购销合同

时间：2023-10-27 08:11:30 其他合同范本

购销合同汇编[6篇]

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的购销合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

购销合同汇编[6篇]

购销合同篇1

　　本合同于__年__月__日在中国__市签订。

　　甲方为：中国__公司

　　法定地址：__________

　　电话：______________

　　电传：______________

　　乙方为____国____公司

　　法定地址：___________

　　电话：_______________

　　电传：_______________

　　双方在平等互利基础上，通过友好洽商，特订立本合同：

　　第一条贸易内容

　　(一)乙方向甲方提供用于生产__型机械__台，以及各种其它辅助机械设备，并同时提供各类机构设备所必需的附配件及备用件，以及在生产过程中各种必需的测试仪器。具体的各类机械设备、测试仪器、附配件、备用件之型号、名称、规格、数量、价格、包装情况、交货期限等，由双方另行签订设备进口合同，作为本合同不可分割的一部分。

　　(二)甲方用乙方提供的机械设备所生产的部分产品以及其它商品，经双方协商后，也可用__工厂生产的__商品来偿付全部机械设备的价款。具体的偿付商品之品种、数量价格、交货期限等，由双方另行签订补偿商品供货合同，作为本合同不可分割的一部分。设备进口合同与补偿商品供货合同可合并为补偿贸易购销合同。(见附件)。

　　第二条支付条件与方式

　　由甲乙双方对开信用证。即由甲方分期开出以乙方为受益人的远期信用证，分期、分批支付全部机械设备的价款;乙方开出以甲方为受益人的即期信用证，支付补偿商品的货款。甲方用乙方支付补偿商品的货款，来支付全部机械设备的价款。当乙方支付的货款不能相抵甲方所开的远期信用证之金额时，其差额部分由乙方用预付货款方式，在甲方所开的远期信用证到期前汇付甲方，以便甲方能按时议付所开的远期信用证。甲方所开的远期信用证的按期付款，是寄托在乙方按规定开出即期信用证及按规定预付货款的基础上。乙方保证按规定开出信用证及预付货款。

　　第三条交货期限

　　甲方用年零个月，分月用商品偿付全部机械设备的价款。偿还日期自乙方第一批机械设备到货后约__个月后开始，原则上每月偿还的金额是全部机械设备价款的__分之__。甲方可以提前偿还，但需在__个月前通知乙方。

　　在甲方用补偿商品偿还机械设备价款的期间，乙方应按本协议项下的有关补偿商品合同的'规定，开出以甲方为受益人的足额、即期、不可撤销、可分割可转让的信用证。

　　第四条计价货币和作价标准

　　双方商品均以__币计价。乙方提供的全部机械设备及所有仪器、附配件用__币作价，甲方提供的补偿商品则按签订合同时甲方出口货物的人民币基价，以当时的人民币对__币的汇率折算为__币。

　　第五条利息计算

　　甲方所开的远期信用证及乙方所预付货款的利息应由甲方负担。双方议定年利息率为百分之__。

　　第六条技术服务

　　货物达到甲方口岸后，由甲方自行安装。但在主要设备安装过程中，甲方认为需要时，乙方必须派出技术人员进行现场指导，提供必要的技术服务，在此过程中由于技术上的问题，所造成的损失应由乙方负责。

　　经双方协商，为完成此项工作，由乙方派出_数量的技术人员。在中国的一切费用，均由乙方负担。

　　第七条附加设备

　　在执行本协议过程中，如发现本合同项下的机械设备在配套生产时，继续需要增添新的机械设备或测试仪器时，可由双方另行协商，予以增订。增订的项目仍应列入本合同范围之内。

　　第八条保险

　　设备进口后由乙方投保。设备所有权在付清货款发生转移后，如发生意外损失先由保险公司向投保人赔付，再按比例退回甲方已支付的设备货款。

　　第九条违约责任

　　乙方不按合同规定购买补偿商品或甲方不按合同规定提供商品时，均应按合同条款承担违约责任，赔偿由此所造成的经济损失，并向对方支付该项货款总值的_%的罚款。

　　第十条履约保证

　　为保证合同条款的有效履行，双方分别向对方提供由各自一方银行出具的保函，予以担保。甲方的担保银行为中国银行__行，乙方的担保银行为__国__银行。

　　第十一条合同条款的变更

　　本合同内容如遇特殊情况需要变更，须经双方协商一致。

　　第十二条不可抗力

　　由于人力不可抗拒的原因，致使一方或双方不能履行合同有关条款，应及时向对方通报有关情况，在取得合法机关的有效证明之后，允许延期履行、部分履行或不履行有关合同义务，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条仲裁

　　凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如不能解决，则应提请__国__仲裁委员会按__仲裁程序在__进行仲裁。仲裁适用法律为中华人民共和国法律。该仲委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更。

　　仲裁费用由败诉一方负担。

　　第十四条文字、生效

　　本合同用中、__两种文字写成，两种文本具有同等效力。

　　本合同自签字之日起生效，有效期为_年。期满后，双方如愿继续合作，经向中国政府有关部门申请，获得批准后，可延期一年或

　　重新签订合同。

　　甲方：

　　中国__公司代表 (签字)

