存率达到 以上，承包方凭交工验收报告进行最后一次结算，验收合格后12月内，据验收报告，发包方支付剩余的工程价款。如果保存率低于95%，每低 1% 扣除工程总价款的1.5%。

　　第七条：组成本合同的文件

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标及其附件

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、工程量清单

　　7、工程报价单和预算书

　　第八条：双方的权利和义务

　　1、工程师：在工程施工中，发包方委托派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;

　　2、发包人工作：做好施工场地的前期准备，制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;

　　3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的.清理工作;提供施工组织设计和进度计划。

　　第九条：种植要求

　　1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;

　　2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;

　　3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。

　　第十条：初步验收：

　　承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程，完工后 个日内向发包人提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请后组织有关部门进行初验，并出具书面意见。

　　第十一条：工程变更：

　　承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行;

　　1、合同中已有适用于更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。

　　第十二条;检验标准、方法、地点及期限;

　　1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99;

　　2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核 。

　　第十三条：竣工决算：

　　1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后30日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。

　　2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。

　　第十四条：质量保修：

　　养护期为 个月，从施工结束之日起计算。双方约定质量保修项目内容及范围、保修责任。管护要求：

　　1、浇水：苗木栽植后要及时浇一次透水，10天左右浇足一次水并对苗木进行扶正，整修复盘和复土。以后依树坑土壤、水分、含水量而再次浇水。在11月底土胎封冻前浇一次越冬水，次年春季浇一次返春水。

　　2、病虫害防治：发现病虫害后及时联系市、区林业部门，在林业部门指导下进行防治。

　　3、树木扶正、修剪等全部管护所必需的相关工作。

　　4、上述要求只是最基本的要求，承包方为保证种植的质量，应根据种植区域的土壤条件、气候变化及气象等条件增减管护的次数或采取其他的措施保证树木的成活。在两年管护期内的任何时间，只要发现死亡的树木，承包方应及时免费补种，补种树木的管护期为两年，管护期起始日从补种之日起算。承包方确保三年管护期内树木的成活率、无病虫害、无枯败率达到95%。

　　5、发包方在本合同有效期内，有权对本合同工程进行现场监督检查，发现问题发包方有权要求承包方立即纠正。

　　第十五条 履约保证金

　　承包人在签定合同时，向发包人交纳 元的履约保证金，依据山西省关于保护农民工的政策要求，由于承包方怠于支付农民工工资导致信访投诉，发包方有权利动用该保证金，之后，发包方有权要求承包人补足保证金金额。工程施工期内，承包人无违约、过错等情形，待工程竣工验收一年后发包人一次性将保证金返还，无息。

　　第十六条 合同解除

　　1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同;

　　2、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。

　　3、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同;

　　4、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同;

　　5、一方依据本条2、3、4款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方;

　　6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　第十七条 合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　第十八条 安全施工

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。承包人应向其所雇用的员工投保意外伤害保险，在签订本协议时向发包方提供保险凭证。工程施工期内，承包人雇用员工发生工伤、意外伤害、工亡等事宜由承包人自行处理，发包人不承担责任。承包人应采取一切尽可能的措施保证施工人员的人身、财产安全，防止发包方财产受到损害。造成的一切损失由承包人承担。

　　第十九条 违约责任

　　发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自己的义务。承包方未按发包方设计要求擅自施工，发包方有权拒付工程款，并有权要求承包方予以更正，继续履行。造成损失已无法弥补的，发包方有权要求承包方承担相应责任。承包方未按发包方的施工标准进行施工，造成工程质量不合格的，发包方可向承包方追缴发包方已付工程款的20%作为赔偿金。

　　第二十条 争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第 (二) 种方式解决;

　　(一)、提交仲裁委员会仲裁。

　　(二)、依法向人民法院起诉。

　　第二十一条 合同的生效和份数

　　本合同经履行法定程序，双方签字盖章后生效。本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同甲方委托乙方对 配送板材、轻钢龙骨等装修材料。为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：

　　第一条 采购行为实施：

　　1， 负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与 确定。

　　2， 项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。

　　3， 乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。

　　4， 乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。

　　5， 乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产

　　第二条 质量标准：

　　1. 按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行

　　2. 对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后 1 日内通知乙方;

　　3. 对于非显而易见的.产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后 7 日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。

　　4. 因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。

　　第三条 送货与交货

　　1. 乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单 2 日内将货物送至甲方指定的地点，

　　2. 乙方送货的材料，如有特殊情况，需在 1 日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。

　　3. 乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品

　　第四条 结算

　　甲乙双方每月 日结算一次(结上月一日到三十日的货款)，乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算,具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。

