安装合同

时间：2023-09-11 10:44:55 其他合同范本我要投稿

实用的安装合同（精）

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的安装合同7篇，希望能够帮助到大家。

实用的安装合同（精）

安装合同篇1

　　业主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、交货地点：工地现场。

　　第四条产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的.安装、调试。甲乙双方商定：年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条价款、结算方式及期限：

　　1、本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到年月日结清。

　　5、甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条违约现任

　　一、乙方责任：

　　1、如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条工程验收

　　1、工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇2

　　甲方：甘肃七建陇南市财政局灾后重建综合办公楼项目部（以下简称甲方）。

　　乙方：

　　经甲乙双方认真协商，甲方同意将陇南市财政局综合办公楼的安装工程承包给乙方。为明确双方责任，确保工程保质、保量、按时完成，依据≤中华人民共和国合同法，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：陇南市财政局灾后重建综合办公楼统办3#楼

　　2、工程地点：陇南市武都区东江镇

　　3、建筑面积：29490.99m2

　　二、承包方式和工作内容

　　1、包工不包料，自带工具。

　　2、以施工图设计范围内全部项目，从开始预埋到交工验收。防雷、接地、强电预埋、电气、箱合、灯具的安装；弱电预埋、电气、箱合、线路及全部项目的安装；采暖包括的全部项目；消防、喷淋的预埋安装；雨排、给排水、包括洁具的全部安装；调试工作,及甲方临时安排的如：通风、人防工程的预留孔洞、预埋管线及业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。以及甲方维护的现场配电线路、和水、电、暖、消防的对外连接、并配合业主单位提供的设备安装。

　　三、承包单价

　　1、电气工程：20元/平方米。

　　2、给水工程：3元/平方米。

　　3、排水工程：4元/平方米。

　　4、雨水工程：1元/平方米。

　　5、消防工程：16元/平方米。

　　6、采暖工程：11元/平方米。

　　合计：55元预计：1622000元

　　四、甲方对乙方要求

　　1、文明施工：现场文明施工达到≤甘肃七建文明施工（内部）标准≥。

　　2、安全施工达到建设部JBJ59-99≤建筑施工安全检查标准≥。

　　3、楼内外临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复的，甲方派人恢复，费用从当月乙方人工费中扣除并处费用10倍的罚款。

　　4、垃圾及包装当天清理，应堆放到甲方指定的位置，严禁在楼外及电梯井内向下抛投。

　　5、楼内不得乱堆设备料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱扔或浪费现象，扣罚当月总人工费的40%。

　　6、若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资并对其班组处罚2000元。

　　7、乙方应对自己的班组人员进行班前培训，讲清各施工段的操作规程，配备安全用品，做到安全规范施工。

　　8、对各部位预留的孔洞配合木工班组留置准确，如出现偏差，乙方自行处理，费用自己承担。

　　9、对自己的成品保护自行处理，若出现孔洞及管道堵塞、成品污染的自己承担。

　　五、工程质量

　　1、严格执行国家规程、质量验收标准、规范和施工操作规程，确保每项工程合格。

　　2、工程质量如有不合格处应由责任方返修，由此造成的返工费、材料费由责任方自己承担。

　　3、若乙方操作人员技术素质差，不能适应本工程施工任务需要或达不到质量等相关要求，甲方有权终止合同，令其退场，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　4、班前必须熟悉图纸内容及变更通知，并与图纸变更相结合施工。

