购销合同合集[8篇]
随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的购销合同8篇，欢迎大家分享。
![购销合同合集[8篇]](https://p.9136.com/00/l/b9bacffabacfcdac6_5efbf6bf90eb2.jpg)
购销合同 篇1
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
一、其产品名称、规格、质量(技术指标)、产品价格等
1、产品名称：黑金沙大理石;
2、产品规格：见甲方附件;
3、产品厚度：25MM厚;
4、质量(技术指标)：要求产品无色差、无色斑、无误差、无干裂、无杂纹、无蹦边掉角。石材的弯曲强度、寒冷地区石材的.耐冻融性，按照国家相关部门向甲方提供对石材的检测报告。乙方按照甲方所提供的规格尺寸进行加工制作，如乙方所加工石材尺寸与甲方所提供的规格不符，所造成的损失由乙方负全部责任。
5、产品价格：单价 元/㎡(含加工费、不含税);
6、产品数量：产品总数量约 ㎡;
7、总金额 元，大写 整。(按实际加工数量进行最终结算)
二、产品包装规格及费用：乙方负责。
三、验收方法：北京西直河石材市场验收。
四、结算方式：合同签订之日起付乙方石材定金5万元，石材加工完毕按实际数量结算。
购销合同 篇2
供方（甲方）：*深岩燃气有限公司
需方（乙方）：
双方根据《民法通则》、《合同法》所确立的各项合同原则，在平等协商，互惠互利的前提下订立本合同。信件、数据电文（包括电报、电传、传真和电子邮件）均可构成本合同的补充或组成部分。
一、产品名称：液化石油气
二、产品品质：进口丙烷、顶完混合气
三、数量：以实际出货量为准
四、价格：按市场价格，如市场气价发生变化，甲方会因此调价，但不能高于市场同等价格，甲方提前叁天向乙方发出声明，乙方应叁天内回复明确同意或不同意该价格，否则视同意加法的调价。
五、付款方式及期限：现金付款，如不能按时洁清货款，甲方有权停止供乙方气。
六、送货日期：乙方提前四小时告知甲方，若甲方没按时送货，一切后果由甲方负责，（但除地震、洪水、塞车或交通事故等天灾人祸外）。
七、风险责任承担：A甲方送货时，必须送至乙方指定地点，其运输费、卸车费由甲方承担；B若甲方送货时，运输途中产生一切后果及经济损失，由甲方全部承担，并且保证当时送货，C双方签订合同生效后，但不因市场变化而变化甲方必须无条件确保乙方用气。乙方在使用过程中，如因甲方燃气质量问题给乙方造成的一切损失，由甲方承担。
八、免责条款：双方在特殊情况下，如遇不可抗力等情况应依法律规定的`条件及时履行通知、协助义务。因未及时通知所导致对方不知情需而继续履行合同义务或造成其他损失，由不予免责。
九、保密条款：双方互负为对方与履行本合同相关的商业行为及交易条件等保密的义务。违反者，应向对方承担损害赔偿责任。
十、违约责任：任何一方违反本合同，因一方违约给另一方造成的损失，应赔偿损失，包括如双方完全履行合同后违约一方可以获得的利益。其他违约事项按《民法通则》、《合同法》及相关配套法规有关规定承担相应的法律责任。
十一、解决合同纠纷的方法：如双方因合同履行发生纠纷，应友好协商解决，如经协商不能解决的，任何一方均有权向*仲裁委员会申请仲裁。
十二、甲方为乙方免费安装燃气管道，乙方必须长期使用甲方的燃气，如有违约必需赔偿甲方的全部损失。
十三、合同有效期：年月日至年月日。合同到期一个月后双方若无异议，则合同自动延期一年。
十四、未尽事宜，双方另行协商，协商结果竟双方确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，共同信守。
甲方：*深岩燃气有限公司 乙方：
代表人： 代表人：
购销合同 篇3
塔机买卖合同
出售方： （简称甲方）
购买方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商达成如下协议：
一、合同签订地：
二、塔机说明：
本塔机由山东省文登市建筑机械厂生产，型号为QTZ400，制造许可证编号：TS2410393-20xx，出厂编号20060362，塔身高度为28米，标准节数12节及其他零配件。
三、出售价格：
甲乙双方确认出售价格为人民币：113000元（大写：壹拾壹万叁仟元整）
四、产权说明：
甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后，塔机产权归乙方所有。
五、甲乙双方责任：
甲方保证塔机设备在出售前能正常使用，并提供塔机出厂说明书及相关资料给乙方。塔机装运及运输过程中发生的一切费用和责任由乙方承担。
六、塔机出售后的责任：
本合同签字生效后，塔机在日后的`使用过程中，发生的一切安全及质量问题，甲方不承担任何责任。特此声明！
