购销合同[锦集10篇]
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的购销合同10篇,欢迎大家分享。
购销合同 篇1
甲方:
乙方:
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应,为明确双方的责任和权利,经充分协 商,按照《中华人民共和国合同法》达成如下协议。
一、材料要求 砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于 5 ㎜ ,含泥量应小于 3%,其它指 标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
二、收料地点 由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
三、单价 出厂单价: 元/立方米。 元/立方米 元/立方米
运至 段内时单价:
运至 段内时单价:
以上单价含一切费用。
四、计量与支付方式
1、计量:对所购砂料的数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方 现场堆料一定数量后,甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方,由甲方根据工程具体 施工情况而定。此收方数量经现场核实后,将作为结算的依据。
2、支付:甲方按实际拉运数量和本协议价格计算出的总价,每 支付一次。不开具发票。
五、双方责任与义务
(一)、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求;
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额;
4、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料,卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不 按甲方指定地点卸料时,甲方有权拒收;
5、甲方委托联络人 或桩号,以保证乙方及时供应。
电话:
(二)乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料(此要求包括砂子的.质量、数量、规格、供应时间、供 应地点等) ;
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责,甲方不负任 何责任。
3、乙方联络人: 电话: 乙方接到甲方材料使用要求后在 24 小时内供货到现场。
六、本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。 本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。
七、协议未尽事宜,双方另行商议。 协议未尽事宜,双方另行商议。 在执行本协议过程中双方发生争执,
八、在执行本协议过程中双方发生争执,应当协商解决或由有仲裁管辖权的劳动仲 裁委员会或法院解决。 裁委员会或法院解决。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 本协议一式两 甲乙双方各执一 本协议自签定之日起生效,在供应结束、费用结清后自行失效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 电 话: 乙方代表: 电 话:
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇2
甲方(购货方): 法定代表人: 委托代理人: 住址: 联系电话:
乙方(供货方): 委托代理人: 住址: 联系电话:
签订时间:年月
签订地点:
鉴于:
1、甲方是依据我国相关法律法规合法成立并存续的公司/个体工商户。
2、乙方是依据《个体工商户登记程序规定》及相关法律法规合法成立并存续的个体工商户。
3、甲方决定向乙方购买石材,乙方同意向甲方提供石材。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着诚实信用、公平公正的原则,甲乙双方就石材买卖事宜达成一致,订立合同如下:
一、石材名称、规格、数量和单价
合计总金额: 人民币 元(大写: ) 。 提醒事项:
1、如签订本合同时数量不确定,则在上述表格数量栏中注明待定,数量以甲方实际签收量为准,单品总价及合计总金额也注明待定,待确定数量后双方据实结算,并应形成相应的书面凭证。
2、根据市场情况决定是否适用浮动价格。具体方式为结算价格以上述表格中确定的单价供货单价,未书面约定的,以基准单价为结算价格。
二、石材的质量标准
对石材标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术等要求具体约定如下:
三、石材的包装及费用承担
1、石材按照以下约定进行包装: ;
2、包装费用由方承担。
四、交货方法、运输方式、运费承担和到货地点
1、交货方法,按下列第( )项执行: ,运费共计人民币元(大写:);
(1)、乙方送货(运费包含在约定单价中);
(2)、乙方代运(运费由甲方承担);
(3)、甲方自提(运费由甲方承担);
2、运输方式:
3、到货地点:
4、现场装、卸费用由方负担。
5、石材的所有权自交付时转移。
五、签收与验收
1、石材签收