　　乙方：

　　__国__公司代表 (签字)

　　见证人：

　　中国__律师事务所律师 (签字)

购销合同篇2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。

　　3、承包范围;装饰装修人工费用;

　　4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

　　第三条;甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的`设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使

　　用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　发包方电话承包方电话

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

购销合同篇3

　　供方：湖北________仪器仪表有限公司

　　合同编号：____________

　　签定地点：____________

　　需方：____________

　　签订时间：____________

　　一、产品名称、商标、厂家、数量、金额、供货时间及数量

　　序号

　　名称

　　产品规格

　　单位

　　数

　　量

　　单价

　　（元）

　　金额

　　（元）

　　交货日期

　　附注

　　合计人民币（大写）：

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的'条件和期限：按相关行业标准，质量保证期为发货之日起____年。

　　三、交（提）货地点、方式：

　　四、运输方式及到站港和费用负担：

　　五、合理损耗及计算方法：

　　六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：按相关行业标准验收，提出异议期限为到货后30天。

　　八、随机备品、配件、工具数量及供应方法：按出厂要求配齐随机备件等

　　九、结算方式及期限：

　　十、需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无

　　十一、违约责任：按《民法典》执行。

　　十二、解决合同纠纷的方式：协商、调解、仲裁、诉讼。

　　十三、其它约定：

　　供方需方

　　单位名称：湖北________仪器仪表有限公司单位名称：____________

　　单位地址：________________________单位地址：____________

　　法定代表人：________________法定代理人：____________

　　委托代理人：________________委托代理人：____________

　　电话（传真）：________________电话：________________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　帐号：____________________帐号：____________

　　税号：____________________税号：____________

　　邮政编码：________________邮政编码：____________

　　合同有效期：________年____月____日至________年____月____日

购销合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就酒水饮料供销问题，经协商达成一致意见如下：

　　一、乙方兹同意，甲方享有乙方场所所售酒类及饮料的为期年的独家供货权。

　　二、乙方应将营业执照、法人身份证复印件(如委托经营的将授权经营委托书、受托人身份证复印件)作为本合同附件交给甲方。

　　三、甲方向乙方供货价格见附件价格表，为不含税价格，如开票则另计税金。如厂方调价，经乙方签章认可后按新价格执行。

　　四、甲方保证按时、按量送货给乙方，并承诺对所供酒类保质保量。如有假冒伪劣产品经有关部门鉴定后，一切经济责任由甲方承担，乙方据此可解除合同。如乙方对接受的酒水有异议，须在收货后30日内提出，否则视为有效接收。

　　五、乙方允许甲方派驻进场促销人员，但促销人员须遵守乙方场所的规章制度。

　　六、收货：乙方收货须经法定代表人签字或盖章，也可凭有效委托手续委托他人收货，乙方也可指定作为收货人(身份证复印件作为本合同附件交与甲方)，委托收货文件为本合同有效附件。

　　七、货款结算：乙方须在每月日前，根据甲方提供的对账单，以现金或转账方式结清上月购进货物款。如乙方不能按时结清款项，甲方有权拒送酒水。甲方账户：无锡市朗樽贸易有限公司，账号：461158198625，开户行：中国银行高新技术开发区支行。

　　甲方业务员通常不得收取现金，除非持有甲方该有公章并经法定代表人签字的'收款委托书时，且乙方经电话联系甲方负责人确认后才可以支付现金。

　　八、甲、乙双方任一方违约，需承担相应的违约责任，非违约方有权要求违约方承担本协议已完成交易额的20%作为违约金。乙方迟延给付货款还应向甲方支付应付而未付货款额的每日千分之一的违约金。

　　九、如乙方违约，甲方有权单方解除合同，并要求乙方立即结清所欠货款。

　　十、如乙方在合同期中，因任何原因歇业或转让，则此合同自行终止，据此甲方有权要求乙方结清所有货款。

　　十一、合同期限为签章之日起年。合同期内乙方因故未完成既定销售额，经甲方同意，可申请延期履行。

　　十二、本合同未尽事宜可另行补充合同，与本合同有同等效力。本合同履行过程中发生争议应协商解决，协商不成任一方可向无锡市新区人民法院提起诉讼。因本合同引起的诉讼纠纷，违约方还需承担为此诉讼所发生的诉讼费、律师费、交通费等合理费用。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份。自签章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇5

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：购销合同

　　甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。

　　一、产品名称、型号、数量、金额：

　　合计：合计人民币金额：壹佰壹拾贰万柒仟圆整（小写：1127000元）

　　二、产品的质量标准：

　　按乙方产品出厂检验标准执行。

　　三、供货方式：

　　一次性或分批供货，甲方每批订货应提前一周以书面订单形式将所需货物的名称、规格型号、数量通知乙方，按乙方确认后的数量和交货日期履行。

　　四、运费承担：

　　运费由（乙方）方承担。

　　五、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。

　　六、产品价格：

　　因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方协商确定。

　　七、产品的验收：

　　1. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的`产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后15日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和

　　样品后，应在15个工作日内予以答复。

　　2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要