本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。
甲方：
年 月日
乙方：
年 月日
购销合同 篇4
采购方(甲方) ：
供应方(乙方) ：
甲乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购配件相关事宜签订本合同。
一、采购清单
二、 产品的质量要求：
1、乙方应按甲乙双方共同签字封存的样品供货。
2、乙方需严格按照经甲方认可的质量和技术规格要求供应产品。
3、乙方应保证所供应的产品均符合国家标准、行业标准。
4、返修率不能超过货物总数的千分之三，超过后甲方有权利退回全部货物。
三、为保证产品数量的准确性，乙方须免费提供3%的备品和甲方客户所必须的产品附件。
四、包装要求： 乙方须按甲方要求包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等。
五、交货地点、方式、时间：
1、交货地点：甲方指定地点 。
2、交货方式：乙方送货上门 。
3、交货时间：20xx年1月20日前。
六、付款方式：
1、付款条件：本合同约定的货物全部交齐，并经甲方验收合格后支付货款。
2、付款方式：银行转账方式。
3、乙方指定收款账号：8091001 开户行：中国银行新安支行 账户名：深圳市天途电子科技有限公司
七、交货及验收：
1、乙方按甲方要求交货，并按约定的交货时间将货物送至甲方指定地点。
2、甲方按照原封样件的标准、规格、质量进行检验和判定是否合格。
3、甲方检测不合格应及时通知乙方，乙方如对检测结果有异议，应及时向甲方提出书面申请复检，否则视同接受。
4、虽已检验合格入库，但在甲方销售和使用过程中发现的不合格品，乙方仍应承担质量责任，并及时配合甲方采取有效措施予以补救。
八、乙方违约责任：
1、乙方不能按时交货的'，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。
2、乙方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由乙方负责;乙方不能返修或调换的，按不能交货处理。
3、乙方逾期交货的，每逾期一日向甲方支付总货款千分之五的违约金。
九、甲方违约责任： 甲方如不按合同规定支付乙方货款，每逾期一日向乙方支付总货款千分之五的违约金。
十、合同纠纷解决：甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能，双方当事人可向人民法院起诉。
十一、合同生效及期限： 本合同经双方盖章后，即刻生效。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的`一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇6
甲方： 乙方：
一、原则：
根据《中华人民共和国合同法》、《粮油流通管理条例》以及其他有关法律法规的规定，本着公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方协商就色拉油买卖有关事项达成协议如下：
二、产品名称：
色拉油、大米
三、质量标准：
质量要求一级日清色拉油，优质东北大米，严格按国家标准生产，质量检查报告以公示的为参考标准。
四、合同期限：
本合约有效期▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日截止。
五、质保证金：
1、自合同双方代表签字之日起，乙方必须向甲方提交保证金，质量/价格诚信保证金壹万元(10000)元，(在第一次合作款扣出质量保证金)。
2、乙方负责向甲方提供装色拉油的容器，但必须符合国家卫生要求标准，甲方交适当容器压金(二个容器/XX元)，
3、终止合同甲方退还乙方容器，乙方退还甲方容器压金，同样甲方退还乙方保证金。
六、供货方式：
1、甲方以电话通知方式，通知乙方供货，甲方在电话通知乙方后，乙方在八小时内必须送到指定地点。
七、付款方式：
1、色拉油按当月(1---5号)出厂合同价进行计算结算，每市斤乙方收取0.05元人工及车旅费，
2、大米按当月(1---10号)的大米生产厂家发货金额单据为准，每袋大米净重(50斤)计算，乙方收取2元1袋的`人工及车旅费，如本月没有发货发票单据，按上月单据金额计算。
3、结算时符上当月购色拉油、大米合同发票，甲方在第一时间付清货款，乙方并出据货款发票。
4、所有合同单据票证、不的涂改和伪造，一经发现按当月送货款的扣出。
八、双方责任：
1、双方必须有合法的营业执照，并在执照规定的范围内经营，超过范围经营引起的后果自负。