　　第五条 违约处理

　　1. 乙方在履行合同过程中不得有以次充好、假冒伪劣、虚报产品等级、虚报产品数量等违背诚实信用的行为，否则一经发现将处以人民币5万至10万元不等的罚款。

　　2. 甲、乙双方在签订合同过程中知悉对方商业秘密后，无论合同是否成立，未经对方许可，不得将该商业秘密自己使用或泄露给他人使用，否则应按照所得利润的 倍赔偿给对方作为经济补偿，涉及刑事责任的将另行追究。

　　第六条 合同期限

　　本合同有效期为乙方开始配送材料到工程结束结清账款为止。

　　第七条 其他

　　1. 本合同双方应严格遵守，未尽事宜应及时协商并签订补充协议;不能达成协议的可向甲方或合同履行地人民法院诉讼。

　　2. 如以前有协议与本合同相抵触的，以本合同为依据。

　　3. 本合同一式 份，经双方签字后生效，甲乙双方各执 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：

　　第一条：检测内容

　　1、工程名称：

　　2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。

　　第二条：检测费用和结算

　　1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的`价格收费（见附件）；

　　2、检测费用累计达到 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清；

　　3、乙方向甲方提供 4份检验报告（原件）。超出部分按叁元份计。

　　第三条：双方责任

　　1、甲方责任

　　1）负责对见证材料出具相关证明；

　　2）及时提供建筑材料的试件；

　　3）及时和乙方进行结算。

　　2、乙方责任

　　1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；

　　2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；

　　3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；

　　4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。

　　第四条：违约责任

　　1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；

　　2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；

　　3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。

　　第五条：争议的解决

　　双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：

　　1）仲裁机构申请仲裁；

　　2）向当事人所在地法院起诉。

　　第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。

　　第七条：合同生效

　　本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。

　　本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。

　　甲方（盖章） 乙方（盖章）：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　签约代表： 签约代表：

　　签约日期：

工程合同 篇4

　　甲方(发包人)(全称)：

　　乙方(承包人)(全称)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

　　一、工程概况及承包内容和价格:

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程结构： 建筑面积约 M2。(以实际面积为准)

　　1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

　　1.5承包价格：18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。

　　1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工

　　1.7付款方式：

　　1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　二、 合同双方的权利和义务：

　　1、甲方负责主材料供应。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格)，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

　　三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

　　四、甲方责任：

　　1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

　　3.按工程进度向乙方拨付工程款。

　　4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。

　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。

　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。

　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

　　7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

　　8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

　　9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。

　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

　　六、违约责任：

　　1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的'损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

　　七、施工质量

　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准;

　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

　　5、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发生的费用及损失。

　　八、安全与文明施工：

　　1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。

　　2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。

　　九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不承担费用。

　　十、其他：

　　1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

　　2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。

　　十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司

　　乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司

　　受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套 工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

　　2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

　　3、工程内容： 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

　　二、工程的承包及付款方式

　　1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。

　　2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。

　　3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

　　三、工期

　　1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为*年11月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。

　　2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

　　四、工程质量及安全

　　1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

　　2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

　　五、双方责任

　　甲方责任：

　　1、按本协议的要求支付此项工程款。

　　2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。

　　3、委派施工代表，监督乙方的'施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

　　4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

　　5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

　　乙方责任；

　　1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

　　2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

　　3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。

　　4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

　　六、其他约定

　　1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

　　2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

　　3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

　　4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。

　　7、本合同附件具有同等法律效力。

　　8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

　　甲方：湖南尚美尔投资有限公司 乙方：湖南亨通电力有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　开户银行： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行

　　账号： 账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同

工程合同 篇6

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。

　　第一条 工程概况

　　1、项目名称：诚建〃檀香山综合布线系统工程

　　2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处

　　3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱FTTH光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配置机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配置的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350*300*120MM），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。

　　第二条 合同工期

　　合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。

　　第三条 合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，000.00元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。二、三、四期根据工程实际数量按实结算，具体根据每期工程实际户数予以确定。

　　(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上约定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。

　　2、付款方式

　　(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的

　　80％。

　　(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15％。

　　(3)预留质保金5％，每期工程安装完毕验收合格一年后付清。

　　(4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。

　　第四条 权利和义务

　　（一）甲方责任与义务

　　1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。

　　2、负责施工过程协调管理和竣工验收。

　　3、按合同约定支付工程进度款。

　　4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。

　　5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。

　　6、协调乙方与其它施工单位的'工作关系，并提供临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。

　　7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免费单独装表，负责每户多媒体信息箱220V电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。

　　（二）乙方责任与义务

　　1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。

　　2、现场设立创建文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。

　　3、积极做好开工前的准备工作，按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。

　　4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，确保质量，按有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