甲方指定签收人员 (联系电话: ) 负责签收。签收人员应在收到石材当日签发货物签收单一式两份,由乙方指定送货人和甲方指定签收人共同签字,双方各执一份,作为结算时确定货物数量的法律依据,若货物签收单与本合同约定发生冲突的,以货物签收单为准。
2、质量验收
验收标准:对甲乙双方一致认可的石材样品进行封样。石材封样一式两份,由甲乙双方共同签字封存、分别保管。乙方保证所提供的石材质量与封样样品一致。
验收时间:甲方应收到乙方验收通知后三个工作日内对石材质量进行验收,并制作书面验收报告一式两份,由双方分别保管。逾期未验收的,则视为乙方提供的'石材完全合格,若甲方事后提出重新验收的,那么由此造成的损失(包括但不限于运输费、现场装、卸费等费用)由甲方承担。
六、付款方式及期限
1、自石材到货并由甲方签收之日起3个工作日内,甲方应向乙方支付全部货款。
2、甲方应将全部货款支付至乙方指定银行账户:户名: 账号: 开户行: 提醒事项:对方有开发票的要求时需添加开发票的条款。
七、违约责任
甲乙双方应严格履行本合同约定。甲方应及时收货并向乙方支付石材货款。若甲方延迟收货的,则由此增加的仓储费、运费、装御费等应由甲方承担。若甲方逾期不支付石材货款的,则甲方应按本合同约定总价款的3每日向乙方支付违约金,违约金不足以弥补乙甲方损失的,甲方应另行补足损失。
八、不可抗力
甲、乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在48小时内通知对方,在取得有关政府部门证明后,可免除部分或全部违约责任。
九、争议解决
凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成时,双方同意提交绵阳仲裁委员会申请仲裁。仲裁费用(包括并不限于仲裁费、律师费、保全费、差旅费、鉴定费等)由败诉方承担。
十、特别约定
1、双方在本合同中所列明的住所,为其有效通信地址。任何一方因有效通信(知)地址发生变化的,均应以书面方式告知另一方。否则另一方因无法履行通知义务的后果应由过错方自行承担。寄发挂号信或特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据。
2、甲、乙双方按照本合同确定的指定通信(知)地址邮寄的任何书面文件,该等书面文件在投邮后的第三日(自投邮当日起算),视为已送达对方。甲、乙双方按照本合同确定的联系电话、电子邮箱、传真发送的短息、电子邮件、传真可视为履行了通知义务。
3、工作日:指中国除法定节假日和星期六、星期日之外的其他自然日。在履行本合同时,若付款期限最后一日为国家法定节假日或星期六、星期天,付款时间相应顺延至节假日之后的第一个工作日。
十一、合同生效
本合同自双方签字并盖章时生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份具有相同法律效力。
甲方:法定代表人:委托代理人:
乙方: 委托代理人:
年月日:
购销合同 篇3
甲方(采购方):
乙方(销售方):
经双方协商决定,对xxx太阳能购销事宜达成如下协议。
1、乙方保证销售的'产品品牌是,所用于安装的材料包括:
(1)太阳能:沐浴太阳能品牌(100管)。
(2)淋浴喷头:铜材,单沐浴头软管。
(3)保温桶及支架:1立方保温桶,内胆厚0。8。外胆厚0。4,大角钢支架。
2、甲方指定的安装地点是付款方式如下:
(1)太阳能整套安装及所用全部材料费为
(1) 入场前甲方支付乙方购买产品的定金1000。00(壹仟圆整)
(1) 正常使用一周后付完尾款。
3、安装:
(1)安装地方:弥渡同仁微创外科医院(建安路28号)。
(2)安装时间:20xx—03—17—20xx—03—19
4、质保
(1) 所有产品器材,一年包换,三年保修。
(2) 三年保修期内,材料有甲方提供,乙方负责施工。
5、本协议经双方签字后生效,任何一方违约,按照当时购销款项的两倍赔付给守约方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇4
卖方:公司名 合同编号:编号
卖方:公司名 签订时间:具体时间
签订地点:具体地点
一、产品名称,品种规格,数量,金额,供货时间:
选择/ 产品编号/ 品名规格/ 计量单位/ 数量/ 单价(元)/ 总金额(元)/交(提)货时间及数量
这一行自填 具体时间前工厂交货
空一行
合计(计量单位,数量,总金额与自填那行相同,其他不填)
合计人民币大写 (自填)
备注: 此处不填
二.质量要求技术标准、卖方对质量负责的条件和期限:
符合ISO9002质量体系认证,如因品质问题引起的.一切损失及索赔由供方提供,质量异议以本合同有效期为限。
三、交提货地点方式:
工厂交货
四、交提货地点及运输方式及费用负担:
集装箱门到门交货,费用由需方负担。
五、包装标准,包装物的供应与回收和费用负担;
纸箱包装符合出口标准,商标由需方无偿提供。
六.验收标准,方法及提出异议期限
需方代表按出口优级品检验内在品质及外包装,同时供方提供商检放行单或商检换证凭单。
七,结算方式及期限
需方凭供方提供的增值税发票在供方工厂交货后七个工作日内付款。如果供方未将有关票证备齐,需方扣除17%税款支付给供方,等有关票证齐全后结清余款。
八,违约责任
违约方支付合同15%的违约金。
九,解决合同纠纷的方式
按《中华人民共和国经济合同法》
十,本合同一式两份,双方各执一份,效力相同。未尽事宜由双方另行友好协商。
卖方 买方
(不填)单位名称: 公司名
单位地址: 地址
法人代表或委托人:人名
电话: 电话号码
税务登记号:号码自填
开户银行:自填
帐号: 自填
邮政编码: 自填
购销合同 篇5
原告:王XX,女,汉族,现就职于XX市劳教所第X大队,电话:XXXXX