2、因质量问题，甲方有权将乙方的保证金全额扣出。造成的费用由乙方全部承担。
3、在合同期内，甲方不得跟其他粮油商进行交易，但甲方有权进行市场调查询价，和每月在市场购买200斤色拉油、200斤大米的一次权利。
4、本合同在履行过程中，若发生纠纷或异议，双方协调解决，双方协调不下，可向人民法院提出民事裁决。
九、合同方式：
合同一式二份，双方盖章后生效。
甲方： 乙方;
甲方电话 乙方电话
身份证号 身份证号
20xx年x月xx日
购销合同 篇7
甲方(供方)：
乙方(需方)：
甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方购买木材一事，自愿签订本合同，具体条款如下：
一、合同标的、价格
二、质量标准
1、质量标准严格按照国家现行标准规定执行。
2、甲方如提供样板，除符合上述第1项质量标准以外，应按样板质量交货。
3、木材的尺寸误差应小于3㎜。
三、交货时间、地点及运费承担
1、交货时间：本合同签订后10天内。
2、交货地点：乙方厂房，运输、搬运费用由甲方承担，乙方负责卸货。
3、木材所有权自交付之日起转移至乙方。
四、付款方式为：银行转账
乙方应于收货后60天内将木材款支付至甲方指定账户1720000(大写：壹佰柒拾贰万正)，账户名： 账号： 收到款项后应向乙方开具收款收据。
五、违约责任
1、乙方保证按本合同约定支付乙方货款，否则每逾期一天，按照欠付款的 0.01%向甲方支付违约金。
2、如甲方未按时交货，每逾期一天，向乙方支付合同总额0.01%的违约金， 逾期超过15日的，乙方有权解除合同。
3、如甲方所交付的木材不符合国家现行质量标准及和样板要求，乙方有 权拒绝收货，并要求甲方限期换货，如甲方未按时换货或换货后再次出现质量问题，乙方有权解除合同。
4、因一方违约导致合同解除的，违约方应向守约方支付合同总额20%的'违约金，且因合同解除给守约方造成的一切损失(包括但不限于守约方因合同解除影响生产、导致对第三方承担的违约责任、诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费等)，均由违约方承担。
六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，提交法院诉讼解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，本合同自双方签字、 盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇8
根据《中华人民共和国合同法》有关规定。为明确双方权力，义务和经济责任，经协调一致，甲、乙双方同意签订本合同，以此共同遵守。
一、项目概要
项目名称：放心产品送到家；
送货地址：甲方指定场所
二、设备、价格及有关说明
1、乙方提供的所有设备，其价格以及名称、数量、规格等设备参数是经甲乙双方共同审核确认的。
2、乙方提供的所有设备，全部按照国家最新颁发的标准制作及安装。
3、甲方向乙方定购的厨房设备总价以双方确认为准。
4、设备运输在本市内所产生的费用由乙方承担，外地运输费用甲方自理。
三、付款方式
1、合同签订后，甲方应即预付订金款总金额的30%
2、乙方将甲方定购的厨卫设备送到指定区域进行安装调试，试用一个月后（30天），确认无任何质量问题后付尾款，延迟付款乙方承担违约责任。
四、交货即现场条件
1、甲方向乙方定购的厨房设备交货期限为乙方收到甲方预付定金之日起2日内。
2、乙方设备进场过程中，甲方应为乙方提供方便，如电源、照明、工作场地等。
五、售后服务
所购买本公司产品享受国家“三包“服务。整机保一年，重点部件保五年（详保修卡）。
六、争议的.解决
本合同的争议，甲、乙双方应依据《中华人民共和国合同法》，在平等的基础上协商解决，协 商不成，提交当地法院火仲裁委员会仲裁。
七、其他约定
1、本合同经双方亲自、盖章，乙方收到甲方预付订金之日起生效。
3、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执两份。
2、产品材质，规格，即详细单价。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
电话： 电话：18872415230 电话：0724-6070146
传真：0724-2639976
签约日期：年月 日签约日期：年月 日
【购销合同】相关文章：
购销的合同11-29
【经典】购销合同09-02
购销合同（经典）08-26
（精选）购销合同08-27
（经典）购销合同08-30
(经典)购销合同08-30
购销合同(经典)04-24
购销合同08-18
[精选]购销合同09-04
购销合同（精选）09-06