　　5、工期主体结段必须配合主体各班组，不得拖后。如乙方人员造成的工期拖后，由此造成的损失由乙方承担。

　　6、材料计划：乙方必须熟悉图纸，各施工部位所需的材料应提前10天准确报项目部审批，购进。由于乙方乱报计划造成的材料浪费由乙方赔偿。

　　7、对安装完的成品应采取保护措施，如有损坏及污染乙方自己承担。

　　8、预埋的开关、插座位置和高度应符合验收标准。

　　六、人工费结算方式

　　1、乙方按实际出勤每月1-5 号前报项目部按每人每天100元于当月15号前支付。（工人生活费）

　　2、余款在工程完工，经有关部门验收合格后，留 5 %保修金外全部付清。

　　3、业主变更的增加或减少项目按实际结算。

　　七、安全责任

　　1、乙方进场工作人员应服从项目部管理，遵守项目部的安全管理规定及文明施工的有关规定，接受项目部安全教育及安全知识培训。

　　1. 2、甲方对乙方施工人员在施工中不按有关安全施工规章制度要求施工的，有权勒令停止施工并视情节轻重对其进行处罚。

　　3、乙方应经常组织工人学习有关政策法规、业务技术、提倡行为文明，共建和谐工地，做到我文明我光荣。

　　4、杜绝野蛮施工，珍惜材料及别人的成果。

　　5、乙方人员在施工过程中违章作业造成的一切安全事故由乙方承担。

　　6、乙方人员不得在施工现场喝酒闹事、打架，经劝说不听的，每次处200-5000元罚款。

　　八、质量与验收

　　1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下，乙方的施工应达到合格标准。

　　2、乙方承包的范围内的分项工程的`合格率必须达到100%，允许偏差项目合格率必须达到规范要求、满足设计、质量等级必须达到合格。乙方应认真按照标准规范和设计要求以及甲方发出的指令施工。应随时接受甲方、工程监理及有关部门的检查和验收，发现问题应及时进行整改并承担由自身原因导致的一切费用。

　　3、乙方必须提供与本工程相适应的有关资质证明材料和工人的特种作业证件。

　　九、保修条款

　　本工程保修期为1年，自交工验收之日起计算，保修期内出现的问题乙方应在接到甲方电话的36小时内到工地处理。如乙方不及时到位，甲方派人修复，费用按修复实际费用的2倍从乙方预留的保修金中支付，保修期满后保修金全部退还乙方。

　　十、其他约定事项

　　甲方临时安排的工作任务，能计件的按双方协商的计件工资结算，零工按小工80元/天，大工120元/天结算。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决签订补充附件与本合同具有同等法律效益。

安装合同篇3

　　买方（甲方）：内装饰有限公司

　　卖方（乙方）：市建邺区博世装饰材料销售中心

　　甲方向乙方购买地毯用于总部办公室精装项目，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守执行。

　　第一条产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称规格型号：详见乙方送样及附件项目材料表；

　　2、产品的技术标准(包括质量要求)：材料品质参照双方确认的样品，并满足业主方对地毯花纹及色泽的要求，乙方确认已充分了解甲方与业主单位所确认的地毯样品，并确保所供产品符合甲方和业主的要求；能满足现场施工要求，相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。

　　第二条产品的数量和计量单位

　　计量方法：

　　1、供货的数量：由乙方自行前去现场实地测量以确定供货数量；

　　2、计量单位及计算规则:供货数量依据以现场实铺的图示投影面积计算以m2 计量；

　　第三条产品的包装标准、包装物的提供与回收

　　按乙方的包装标准执行；甲方有特殊要求的.，按甲方的下列要求执行：不计价、不回收。

　　第四条产品的交付

　　1、交货方法，按下列第（1）项执行：（1）乙方送货；（2）乙方代办运输；（3）甲方自提自运。

　　2、运输方式，按下列第（1）执行：（1）汽运；（2）铁路；（3）航空；（4）其它：

　　3、到货地点：

　　4、运费、装卸费、保险及其他费用的负担：乙方负责并承担费用。

　　5、产品的交货单位：甲方指定之施工现场负责汪宣南。

　　第五条产品的交（提）货期限

　　1、全部货物供货期限从年月日至年月日，到货后2天内完成施工，甲方原因导致的交叉施工及场地无法施工则工期顺延；

　　第六条合同价款及付款

　　1、暂定合同总价为小写：大写：人民币

　　2、供应单价：固定单价，上述供应单价包含完成技术要求的全部内容所需要的费用，以及全部货物运至工地指定地点的全部费用及成品安装费用，单价应包括但不限于材料费用、现场裁切安装费用、工人安装人工费、辅材费用、安装过程中的材料损耗、包装、防护、管理费、利润、税金以及货送到的运费、卸货费用、保险费及提供安装技术指导所需费用等。

　　3、付款方式：预付款：合同签署，支付2万元作为乙方备料款。进度付款及结算：货物到场并经甲方、业主、监理共同验收合格后（凭外观检验而无法检查的其他质量问题仍由乙方承担），支付至合同总价的80%，安装完成后按实际铺装面积结算，在乙方提供售后服务承诺书并开具全额税票后支付至结算价的95%，尾款5%作为质保完工一年后后支付。

