(必备)购销合同10篇
随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的购销合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
一、甲方授权乙方在河南省林州市，经营相宜本草品牌化妆品，店名：贵夫人化妆品店。法代定代表人：杨永刚。
二、合作时间：20xx年5月1日至20xx年5月1日 甲方按照全国统一零售价的5折购货给乙方 ，乙方在该地区经销期间应维护品牌形象，不得损害甲方利益，做好优质服务，售后服务工作。
三、本次进货额度为人民币(大写)柒拾万元整，合同生效后，乙方应在五日内给甲方汇款，否则合同作废。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、合同期满，如有异议，双方协商解决，如有协商不成，可在签约地点所处管辖法院提出诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇2
甲方（需方）：北京市朝阳区园林绿化局绿化二队
乙方（供方）: 中建业有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：
以工程结算表为依据。
工程材料按样品收货，参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%，若出现质量问题包调包换。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到北京市相应的质检验收标准；
2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员王伟对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：甲方向乙方提供工程材料结算明细表后按结算表实付金额，由乙方开具有效发票进行结款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的.违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方（公章）： 供方（公章）：
法定代表人 法定代表人
或其委托代理人： 或其委托代理人：
年月日 年月日
购销合同 篇3
甲方(采购方)：
乙方(供货方)：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购下列产品事宜达成一致意见，特签订本合同。具体条款如下：
一、商品名称，厂家，型号，数量，金额：
单位：人民币元
二、支付条款
1.甲方付订金30%(打款到乙方帐户元)后,乙方负责发货到甲方指定地址，货到后在5个工作日内验收,验收合格后即支付乙方余款(元),乙方同时开据全额增值税发票.
2.乙方帐户信息:
开户行帐号：
三、交货日期、地点及方式
1.送货日期：11月。乙方逾期交付本合同产品5天以上，甲方有权拒收并通知乙方解除合同，乙方须承担由此给甲方造成的一切损失。
2.送货地点：湖北武汉同济医院武汉市汉口区同济医学院职工宿舍307栋1单元202室
3.收货人及联系电话：张宝。
四、产品验收
1.产品验收当日，双方共同按联想和微软相关产品说明书查验产品名称、规格型号配置、数量及相关单据，查验无误后双方应在《产品到货验收单》上签字确认。
2.对于开箱检验不合格的产品，乙方应在五天内免费更换不低于原配置的、全新的、未使用过的、符合原厂商出厂标准的合格产品。上述时间内未予以更换或更换后仍不合格的，甲方有权拒收并解除合同，由此引起的风险和给甲方造成的损失由乙方承担。
五、服务器质量要求，技术标准，乙方对质量负责的条件和期限
1.乙方保证向甲方所提供的服务器和PC机均为联想原装产品，是生产厂商原造的、全新的、未使用过的合格产品，所有手续及所附技术资料及其它资料是合法的、正确的和完整的。
2.并依据联想(中国)公司保修条款提供保修服务与维护，主机免费保修三年，所有配件免费质保三年。如出现产品质量问题，乙方有责任协助甲方联系厂家服务,直至产品问题彻底解决。
3.乙方到达现场的产品均为未开封的原厂产品，主机内的配件的增减均到现场与甲方的技术人员共同进行，不得私自开封，否则甲方拒绝收货，产品质量要求技术标准按联想产品说明书。
六、软件产品品质保证及权利担保
1.乙方保证所销售的.产品是微软的正版软件。
2.乙方承诺合同产品的所有手续及所附技术资料及其它资料是正确的和完整的。
3.乙方交付的合同产品如引起任何所有权、知识产权、或其它权益纠纷，乙方应自行自付费用解决。
七、权利担保
1.乙方保证对其出售的产品享有合法的权利，且该产品在中国境内可以合法销售、合法使用;乙方保证其所出售的产品没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密或其他合法权益。
