安装合同实用(7篇)
随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的安装合同7篇，希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，就油漆装修工程承包施工涉及的有关事项，达成本补充协议。
第一条、本协议涉及的工程项目名称为“瑞安市AA银行AA分理处”，地址位于瑞安市AA区AA号。
第二条、乙方负责该项目的油漆装修工程施工。油漆要做的工序和材料包括但不限于：贴纸带、防锈漆、三遍泥子、做阴阳角（采用铝条做角）、立邦工程漆、喷一次底、喷一次面、线条补泥子、打沙子、平整度要做到家装油漆一样好。
乙方进场材料喷漆前，应叫甲方验收并同意后，方可继续施工。
隐蔽工程，乙方自搞返工的，甲方不补人工费、材料费。
工程如有5个平方内的改动，乙方不得要求甲方支付人工费、材料费补贴。
第三条、经双方事先的实地测量，该油漆项目的总工程量为1008平方米。上述工程量仅作为参考，该项目的最终工程量，按实际施工面积确定。乙方施工过程中，如存在偷工减料或者减少工序的，甲方有权扣减相应款项，按实际工序结算工程款。
第四条、该油漆项目的工程款，根据最终工程量，按照每平方米20元计算。除此之外，乙方不得以其他任何理由，再要求甲方支付其他费用。
第五条、该项目的工程款，甲方已经向乙方支付了1万元，本补充协议签订后的一个星期内，甲方向乙方再预支6000元，剩下未支付的工程款，甲方按照以下约定，分两次支付：
1、该项目的.建设公司将其工程款，全部汇到温州天马装饰建筑工程公司账上后，甲方将工程款未支付部分的95%支付给乙方；
2、工程款未支付部分的5%，作为工程质量保证金，甲方按照本协议，在工程质量保证期期满后，向乙方支付。工程质量保证期按照装修工程的国家标准确定。该项目工程全部完工后，如阴阳角度平整度在一条线（不超过0.03%），油漆表面不出现发霉、起泡、开裂、脱落等，均属乙方的工程质量保证义务范围。
乙方按照本条约定，向甲方领取预支的6000元后，今后不得再以其他任何理由，要求甲方预支或者提出其他任何的付款请求。
第六条、乙方对该项目包工包料，乙方施工所需的一切设备、材料及成本费用，如工人工资等，均由乙方自行承担，与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。
第七条、工程完工后，甲方经验收认为不合格的，乙方应当无条件负责解决，直至合格为止。工程如有开缝等质量问题，由乙方自行修补，材料乙方自购，期间乙方必须随叫随到。乙方如不配合甲方修补，或者没有进行修补，甲方有权叫别人修理，因此产生的全部费用，甲方有权在本协议第五条的工程质量保证金内扣除。
第八条、乙方必须在20xx年9月15日之前全部完工，如有延误，按照实际延误天数，以每天2000元，向甲方支付违约金。
第九条、乙方施工期间必须保证施工安全，如出现任何的伤亡事故，或者造成设备财物毁损的，均由乙方自行承担，与甲方及温州天马装饰建筑工程公司无关。
第十条、如乙方不配合甲方提出的施工要求，甲方有权随时通知乙方停工，停工期间，甲方不负责乙方的人工费和材料费，乙方应当自行走人。
第十一条、本补充协议签订之后，原合同仍然有效。本补充协议与原合同存在冲突的，以本补充协议书为准。
甲方： 乙方：
时间： 时间：
安装合同 篇2
出租方：(甲方)：
承租方：(乙方)：
为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：
一、机械设备、周转料具的概况：
1、名称：2、规格：
3、型号：
4、数量：
5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。
二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：
1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。
2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。
三、租赁价： 元/月(不含税款) ，大写：四、租赁期限和租金结算方式：
1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。
2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金 作为履行本协议的保证金。
3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。
五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：
1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。
六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：
1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。
2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。
八、甲方的权利和义务
1、甲方权利：
1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。
2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。
3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。
2、甲方的义务：
1)、为乙方提供性能良好的租赁物。
九、乙方的权利和义务：
1、乙方的权利：
1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。
2)、有权进行租赁物的安全管理。
2、乙方的义务：
1)、按时支付租金。
2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。