　　4、结算方式：结算数量按实际铺贴面积的图示投影面积计算，单价按合同单价执行；

　　5、付款方式，按下列第（2）项执行：（1）现金；（2）支票；（3）汇款。

　　第七条验收方法及质量异议

　　按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。

　　第八条验收方法及质量异议

　　1、甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，在10天内向乙方出卖人提出书面异议（包括邮寄函件、传真、书面递交等），甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、乙方在接到买受人书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第九条违约责任

　　1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依法律规定及合同约定，违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所受的损失。

　　2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，乙方不能修理或者不能调换或退货的，按不能交货处理。

　　3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　4、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货款额的2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。

　　6、为保证工程的顺利进展，在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者乙方不予响应，买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。

　　第十条不可抗力

　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向其他两方通报不能履行合同的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议的解决方式

　　本合同如发纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

　　第十二条其它

　　1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件，合同文件的解释顺序以时间先后为准。

　　2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整，本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整，及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。

　　3、本合同一经签署，便具有法律效力，甲、乙双方应按合同严格执行，未经双方协商同意，不得随意变更或解除合同。

　　4、本合同如有未尽事宜，需经双方另行协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，自双方签字盖章之日生效。

　　甲方单位名称：（盖章）乙方单位名称：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：年月日日期：年月日

安装合同篇4

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　安装配套工程（以下简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：明月天意客梯

　　1.2工程地点：重庆市江津区

　　1.3工程内容：

　　1、电梯的脚手架的搭拆；

　　2、电梯井道低压照明的提供；

　　3、电梯施工期间电焊、气焊；

　　4、电梯的起重、分层、搬运、就位。

　　5、政府部门收取的.电梯初装验收费；

　　6、承担施工期间的水电、费；

　　7、电梯卫士的初装费

　　2、工程工期

　　前期配合土建，根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

　　3、合同价款

　　经双方协商，合同包干价：人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用，并充分考虑了规费及风险因素，（市场价格波动、法规、规定等）。

　　4、付款方式

　　4．1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

　　4．2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

　　5、甲方责任及义务

　　5.1协调现场施工的有关关系，如提供施工用水、用电接口，费用由乙方负责。

　　5.2甲方代表，全面履行甲方职责，对工程质量、进度进行监督检查。

　　5.3提供具备施工进场条件。

　　5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等

　　6、乙方责任及义务

　　6.1乙方在施工期间，对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

　　6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中，由乙方自行支付。

　　6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系，提供或了解其在分项工程上和特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认，否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

　　6.4负责本工程的整体质量及联动试运行，保证设计使用效果。

　　6.5配合甲方做好后期的服务工作。

　　6.6严格执行施工规范、安全操作规程，做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故，乙方自行解决；甲方不承担任何责任和经济赔偿。

　　6.7按合同组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

　　7. 附则

　　8.1未尽事宜，双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜，可提交工程所在地法院进行诉讼。

　　8.2本协议一式肆份，甲方两份、乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　合同订立地点：重庆

　　甲方：名称（印章）：乙方：名称（印章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：日期：

安装合同篇5

　　委托方(甲方)：

　　委托方(乙方)：

　　甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施<城市供水条例>办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下：

　　一、工程地点及内容

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包方式.

　　乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他费用。

　　三、材料、设备供应及施工

　　乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收规范标准》的要求。

　　四、工程造价及付款方式

　　l、工程造价依据设计方案及20xx安装定额，工程总造价包括：设备费、工程施工费、试验费、设计费、不可预见费以及报批验收费、衡阳市自来水公司水表计量管理装置费，全部工程的招待费等一切相关费用，经双方协商为人民币(大写)：(不包括破路手续费及水表预交水费)。