2.如甲方在使用或管理本合同产品时受到任何第三方侵权指控的，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及赔偿甲方因此受到的一切损失。
八、争议的解决
甲乙双方应通过友好协商解决履行合同过程中发生的一切争议。协商不成，任何一方可向北京海淀区人民法院提起诉讼。
九、其他
1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份，传
真件均具有同等法律效力。
2.本合同签署地点北京。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
授权代表(签字)：授权代表(签字):李智慧
签约日期：
购销合同 篇4
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
甲乙双方本着友好合作的态度，就甲方向乙方购买铝合金门窗事项，在平等互利、自愿、双方协商一致的'原则，订立以下条款。
一、品牌、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准
1、执行08J/T714规定标准，符合工程竣工验收并达到合格要求。
2、由乙方按时向甲方交送供货单、实验报告、合格证，甲方凭单验质。
3、产品要求配件齐全、顺滑、轻逸、无噪音。
4、乙方提供的产品应符合设计要求及国家规范标准（强度、气密性、保温性等）
三、材料要求
1、铝合金门型材3.0mm厚，配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃，德国进口五金配件，采用德国重磅双轴轮，型腔采用三元乙丙胶条。
2、铝合金窗型材2.0mm厚，配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃，德国进口五金配件，型腔采用三元乙丙胶条。
四、交货方式、地点和运杂费负担
1、乙方组织运输工具送货到广东省XXX市甲方指定的地点。
2、运费、上下车费等均由乙方自理。
3、产品运输中应采用相应的包装进行保护，包装费用由乙方承担；
4、产品损耗已包含在合同总价中。
五、供货日期：年月日至年月日，乙方依照甲方要求分批次供货。
六、付款方式及期限：合同签订之日三天内，甲方付10%货款给乙方作为定金，其余二年内分期提货时结清。
七、违约责任：任何一方不得违约，否则违约一方应赔偿另一方经济损失及承担经济责任。
八、解决合同纠纷的方式：上报XX仲裁委员会仲裁。
九、其它约定事项：未尽事宜，候双方协商解决。
十、本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月_____日
购销合同 篇5
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致，乙方向甲方购买砂石，用于 工程项目，根据中华人民共和国合同法之有关法律法规，特制定以下合同：
一、购买砂石类别和单价：细砂 元每立方米;粗砂 元每立方米，毛石 元每立方米，混合砂 元每立方米，粉砂 元每立方米。
二、付款方式：乙方在购砂石前必须预付砂款。现金以收据为准，如有超运的砂石不得超过 方，如工程用砂拉完后乙方必须付给甲方全部砂款，乙方不得以未验收工程或其它理由拒交。
三、该工程用砂乙方必须仅在本砂场购买。除该砂场有特殊原因而生产不出砂石外，乙方方可到其它砂场拖运。否则将提高已拉的砂价20%计算。
四、合同未尽事宜，双方可共同协商。
本合同一式二份，双方各执一份，本合同从签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购销合同 篇6
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的'一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇7
售房人(甲方)：
购房人(乙方)：
经甲、乙双方协商，就门面房购销事宜达成如下协议：
一、甲方将位于灵宝市新华路市一中的一间上下两层门面房屋，建筑面积为84平方米，以人民币贰拾玖万捌仟整(￥：298000.00元)出售给乙方。
二、甲方承诺对该门面房拥有所有权和处置权。甲方承诺该房屋出售给乙方前没有出售给第三方，没有任何债权、债务、抵押的纠纷。
三、甲方如违反合同第二条的规定，自愿赔偿乙方损失50万元。
四、本合同签订后该房屋的所有权及使用权归乙方所有，本合同签订后与该房屋发生的'债权、债务、抵押等纠纷由乙方负责，与甲方概无关系。
五、自签订本合同后，甲、乙双方不得反悔，如果任何一方反悔，要赔付另一方房屋款的双倍违约金。
六、交款方式：现金一次性付清房款。
七、此合同双方签字后立即生效，具有法律效力。
八、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇8