被告:河北XXX房地产开发有限公司,地址:XX市XX路XX号,法定代表人:张XX,电话:XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的`位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人:王XX
XX年X月X日
附:本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇6
甲方:__________
乙方:__________
1.本合同根据________________法规定,并经甲乙双方协商签定,共同遵守下列条款:
2.经双方友好协商,乙方向甲方购买______________机一台。
3.甲方负责机器的拆卸、安装及运输工作。其运输过程中所产生的一切费用均由甲方承担。(机器到达医院后所发生的`装卸费用均由乙方承担)
4.乙方负责协助甲方卸车,安装工作为甲方提供卸车,安装需要的一切便利条件。
5.甲方负责机器的安装调试,机器安装调试合格,可正常工作运转后,双方签署保修合同。
6.保修方式:甲方负责整机保__________,保修期内______________机的维修费,零件费,差旅费均由甲方承担。
7.购买价格:人民币__________万元整。
8.付款方式:合同签订后机器起运前货款一次性付清。
9.如双方有任何一方违约,按照合同法,双方均有权在当地法院提请诉讼。
10.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。本合同一式两份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________
乙方:__________
日期:___年____月___日
10.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。本合同一式两份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________
乙方:__________
日期:___年____月___日
购销合同 篇7
需方: (甲方) 工业品购销合同编号:
供方: (乙方)签定日期: 年 月 日
根据《工业品购销合同法》,经双方协商一致签订此工业品购销合同,供方向需方提供以下设备:
一. 产品名称、型号、产地、单位、数量、金额:
详细规格及技术配置见工业品购销合同附件。
二.质量要求及技术标准:供方保证所提供的产品必须为全新原装且未使用过的产品,并完全符合厂家有关技术标准,必须保证所提供的产品质量;本产品质保期为壹年,质保期内如产品发生质量问题(非人为原因造成)则由供方对产品进行免费维修;质保期外供方应负责该产品的`终身维修。 三、随机备用、附件、工具数量及供应方法:按清单提货。 四.交货时间、地点及方式: 预付款到帐后,十个工作日内。
五.运杂费负担:运输及相关费用由供方负责,运输中的损失、损坏由供方承担。
六:验收标准和方式:按生产厂家的产品出厂标准验收,如有异议的需方于收货后一周内提出。 七.结算方式、时间及地点: 签订工业品购销合同后,甲方付30%预付款,乙方安排生产,货到验收合格后,甲方支付工业品购销合同金额60%货款,留10%作为质保金,设备运行一个月满后一次性付清剩余货款。
八.违约责任:(一)乙方违约责任:乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合工业品购销合同规定,甲方有权退货及收回已付货款,并由乙方支付工业品购销合同价款总值百分之十的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的,乙方向甲方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金,最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。(二)甲方违约责任:甲方无正当理由拒收设备,甲方向乙方偿付工业品购销合同价款总值)百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款,甲方向乙方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金,最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。
九.解决工业品购销合同纠纷的方式:双方协商解决,协商或调解不成的依法向人民法院起诉。
十.本工业品购销合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有同等法律效力,传真件有效。
十一. 其它:乙方收到甲方货款后按工业品购销合同开具对应的17%增值税专用发票给甲方。
甲方单位(印章):乙方单位(印章):
地址: 地址:代表签字: 代表签字:
电话: 电话: 传真: 传真:
附件:产品介绍
1.产品清单:
2.技术参数
3.产品参考图
4.付款/开票信息
购销合同 篇8
购销合同
合同编号:
供方:邯郸市邯山区旺兴不锈钢材料经销处需方:邢台华富塑钢管材有限公司一、产品名称、品种规格、数量、金额:
二、质量标准:按国标,如达不到标准要求,需方将退货,造成的损
失由供方自己承担。
三、质量验收:先看样品,定批次,货到需方后凭样复验。 四、交货方式及费用负担:需方仓库交货,运输费用由供方承担。五、包装标准:包装完好,无破损。 六、货款支付方式:货到付清全部货款,
