工程合同

时间：2023-10-14 09:58:00 其他合同范本我要投稿

工程合同5篇(荐)

　　随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的工程合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同5篇(荐)

工程合同篇1

　　工程名称： **职业技术学院二期二标

　　工程地点： **市**湖科技园

　　发包单位： **对外建设有限公司

　　承包单位： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司

　　防水工程施工合同

　　发包人（全称）： **对外建设有限公司（以下简称甲方）

　　承包人（全称）： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司（以下简称乙方）

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将**职业技术学院二期二标培训楼、体育馆、田径运动场看台和垃圾站等水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　第一条工程内容及承包范围

　　使用材料

　　施工部位

　　要求

　　价格㎡

　　卓宝

　　地下室、屋面、外墙

　　湿贴耐尔

　　地下室、屋面、外墙

　　第二条合同造价及承包方式

　　1、承包方式：包工、包料、包品质。

　　2、合同造价：人命币元。

　　3、工程质量标准要求：合格。

　　4、如发生重大设计变更导致材料更换和工程量的增加，则由甲乙双方共同协商单价和增补合同价。

　　第三条工程结算及进度款的支付：

　　1、工程结算按实际工程量结算。

　　2、工程按每月25号进度当月10号前支付工程款的80% 。

　　3、本合同工程全部完工竣工验收合格后，工程款支付到总工程款的95% 。

　　4、保修期满后一个月内结清所有余款。

　　5、本工程施工用水、电、机械、工人住宿等由甲方公司提供，材料存放厂地由甲方提供，保管由乙方自己负责。

　　第四条工期

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、现下列情况时工期可相应顺延：

　　1）、设计变更和工程量增加。

　　2）、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

　　3）、遇雨天、大风6级以上及人力不可抗拒的自然灾害，如水灾、火灾、地震等所耽误时间。

　　4）、甲方未能提供合理的`防水施工工作基面。

　　4、乙方必须在甲方规定的合理时间内完成施工任务，如不能按时完成乙方负全部责任，并承担由此给甲方带来的一切损失。

　　第五条材料、设备供应

　　1、乙方承包范围内所需的材料由乙方自行采购供应到施工现场。

　　2、材料供应：乙方按设计、本分包施工合同、甲方及监理单位要求报送其材料产地、规格、型号、产品合格证、样品及产品说明书。

　　第六条工程质量

　　1、执行国家现行的《防水施工规范》进行施工及验收，质量达到合格。

　　第七条工程质量的检查、验收及保修

　　1、施工过程中，乙方应根据甲方和监理单位的要求，及时提供有关工程质量技术资料，出现的质量缺陷应及时处理，否则甲方有权另行找相应人员处理，费用由乙方负责。

　　2、施工过程中，乙方应按规范及相关文件要求做好自检、专检及隐蔽验收记录。

　　3、因乙方原因造成的质量问题，乙方必须承担其相关责任和经济损失。如因丙方或其它施工单位原因造成的损坏或其他人为的破坏，应由其相关单位承担责任和经济损失。

　　4、工程质量保证期为5年，在工程质量保证期内，出现属乙方承包范围内质量问题，乙方在接到通知七日内到场进行免费维修，如查明是乙方原因，则进行免费维修，否则，甲方有权安排其它施工单位进行维修，费用由乙方支付。

　　5、甲方提供防水施工面后应由工程甲方和监理先行验收后交由乙方验收，同时乙方有权按合同约定要求提出异议并拒绝施工直至基面达标。

　　6、每次防水层施工完毕后，甲方有义务在48小时内组织相关单位验收，如因验收延误导致防水层的破坏，承包人不承担责任。

　　7、防水工程验收合格后，因总包方未按合同约定对防水成品进行及时保护或进行下道工序，导致防水层被破坏由总包方承担全部责任。

　　第八条工程变更

　　1、乙方不得擅自对原工程设计进行变更，如有异议可以提出并由甲乙双方协商解决。

　　2、甲方在施工中如有工程变更应提前48小时通知乙方。

　　第九条双方责任

　　一、甲方责任：

　　1、按合同规定付款给乙方，及时办理工程结算。

　　2、协调解决现场问题，使施工场地具备施工条件。

　　3、组织和设计单位进行图纸会审和设计交底。

　　4、对进场材料进行把关，并监督送检。

　　5、甲方提供材料堆放场地，乙方自己保管材料。

　　二、乙方责任：

　　1、按防水工程施工图纸、设计变更及招标文件和工程量清单等所规定的全部相关内容进行施工。

　　2、即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告。

　　3、根据经甲方审定批准后的施工进度计划，配合上图纸要求施工，按期完成，达到质量验收合格标准。

　　4、遵守施工现场的有关规章制度，采取有效措施，做到文明施工，确保施工安全。

　　5、防水验收资料不属于可独立资料，应该由乙方递交相关资料后甲方统一整理递交归档，乙方不能以任何借口延误提交相关资料。

　　第十条违约责任

　　合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，违约方造成的所有责任和经济损失一概由违约方承担。

　　第十一条争议的解决

　　甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条其它

　　1、其它未尽事宜在总包合同条款下双方协商解决。

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式四份，双方各执两份。双方签字盖章后生效，保修期满、结算所有工程款后自行无效。