合同编号：
需方：中天建设集团有限公司西南分公司（以下简称“甲方”）供方：南充得劳斯集装箱有限公司（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵照执行。
一、标的物概况及价格
注：本合同价格为货到甲方指定地点安装完毕，验收合格后的结算价，包括（但不限于）材料费、运输费、包装费、装卸费及各种人工费等。最终总价以上述各单价*甲方实际收量为准。
二、交货时间、地点、方式
1、交货时间：20xx年12月15日6个集装箱及厕所安装完毕，验收合格。
2、交货地点：甲方施工现场即成都荷花池项目。
3、交货方式：乙方负责运输。所发生的上下车费由乙方承担。
三、质量要求及技术标准
1、质量要求及技术标准：乙方提供的货物须符合现行国家标准并符合当地政府部门规定的质量要求，同时符合甲方与建设单位约定的工料技术标准。
2、乙方供货时须提供上述货物质量证明文件：质保书、合格证及检验报告等。
3、乙方所供材料均应保障国家及工程所在地有关职业健康、环保及安全要求。
四、验收要求
1、甲方在乙方货物到达交货地点时应及时安排人员进行验收，验收后予以签收。不合格货物甲方有权拒绝接收。
2、甲方指派的货物接收人为周壮华（联系方式为）。收货人权限仅于收货，无权变更合同等甲方未书面授权事项。结算单必须经甲方项目经理签字且结算单上的数量与供货单上供货数量必须相符，否则双方同意该结算单不作为付款依据。
3、乙方指派XXX（联系方式：xxxxxxxxxxx）作为乙方履行本合同的代表，代表乙方办理本合同项下事务，包括办理签收订货单、办理对账、结算等。
4、如发现货物存在质量问题，乙方包退、包换、并承担该批不合格产品的退货费用及给甲方造成的损失。如双方对货物质量有异议的，由双方抽检送至检验机关检验，检验结果为不合格的，检测费用由乙方承担，并由乙方承担相应违约责任。如检验合格的，检测费用由甲方承担。
五、货款结算与支付
1、结算数量以甲方实际收量为准。
2、具体付款时间约定：乙方按甲方要求安装完毕验收合格后付款至总价的90%，待验收合格使用一个月后无质量问题及安全隐患后付清剩余的10%。
3、甲方付款方式为转账。
六、违约责任
1、若乙方未能按照合同约定时间竣工合格的`，每延误一天，乙方应按日向甲方支付500元每天的违约金并承担甲方的工期损失。逾期五天竣工的，甲方有权解除合同。
2、若乙方提供的货物不符合质量标准，甲方有权要求乙方立即退货，乙方未按要求退货所造成的损失由乙方自行承担。
3、若因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。
七、争议的解决
因本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成时，任一方均有权向合同签订地法院提起诉讼。
八、其他事项
1、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字并盖章后生效。
2、有关本合同的任何变更、补充、及甲方出具的承诺书等未经甲方盖章（公司行政章）的，除甲方予以追认外，对双方不具有法律效力。
3、未经甲方或乙方书面同意，任一方均不得擅自转让各自债权债务。
4、甲方除在本合同中做出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
5、双方营业执照、税务登记证、组织机构代码记等证书上注明的地址及本合同
上注明的地址均为文件可送达地址，一方送达地址变更的，应及时通知另一方。为便于联系，乙方提供专用传真（请务必填写）xx用于本合同订货等文件接收。
6、甲方以转账支付的方式将货款支付至且仅支付至合同约定的乙方账户。乙方提供单位账户为（请务必填写）：户名：南充得劳斯集装箱有限公司，开户行：南充市商业银行清源支行，账号：xx；乙方确认该账户准确无误，所有汇入该账户的款项均视为收到。如因乙方原因造成甲方的款项无法汇入该账户或汇款损失的，由乙方负责处理并承担给甲方造成的损失。乙方若要求甲方将货款支付至以上账户以外的其他账户或单位的，甲方有权拒绝。
7、合同签订地点：
8、本合同正文无手写。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日
附件：
1、营业执照（正、副本）
2、税务登记证明（正、副本）
3、组织机构代码（正、副本）
4、授权委托书（若有，附上法定代表人和被委托人的身份证复印件）
5、所供货物检验合格或安全生产许可等证明材料
以上附件的复印件乙方应在合同签订前提供给甲方，所有材料由乙方加盖行政章予以确认，且所供附件均须与本合同主体文本加盖骑缝章。
购销合同 篇9