3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的'第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。
4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。
十、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。
2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。
2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。
5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。 十一、争议的解决：
有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。
十二、其它：
1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
出租方(甲方)：甘肃金辉达 承租方(乙方)：
工贸有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址：xx
电话：xx电话：
年 月 日
安装合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方本着公平、公正、平等、自愿和诚实守信的原则，就地面辐射采暖系统工程承包事宜结合本工程的具体情况达成如协议，以供双方共同遵守。
一、 工程概述
1、 工程名称：地面辐射采暖系统工程。
2、 工程内容：乙方负责地面辐射采暖系统的材料及安装耐压试验工程。（气压试验）
3、 材料及规格：
（1） 日丰地暖专用管PE-XB管材，管径20×2.0mm。
（2） 聚乙烯板容量18kg厚度20mm。
（3） 日丰分水器。
（4） 日丰地面反射膜。
（5） 地暖间距为20cm——25cm(按图施工）。
4、合同价格：地面辐射采暖系统工程分水器（含）以下部分，综合价（不含税）
5、施工面积：地面辐射采暖系统工程面积约为程总造价约为元，施工完毕后按实际面积测算。
6、上列材料及安装价款不含主系统与分水器连接的设备及人工费用。
二、工程结算方式：
甲方首付工程款两万元。乙方工程施工完毕，打压验收合格后，甲方支付全部剩余工程款。
三、地面找平与填充层和供暖主管道施工、连接分水器由甲方施工单位负责，乙方将派人配合。
四、乙方工作的主要内容：
1、乙方提供的材料必须符合国家质量标准，本工程所需的管材、苯板、分水器须向甲方提供厂方检验报告。如需复检由甲方负责。
2、乙方按照甲方要求组织施工，严格遵守甲方的现场管理。
3、乙方指派负责乙方工地现场管理，组织施工和材料进场后的安全、消防工作及处理各项事宜。
4、乙方按期施工，完工后及时通知甲方组织有关部门验收。
五、甲方工作的.主要内容：
1、甲方免费提供乙方施工所需的用电、用水及材料存放区。
2、工程完工后，甲方应迅速组织有关部门验收。
3、甲方应积极配合乙方解决施工中出现的各种问题。
4、甲方负责对乙方进行工程技术交底，并协调各施工单位，保证乙方施工进度。
5、施工前甲方应协调其他施工单位将施工场地进行整理，保持施工场地洁净、平整。
6、甲方须向乙方提供施工现场平面图一份。
六、工程质量及安全
1、本工程各工序施工质量应达到国家和青海省现行相应质量评定合格标准。
2、本工程保修期为一个采暖期，（地暖管厂家承诺使用五十年）在保修期内工程若出现因乙方原因造成的质量问题，有乙方负责维修，费用乙方承担，不留质量隐患；若出现为甲方原因造成的质量问题，乙方不承担责任，但可协助甲方维修解决，费用由甲方承担。
七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
八、其他约定事项：
九、本合同未尽事宜或本合同履行中出现不可抗力因素，双方协商解决。
甲方：乙方：
签约代表： 签约代表：
电话：电话：
签约日期： 年 月日
安装合同 篇4
合同签订地点:
合同编号:
甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规
定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
一、工程范围及内容
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
3、工程地点：
二、工程工期
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知
乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
三、工程费用及付款方式
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程
款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
四、工程质量要求：
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务
（1）、工程施工期间，甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责；
（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
（4）、无偿提供工程必须用的.水、电及临时设施；
（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；
（7）、工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担；
（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
（二）乙方的责任和义务
（1）、严格按照安全操作规程施工；
（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
（3）、对本单位的人员及财产安全负责;