　　（以下无正文）

　　甲方：**对外建设有限公司

　　代表：

　　日期：

　　乙方：**市卓宝建筑工程有限公司**分公司

　　代表：

　　日期：

工程合同篇2

　　建设单位：_________，以下简称甲方；

　　设计单位：_________，以下简称乙方。

　　根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。

　　二、甲方义务

　　1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

　　3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方义务

　　1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。

　　2.乙方编制的.设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

　　3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计费

　　甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

　　五、违约责任

　　1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

　　六、其它

　　本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　建设单位（甲方）（盖章）： _________ 设计单位（乙方）（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程合同篇3

　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址： _______________________________________________

　　2.施工内容：_____________________________________________________

　　3.委托方式：___________________________________________ 。

　　4.工程开工日期：______年_____月______日

　　5.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元

　　第三条：保修期

　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。

　　第四条：违约责任

　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

　　第五条：争议解决

　　1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向xx区人民法院提起诉讼。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同双方盖章，签字后生效。

　　2.本合同甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)： (签章)

　　乙方：(签章)

　　住所地址：企业地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　委托代理人：___单位：___ 住所地址：____联系电话：_____

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　法定代表人：__注册地址：___联系电话：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：___市____区(县)____路____号____楼____ 室。

　　1.2住房结构：___房型___房______厅___套，施工面积____平方米。

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料

　　1.4总价款：___元，大写(人民币)：____。其中：材料费：___，人工费：__，管理费：___，设计费：___，垃圾清运费：____，税金：____，其他费用：___。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　1.5工程期限____天; 开工日期____天____月___日; 竣工日期____天___月____日;

　　1.6工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　第二条施工单位资格

　　乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。

　　第三条材料供应

　　3.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　3.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第四条工程质量

　　4.1本工程执行____(填建筑装饰工程技术规程)、____(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　4.2本工程由___方设计施工方案。

　　4.3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4.5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　4.6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由___部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第五条工程验收

　　5.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：___。乙方应提前___天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);

　　5.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　5.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。

　　第六条工程款支付方式

　　6.1双方约定按下列第___种方式支付工程款： (1)本合同签订后，开工前____至___日，甲方支付相当于总价款____%的工程款; (2)完成____%的工程量之日后的___日内，甲方支付相当于总价款___%的工程款; (3)竣工验收后___日内，甲方支付相当于总价款____%的工程款。 (4)竣工验收合格___年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　6.2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的`款项。

　　6.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　6.4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的____%的保修基金。竣工验收合格后___年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。

　　第七条有关安全生产和防火约定

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　第八条工程监理

　　8.1本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

　　8.2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。

　　8.3为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。

工程合同篇4

　　第 1 题

　　依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

　　D.委托人拒付合理化建议奖

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

　　A.自行

　　B.请求主管部门

　　C.请求人民法院

　　D.请求工商行政管理部门

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　(20xx年)在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

　　A.开标

　　B.发出中标函

　　C.提交履约保证

　　D.开工

　　正确答案：C

　　第 4 题

　　FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

　　A.合同签字日

　　B.下达开工令

　　C.基准日

　　D.风险事件发生日

　　正确答案：C

　　第 5 题

　　建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

　　A.1个月

　　B.3个月

　　C.6个月

　　D.12个月

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

　　A.委托代理

　　B.法定代理

　　C.指定代理

　　D.转代理

　　正确答案：A

　　第 7 题

　　接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.承诺通知到达要约人之前

　　C.承诺通知发出之前

　　D.承诺通知到达要约人之后

　　正确答案：A

　　第 8 题

　　承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

　　A.工程延误索赔

　　B.工程变更索赔

　　C.工程加速索赔

　　D.合同工期索赔

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　某项目招标，(环球网校监理工程师频道为您整理)经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

　　A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

　　B.修改招标文件后重新招标

　　C.改为直接发包

　　D.用原招标文件重新招标

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

　　A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

　　B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

　　C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

　　D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

　　正确答案：C

　　第 11 题

　　在订立合同时( )即可采用格式条款。

　　A.与对方协商一致

　　B.通知对方

　　C.未与对方协商

　　D.在要约中明确

　　正确答案：C

　　第 12 题

　　甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

　　A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

　　B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

　　C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

　　D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

　　正确答案：D

　　第 13 题

　　能够作为保证人的是( )。

　　A.法人的职能部门

　　B.公司

　　C.学校

　　D.幼儿园

　　正确答案：B

　　第 14 题

　　某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

　　A.按实际交货数量支付

　　B.按订购数量支付

　　C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

　　D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

　　正确答案：B

　　第 15 题

　　实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

　　A.总监理工程师

　　B.监理人

　　C.发包人

　　D.总监理工程师代表

　　正确答案：C

　　第 16 题

　　(20xx年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

　　A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

　　B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

　　C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

　　D.审查投标人资格、(环球网校监理工程师频道为您整理)发出投标邀请书、发售招标文件

　　正确答案：B

　　第 17 题

　　承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

　　A.发包人承担

　　B.承包人承担

　　C.发包人和承包人共同分担

　　D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

　　正确答案：A

　　第 18 题

　　某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的`设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

　　A.审查单位与监理单位共同承担

　　B.承包人与审查单位连带承担

　　C.承包人全部承担

　　D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

　　正确答案：C

　　第 19 题

　　作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

　　A.发包人

　　B.承包商

　　C.工程师

　　D.特殊分包商

　　正确答案：A

　　第 20 题

　　(20xx年)某施工合同协议书内注明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

　　A.自2月1日始，至12月5日止

　　B.自2月1日始，至12月20日止

　　C.自2月5日始，至12月5日止

　　D.自2月5日始，至12月20日止

　　正确答案：A