　　2、工程付款方式：乙方办完报批手续，需向自来水公司缴款时一次性付清。

　　五、工程要求

　　施工日期为年月日至年月日。乙方不得无故拖延，非下列因素，乙方拖延工期，每拖延一天，需赔偿甲方损失费元整。

　　1、工程内容如有变动，工期另行协商。

　　2、室外施工如遇雨雪，工期顺延。

　　3、自然灾害和人力不可抗拒的因素工期顺延。

　　4、甲方不按合同要求付款，上期顺延由甲方负责。

　　六、双方职责

　　1、甲方职责

　　a、负责办理破路、报建等有关手续;

　　b、根据合同要求按时向乙方支付工程款;

　　c、派往必要的施工现场代表协商解决施工中不可预见的实际问题;

　　d、负责现场已装的设备、器材的保安工作及协调周边关系。

　　2、乙方职责

　　a、按时、按质、按量完成合同所列承包内容;

　　b、负责施工中的.安全责任;’

　　c、负责办理工程竣工验收及供水，移交有关图纸，协调同自来水公司的关系;

　　d、负责代办施工中的停送水手续;

　　e、负责代办本工程的设计方案。

　　七、其它

　　1、本合向经双方签字盖章后生效;、

　　2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份;

　　3、未尽事宜，秉着以相互理解的原则，协商解决。

　　甲方签字盖章：乙方签字盖章：

　　电话：电话：

　　年月日

安装合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

　　4、工程所用的主材及厂家：

　　1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

　　2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

　　3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

　　4)安装欧变基础一个。

　　二、原始资料：

　　甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。

　　三、施工图纸：

　　乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

　　四、合同价款：

　　甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

　　五、付款方式：

　　第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。

　　第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

　　第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)

　　备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。

　　六、市政报建

　　1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

　　2、本工程所报建的费用由乙方承担。

　　七、施工地代表人：

　　甲方：联系电话：

　　乙方：联系电话：

　　八、施工工期：

　　1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

　　2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

　　3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

　　4、工期：施工工程工期为

　　5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

　　(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

　　(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

　　(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

　　(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

　　(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的`要求安排停电而影响施工。

　　(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

　　(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

　　(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

　　九、工程质量：

　　乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十、工程变更：

　　任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

　　十一、成品保管：

　　1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

　　2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

　　十二、工程竣工：

　　1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

　　2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

　　4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。

　　十三、工程施工完毕后：

　　1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

　　2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

　　3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

　　十四、工程保修：

　　工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

　　十五、违约及违约处理：

　　1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

　　2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

　　3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

　　十六、责任：

　　1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

　　十七、合同补充：

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

　　2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十八、争议管辖：

　　凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

　　二十、合同的生效与终止:

　　自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇7

　　单位名称:

　　单位地址:

　　法定代表人：

　　法人委托人：

　　电话: 传真:邮政编码：开户银行：帐号：

　　纳税人代码：销售总部：电话:传真:

　　邮政编码：

　　传真：联系人：

　　双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

　　一、产品和价格

　　买方根据项目需要，经过比较和选型，决定向卖方订购***商标的电梯台;

　　二、合同生效

　　本合同经双方授权签署人签字并加盖公章或合同章后生效。

　　三、货款支付

　　1设备合同的付款方式在合同签订后按甲方需求产品排产前7个工作日支付设备款的20%作为预付款，提货前支付设备款的75％，余款5％在第一年保修期满后5个工作日内支付。如分批交货，则按比例分批支付。

　　2买方在本合同约定的产品交货期后60天时仍未按合同约定支付货款的，卖方可以视作买方自动退货并书面通知买方，也可以要求买方继续履行本合同。如卖方迟延交货超过原定期限60个日历天时，买方有权终止本合同，也可以要求卖方继续履行本合同，但卖方仍应向买方缴付本合同约定的违约金。并且卖方须于终止合同之日起的七天内，全额返还买方已支付的款项。

　　3 卖方在申请付款时，须向同时向甲方提供甲方财务部门认可的合法的等额发票，否则甲方有权拒绝或延期付款。

　　4 经卖方同意，计价和支付为不同币种的，按合同签订当日中国人民银行公布的汇率中间价结算。

　　四、交货日期

　　1 个日历天内将设备生产完毕，具备提货条件，将设备运至施工现场指定位置，最迟到货日期不得超过双方安装合同中的预约开工日期。

　　2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对产品技术规格及设计确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品技术规格及设计确认的时间（二者中以后一时间为准）以天为单位顺延。

　　五、货物到货后存放地点工地现场买方指定地点。

　　六、货物存放方式

　　由卖方负责运输，并购买相关保险，货到工地后由卖方负责保管并为后续安装作做好准备工作。产品运送到达地址为：

　　七、产品包装

　　1 卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

　　八、产品质量保证

　　1 卖方保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及营业设计图样，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