（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；
（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
六、其他事项
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
代表：
电话：
乙方（签章）：代 表 ：开户行: 账号: 电话： 二XXX年月日
安装合同 篇5
用户方： （以下称甲方）
施工方： （以下称乙方）
一、主体关系说明
乙方为隶属于XXX有限公司的自律性组织；在乙方为甲方提供的施工工程服务中，承担地暖设计和地暖施工指导，大宇电地暖辅材，分水器及其他品种管材和相关配件的质量保证责任。
二、安装内容及选材
1、热管路铺设：XX牌PE—RT地暖地热专用管。
2、分水器：XXX牌锻铜镀镍活接式分水器。
3、保温隔热层铺设：用18kg/m？聚苯板，20mm厚。
4、砼面层施工：乙方指导施工。如需乙方浇筑的`，甲方负责吊沙等物，乙方及时浇筑，甲方按照实际施工面积付每平方5。5元。如甲方自行浇筑，所造成的一切后果由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
5、其他：需方有特殊需求如管间距加密，保温隔热层厚度增加等，价格另行协商。
三、质量及验收标准
1、地热工程安装按设计图纸要求和参照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》（03K404）及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行压力试验0。6MPa，20分钟压降为0。03MPa为合格。
四、施工条件要求：乙方进场前甲方必须具备如下条件
1、卫生间防水完毕且不渗，不漏。
2、厨房到卫生间冷热水管路安装完毕且打压试验完毕。
3、强、弱电线敷设完毕。现场地面清理干净，找平完毕。
五、乙方承诺
1、XXPE—RT地热管的使用寿命为50年，除人为因素外，由于管材质量原因造成的一切损失由上丰集团有限公司承担，（乙方负责上报），由于安装原因造成的损失由乙方承担。
2、当甲方热媒温度达成45—60℃，系统压力达到0。35MPa条件下，乙方必保甲方的室内温度达到18—20℃。
3、分水器及其地面外系统免费调试维护贰个采暖期；在保修期内，由乙方安装的地热工程包括所有设备，材料因其质量和安装质量而出现问题，均由乙方负责无偿维修；乙方在接到甲方的维修要求后，两小时内必须到现场，按先处理事故，后分析事故原因及责任分配原则处理；甲方人为因素而出现任何问题，责任均由甲方承担。
六、违约责任：（按合同法有关规定执行）
1、地暖安装及测试合格后，在地热采暖结构层上严禁凿洞、钉钉、钻孔等破坏行为，不在保修范围之内，如需要维修的，维修产生的所有费用由甲方承担，乙方不承担任何费用。
2、地面上层宜采用地砖或双扣复合地板。
七、合同执行过程中如果发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时可向当地人民法院申请裁决。
八、本合同一式三份、甲、乙双方及开发商各执一份，具有同等法律效力，自甲、乙双方及开发商签字之日起生效。
甲方： 乙方： 开发商：
电话： 电话： 电 话：
地址： 地址： 地 址：
年 月 日
安装合同 篇6
甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的`补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
安装合同 篇7
主体安装施工合同签字仪式上的讲话各位领导、各位来宾、同志们、朋友们：
今天，大家欢聚一堂，共同出席江西分宜国产首台自主研发1×300MWCFB机组扩建工程主体安装施工合同签字仪式。首先，我代表中电投电力工程公司分宜项目部，向参加签字仪式的各位领导和来宾表示诚挚的欢迎和感谢，并对这次合同的顺利签定表示热烈的祝贺！今天到场的领导有：中电投集团公司总工程师 、高级主管张 ，中电投江西分公司 、安全部副经理 ，中电投电力工程有限公司副总经理 、合同采购部经理 ，分宜第二发电有限公司副总经理 、中电投电力工程有限公司分宜项目部总经理 ，江西火电建设公司总经理何友农等领导。
江西分宜1×330MW循环流化床机组扩建工程是首台国产自主研制循环流化床机组，也是中电投工程电力工程有限公司承担的国内第二个EPC总承包项目。EPC总承包管理模式是按国际惯例推行的先进管理模式，是国家确定的基本建设管理改革的目标和方向。它是由总承包单位按照合同约定，一体承担工程项目的设计、采购、施工工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式。作为EPC总承包方的代表，中电投工程电力工程公司分宜项目部将严格按EPC管理模式的要求，以中电投集团公司“四二二”工程建设标准和“创建精品工程”为目标，以“一流的`管理、一流的服务、一流的产品”为工作方针，精心组织，积极协调，真抓实干，确保机组年底点火。把分宜项目建设成为国内EPC总承包项目的窗口工程和示范工程。
主体安装施工合同的正式签定，标志着1×330MW循环流化床机组扩建工程建设进入了一个新的阶段。在此，我代表中电投工程公司分宜项目郑重表态：
1、全面提升分宜项目的各项管理水平，加快推进工程建设的步伐。切实按照集团公司的要求，精心组织，科学管理，做到“五个确保”：一是确保安全、质量、进度、造价四大目标的“可控、在控”；二是按计划确保各项里程碑目标的实现；三是确保机组按期达标验收和高水平移交；四是确保项目部在最短的时间内通过质量、安全和环境健康三大管理体系的贯标；五是认真处理好工期与质量、安全与效益的关系，确保实现项目履约与质量效益协同共进、互利双赢。
2、严格按EPC管理模式推进33万机组建设，解决好设备到货、设计优化、工程管理等环节出现的各种问题和不利因素，在职责范围内，周密部署，统筹安排，为各参建单位服好务，为工程的顺利开展创造有利的条件。
3、加强项目部的执行力建设，着力提升项目部的整体素质和形象，切实调动员工积极性，确保执行力落到实处。
4、按上级的要求，认真抓好下一步发展目标的落实。
最后，祝各位领导、位来宾身体健康、工作顺利、家庭幸福！
谢谢大家！