供方：(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币 _万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在 日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的'价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定 。
4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。 经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_ 日内换送合格钢材。
5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(公章):
甲方代表： 乙方代表：
合同签订日期: 合同签订日期:
购销合同 篇10
购买单位：(简称甲方)
供应单位：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
甲方采购乙方砂石料，乙方保证每月向甲方供应砂石料。乙方供应甲方材料必须符合国家相关标准。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货地点：甲方施工现场。
2、交货方式：乙方送货。
3、交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。
4、其他约定：羊昌机耕道;偏坡山、松山机耕道碎石在乙方采购，如乙方不能满足甲方材料供应，甲方有权从其他沙厂进行采购;乙方在运输过程中如损坏甲方挡墙，乙方必须负责修复等一切费用。在材料采购中，单价根市场单价进行，如浮动较大，甲方有权在价格进行调价。
5、甲方有权就地取材，(毛石)乙方无权过问。甲方不能在其他砂石厂进行采购。
6、乙方对甲方进行材料供应时，必须保证运输方量满足乙方向甲方所提供车方量。甲方在乙方运输过程中抽查方量，如甲方抽查方量少于乙方所提供方量，甲方在支付乙方材料款时按抽查(少于提供方量)方量进行支付。
7、运输费用由乙方支付后，向甲方提供支付费用表后，甲方才支付乙方一切费用。
乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：
乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：
乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：
乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：
乙方运输车牌号：驾驶员：车方量：
6、单价：碎石(80%碎石，砂20%，具体配料系数由甲方定)：m3，毛石：，7眼砂：，9眼砂：，包含运费。
三、结算和付款方式：具体结算价格以甲方单位工程完工后向业主单位拨付工程款给甲方后支付乙方80%，在甲方施工现场以书面或电话告知乙方停止供应材料后，甲方单位工程完工后向从业主单位拨付工程款后支付支付乙方剩余材料款20%。
四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求的，甲方有权拒收。
五、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定乙方材料等级及价格。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
4、一方延迟履行主要义务，经催告后2天内仍未履行。
七、违约责任：
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、乙方在运输材料中，出现安全事故由乙方负责，因乙方运输原因导致甲方停工或名誉受损，(车子不能进耕作物地，如发生该情况由乙方负责)乙方将赔偿甲方停工损失，情节严重者移交公安机关。乙方在运输过程中禁止饮酒，如被甲方发现：将以该合同总价的15%进行罚款，乙方不可抗拒。如乙方违反此条，与甲方无关。
3、乙方必须向甲方提供材料合格证明。
4、乙方驾驶员必须有国家颁发的驾驶证，乙方所安排的.运输车子必须手续齐全，乙方必须向甲方提供驾驶员以及车子相关手续。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
十、合同期限：本合同期限6月，从20x年6月1日起至20x年11月30日为止。
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份。
甲方现场负责人：身份证号码：地址：
联系方式:乙方法人代表：
年月日
【购销合同】相关文章：
购销合同(经典)04-24
购销合同08-18
（精选）购销合同08-27
购销合同（经典）08-26
（经典）购销合同08-30
(经典)购销合同08-30
【经典】购销合同09-02
[精选]购销合同09-04
购销合同（精选）09-06
购销合同[经典]09-07