　　5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方免费施工至甲方要求。

　　6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。

　　8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收，乙方必须接受总承包单位的

　　质量和进度控制管理，确保工程保质保量完成。

　　9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　10、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理，甲方将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下一道工序。

　　11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利，履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监制工程质量和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达到圆满完成工程任务。

　　12、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方。

　　13、免费为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作培训；配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作。

　　14、乙方代表变动应提前7天通知甲方，后任继续承担前任相应的责任（合同文本约定的义务和其职权内的承诺）。

　　15、乙方在合同签订后15日内出具设设计施工方案，施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。

　　16、施工前提供施工图纸二套给甲方，负责竣工资料的整理，竣工资料交甲方二套（有关部门的备案资料由乙方负责）。

　　17、对本工程实行“一年保修，终身维修”，凡在甲方使用过程中出现的问题，乙方应在接到通知后48小时内到达现场予以解决。

　　18、乙方不承担总包配套管理费用。

　　第五条 工程质量及验收

　　1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或者达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

　　3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，经过试运行正常后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等）一式两份，甲方在收到竣工验收报告和资料后，10天内组织有关部门进行验收。验收合格后，甲方应向乙方提供工程验收书，乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方。

　　4、工程验收合格前，所有设备、器材均由乙方负责保管。

　　5、验收标准：按株洲市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行。

　　第六条 施工安全及文明措施

　　1、树立“质量第一、安全第一”的思想，严格执行国家安全生产的各项规定，坚持执行安全生产的十项技术措施，以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必须安全的思想，坚持做到遵守规章制度，反违章指挥，反违章操作。施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担。

　　2、施工现场所制造的垃圾及时清理，保持施工现场整洁，材料设备及机具放臵整齐。

　　3、经常检查安全设施是否齐全，发现安全隐患及时提出整改。

　　第七条 违约责任

　　1、由于乙方原因影响配套工程竣工，每延误一天应向甲方支付人民币500元的逾期违约金，若逾期达3天以上（含3日），甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　2、除不可抗拒因素外，若甲乙双方中任何一方无法定理由解除合同的，应向另一方支付工程总价款20%的违约金。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸资料施工（甲方另作改动的除外），乙方施工质量达不到设计要求，经甲方、监理单位确认后，乙方需免费施工至设计要求。

　　4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准，否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款。

　　第八条 争议及纠纷的解决

　　1、合同在履行期间，双方产生争议时，双方采取协商解决。

　　2、协商不成，可提请 株洲市芦淞区 人民法院诉讼裁决。

　　第九条 附则

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，具相同法律效力。

　　甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）

　　甲方代表（代表） 乙方代表（代表）

　　电 话：电 话：

工程合同 篇7

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

　　第一条、合同标的及价格

　　甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。

　　工程总价格为人民币（大写： ）；

　　（人民币： ）。

　　第二条、技术要求

　　乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。

　　第三条、工程时间

　　乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二○○一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。

　　第四条、安装和验收

　　1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。

　　2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。

　　3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：

　　（1）eia/tia 568b规范；

　　（2）iso 11801；

　　（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

　　（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。

　　（5）eia/tia 607接地系统规范；

　　4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的`金额，向乙方索取赔偿金。

　　5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：

　　（1）楼层分配架管理区的设置；

　　（2）工作区信息模块接线及插座安装；

　　（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；

　　（4）楼层utp分配线架的安装及配线；

　　（5）机房主配线架的安装及utp配线；

　　（6）系统性能测试；

　　（7）网络设备的系统安装、集成；

　　（8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。

　　6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。

　　7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。

　　8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。

　　9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。

　　10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。

　　11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。

　　12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。

　　13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。

　　第五条、设备保修

　　乙方按照设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对提供的设备施行保修，其中：

　　1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。

　　2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。

　　3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。

　　4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。

　　5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。

　　第六条、人员培训

　　验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。

　　第七条、付款方式

　　经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。

　　甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。

　　amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。

　　第八条、违约责任

　　1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。

　　2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。

　　3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。

　　4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。

　　第九条、纠纷的解决

　　双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。

　　第十条：其他事项

　　1、其他附属工程另签订合同。

　　2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。

　　3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。

　　4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。

　　5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。

　　6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。

　　第十一条：生效

　　本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章）

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　（或授权人） （或授权人）

　　开户银行： 开户银行：

　　邮 编： 邮 编：

　　帐 号： 帐 号：

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

标准工程工程合同02-05

工程工程合同【推荐】02-12

工程工程合同范文10-07

有关工程工程合同03-01

(精)工程工程合同10-03

工程工程合同15篇02-11

工程工程合同书01-09

工程工程合同(15篇)02-19