　　2 本合同中国产电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;进口商标电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造;自动扶梯和自动人行道按 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；液压梯按我国拟等效采用的欧洲标准 EN81-2：1998《液压梯制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家 JG135-20xx《杂物电梯》标准制造。

　　3 由卖方负责安装的产品，在买方合理正常的使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月。

　　4 按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。买方或使用单位必须与卖方签订《产品安装合

　　同》，由卖方负责产品的制造和安装质量。

　　5在质量保证期内，卖方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

　　6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

　　7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，不补差价。

　　九、产品质量验收

　　1 本合同产品规格详见双方确认的“产品规格表”（附件一）。 2 双方履行安装合同后，卖方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收，并另向买方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

　　十、违约责任

　　1 除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

　　2 除不可抗力外，卖方不能交货，或买方中途退货或被视作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付不能交货部分或退货部分货款总额30%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究。

　　3、一旦电梯发生故障，如果卖方在收到买方发出的书面维修通知后的24小时内没有派专业人员到现场开始维修工作，买方可采取必要的补救措施，可动用涉及故障电梯的5％的保证金，请第三方维修。如超出5%的部分，须经买卖双方协商达成一致后，由买方先行垫付，但卖方须在接到买方书面通知后的`3天内归还买方垫付的维修金并补足维修费用。

　　4、如本合同产品买卖部分按本合同约定提前终止或解除的，双方签订的产品安装部分同时终止或解除。

　　十一、其它

　　1卖方已具备交货条件，但买方未在合同约定的交货日期接收本合同产品的，卖方可免费保管60天，自第61天起，买方按如下价格向卖方支付仓储费：国产电梯每台60元/天、进口的电梯每台120元/天，该仓储费在卖方发货前付清。2本合同产品的风险自产品安装完成且政府部门验收合格交付买方之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下95%货款而获取产品的，该产品的所有权仍归卖方所有，买方不可另行转让和处置。

　　3 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

　　4 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

　　5 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。 6 “产品规格表”、“土建技术要求”、“营业设计图”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　7 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。 8本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

　　十二、保修及保养的约定:

　　1 、电梯在质保期内，由于卖方产品本身产生的质量问题，卖方承诺负责维修或更换。质保内容为：

　　产品质保期期限约定为自产品经政府部门验收合格后之日起的24个月。（1）质量回访服务：

　　在经政府部门验收后的24个月内，公司将免费提供定期产品质量保证服务。在产品质保期内，按照“电梯保质期回访单”的项目要求，以每季度至少对用户实施一次，且每两次时间间隔不得

　　大于三个月的频次进行回访。质量回访人员将按回访要求对产品质量和运行状况进行了解，并对产品进行必须的现场检查或修理。（2）售后三包服务：在质保期内对确由产品质量而非人为因素及不可抗力原因引起的零部件损坏予以免费更换。更换下的损坏部件由卖方统一回收、处理。

　　（3）24小时急修服务：公司在全国各分公司都设有24小时急修中心，在接到用户报修信息后，由急修中心通知相关维修站急修人员以最快的速度赶赴现场，迅速排除故障，并将故障原因反馈至公司急修管理部门，以便在今后采取相应的预防性措施。

　　（4）人员培训服务：买方应在质保期内为用户免费提供“用户手册”等电梯使用资料，并为用户培训电梯维护管理人员，使他们初步掌握一些电梯日常使用中的维修保养管理知识。卖方在产品验收后对买方人员或物业管理人员提供2个人次（为期3-5个工作日）的设备使用、简单故障排除培训（指现场培训，食宿由各方自理）。

　　2、卖方承诺，提供保养的方式为******。保养具体内容为：

　　（1）每月定期保养服务：电梯保养人员根据“SMEC电梯维修工艺”的要求，根据“SMEC月度保养计划” 所规定的日期,按“SMEC电梯/自动扶梯保养作业报告”所列的项目逐项实施保养。（2）年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业。每月对电梯进行2次维修保养，其中间隔天数不超过15天一次。（3）24小时应急修理服务。

　　（4）一梯一档记录：将买方每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况进行归档。（5）年检服务：我公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、部位的整改内容及时进行整改。

　　（6）以上保养包含定期检查及故障维修的人工费及润滑油费用。

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18