七、违约责任:按《经济合同法》。八、合同纠纷处理:双方协商,或按《经济合同法》。
20xx年3月19日
购销合同 篇9
购销合同
需方: 供方:
签约时间:年月日
供需双方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守。供货明细:
一、 交货方式:
1、 按需方要求时间发货。
交货地点:需方货款到账后发货,运费及保险费用由需方承担。
2、 产品包装应符合国家标准或行业标准,以保证产品在运输过程中不受损伤;由于包装不当造成产品在运
输过程中有任何损坏或丢失,由供方负责。自需方收货人在送货单上签字起,产品所有权转移。 二、 付款方式及票据:
1、 款到发货。
三、 质量保证:
供方应严格按照本合同中规定的规格和数量提供产品,并保证是原产包装、原厂合格产品,附有产品的保修卡和随机资料。产品交付后,若发现产品与合同不符,或不符合原厂标准,需方有权要求更换或退货,或由供方负责在一个星期内进行调换或补足。
四、 售后服务:按厂家售后条例执行,提供原厂一年保修服务。
五、违约责任:
1、 供方逾期交货的,应向需方偿付逾期交货的违约金(总货款的1%),如果供方逾期交货超过5天的,
需方有权拒收合同所需产品。
2、 供方提供的产品型号、品牌、数量及质量不符合合同规定的,按国家相关的法律法规进行处理。 3、 如供方按合同时间交货,需方违反合同规定拒绝收货的,需方应当承担由此造成的`损失及供方因送
货所产生的运输费用,拒绝收货时间超过5天的,供方解除本合同。 4、 有效期为三个月。
六、争议解决:双方因履行协议发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,可向需方所在地人民法院提出诉讼。 七、本合同一式两份,供需双方各执一份,经双方代表签字盖章后依法生效,双方除非书面约定或证明,任何
对合同的修改都是无效的。本合同未尽事宜,经双方协商需要补充的条款可另附补充协议书,也视为本合同附件, 合同附件与本合同具有同等效力。
需方名称: 供方名称: 需方地址: 供方地址: 需方代表: 供方代表: 电话:电话:
传真: 传真: 开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
税号:税号:
购销合同 篇10
甲方:
乙方:
为保证甲方卖场的正常运营,促进乙方所经营系列酒水的销售,甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商,经双方协商就供求关系达成以下协议:
一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商:酒类: ###系列
二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售,乙方向甲方一次性赞助人民币 元作为乙方系列产品的广告宣传费,乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用,甲方负责展示柜的日常管理,包括清洁,正确使用,保养及维修。
三、甲方有权要求乙方对所供 酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整,应及时通知甲方,价格统一,结算按标准市价。
四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。
五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法“三证”。 乙方负责的酒水出现质量问题,造成的全部后果由乙方承担。
1。乙方所提供的产品,必须是符合国家相关规定的.合格产品;
2。乙方所供产品的质量保证,售后服务必须按国家相关规定执行;
3。如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题,乙方须向甲方作出市场价 倍的补偿;
4。如发现假酒现象,乙方须向甲方作出“假一赔十”的补偿;乙方所供系列品种价格见《附表》。
六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库,如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。
九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥,由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。
十、结算方式:
1。货到甲方现场经双方验收完毕,由甲方支付乙方本批次货款的60%,余款40%待二次进货时付清,依此类推。
十一、因甲方经营原因(如停业、拖欠货款,阻止乙方销售等),造成本协议不能正常执行时,合同顺延。
十二、协议有效期:自 年 月 日起,至 年 月 日止。
十三、协议有效期内,未尽事宜,另商议,按补充协议方案签定。
十四、协议有效期内,如甲乙双方产生纠纷,进行协商解决,如协商未果,移交合同签订地司法部门解决。
十五、本合一式两份,双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
签字盖章: 签字盖章:
日 期: 日 期:
【购销合同】相关文章:
购销的合同11-29
购销合同(精选)09-06
[经典]购销合同09-21
购销合同【精选】09-21
[精选]购销合同09-04
【经典】购销合同09-02
购销合同08-18
购销合同(经典)08-26
(精选)购销合同08-27
(经典)购销合同08-30