【精选】工程合同集合10篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程合同10篇，希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3．提供桩基础施工图纸贰套。
4．甲方负责处理好施工现场地下的'一切障碍物。
二、乙方责任：
1．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
工程合同 篇2
一、合同价款应当调整的事项及调整程序
1、合同价款应当调整的事项
发生以下事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。
（1）法律法规变化。
（2）工程变更。
（3）项目特征描述不符。
（4）工程量清单缺项。
（5）工程量偏差。
（6）计日工。
（7）现场签证。
（8）物价变化。
（9）暂做价。
（10）不可抗力。
（11）提前竣工（赶工补偿）。
（12）误期赔偿。
（13）施工索赔。
（14）暂列金额。
（15）发承包双方约定的其他调整事项。
二、合同价款调整程序
（1）出现合同价款调增事项，（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人交合同价
款调增报告并附上相关资料，承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款请求。
（2）出现合同价款调减事项，（不含工程量偏差、施工索赔）后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料，若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，视为发包人对该事项不存在调整价款请求。
（3）发（承）包人应在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日趣14天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人，如有凝问，应向承（发）包人提出协商意见。发（承）包人在收到合同调价款调增（减）报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承（发）包人提交的合同价款调增（减）报告已被发（承）包人认可。发（承）包人提出协商意见的，承（发）包人在收到发（承）包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的，视为发（承）包人提出的意见已被承（了）包人认可。
（4）如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方继续履行合同义务，直到其按照合同约定的`争议解决方式得到处理。
（5）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。
二、法律法规变化
（1）招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签
订前28 天为基准日，其后国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造成价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
（2）因承人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
三、项目特征描述不符
（1）发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。
（2）承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征按规范相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整整合同价款。
四、工程量清单缺项
（（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款。
（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生
变化的，应按照计价规范的规定，在承包人提交的实施方案被告发包人批准后，调整整合同价款。
（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照顾计价规定调整合同价款。
五、工程量偏差
工程量偏差是指承包人按合同工程的图纸（含经发包人批准收承包人提供的图纸）实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的出现的量差。
（1）对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为。当工程量增加15％以上时，其增加部分的划等号亘的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
（2）如果工程量出现变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
六、计日工
计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。
（1）发包人通知承包人以记日工方式实施的零星工作，承包人应予于执行。
（2）采用记日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项目变更的实施过程事，按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核。
（1）工作名称、内容和数量。
2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。
3）投入该工作的材料名称、类别和数量。
4）投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时。
5）发包人要求提飞鱼的其他资料和凭证。
（3）任一计日工项目持续进行时，承包人应在该工作实施结束后的24小时内，向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交的现场所签证报告后的2天内予于确认并将其中一份还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告被发包人认可。
（4）任一计日工项目实施结束，承包人京戏按照现场确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应会价款。已标工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。
（5）每个支付期末，承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自已认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。
工程合同 篇3
发包方（甲方）：___________________
承包方（乙方）：___________________
资质等级：_________________________甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：
1．工程概况：_________________________
2．工程名称________ 地点________承包范围 ________承包方式________承包内容________
3．工期________________
4．工程质量标准：________________
5．工程造价：________________________
6．付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：________________
7．工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8．工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
9．违约责任
（1）合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；
（2）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
（3）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
（4）甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；
（5）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；
（6）由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；
10．合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：
（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向合同签订地人民法院起诉。
11．其他具体规定
（1）因工程施工而产生的'垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________ 元（此费用不在工程价款内）；
（2）施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。
（3）施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_______点______分至_____点______分；下午_______点______分至_____点______分。
12．附则
（1）本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（2）本合同签订后工程不得转包。
（3）合同履行完后自动终止。
（4）本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（签字） _________________
代表（签字）：________________
乙方：________________________
签约日期：_____年_____月____日
签约地点：____________________合同附件
附件一 装饰装修工程施工项目确认表
附件二 家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附件三 家庭居室装饰装修工程报价表
附件四 甲方提供装饰装修材料明细表
附件五 乙方提供装饰装修材料明细表
附件六 家庭居室装饰装修工程设计图纸
附件七 装饰装修工程变更单
附件八 工程验收单
附件九 工程结算单
附件十 工程保修单装饰装修工程施工项目确认表（附表一）
序号
施工项目居室1平方米居室2平方米居室3平方米门厅平方米厨房平方米卫生间1平方米卫生间2 平方米阳台平方米四、装饰做法1．涂料2．塑料墙裙3．木踢脚4．砖踢脚5．塑料踢脚6．窗帘盒7．暖气罩8．木质阴角线9．石膏阴角线10．包门套11．包窗套12．包门13．现制门14．现制窗15．现制吊柜16．现制地柜17．现制落地柜18．包管道19．暖气移位20．管道改线21．供电改线22．作防水23．灯具安装24．洁具安装25．油烟机安装26．排风扇安装27．热水器安排28．洗手盆安装29．洗菜池安装30．拖布池安装31．防盗门安装32．铝合金门窗33．挂镜线34．饰物、镜子35．36．37．38．39．
甲方代表（签字）：____________________ 乙方代表：（签字）： ____________________家庭居室装饰装修工程报价单 金额单位：元
序号
装饰装修内容及材料规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额1234567891011121314151617181920212223甲方代表（签字）：_______________ 乙方代表：（签字）：__________甲方提供装饰装修材料明细表（附表四） 金额单位：_____元
材料名称
单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点甲方代表（签字）：_____________ 乙方代表：（签字）：_______________
乙方提供装饰装修材料明细表金额单位：_____元
材料名称
单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点甲方代表（签字）：___________________ 乙方代表（签字）：____________工程验收单（附表八）
序号
主要验收项目名称验收日期验收结果整体工程验收结果 年 月 日全部验收合格后双方签字盖章：_________________________
甲方代表（签字）：________________ 乙方代表（签字）：_________________工程结算单（附表九） _____年_____月_____日
1
合同原金额2变更增加值3变更减值4甲方已付金额5甲方结算应付金额 甲方代表（签字盖章）：__________ 乙方代表（签字盖章）：__________工程保修单（附表十）
公司名称
联系电话用户姓名登记编号装修房屋地址设计负责人施工负责人进场施工日期竣工验收日期保修期限______年____月____日至______年____月____日 甲方代表（签字盖章）：___________ 乙方代表（签字盖章）：____________ 备注：
（1）从竣工验收之日计算，保修期为一年。
（2）保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
（3）保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收费。
（4）本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。
监督电话：_______________甲方（签字）：_______ 乙方（盖章）：_______
法定代表人：_________
委托代理人：_________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
工程合同 篇4
发包人：_______________；承包人：____________________
对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：
一．发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。
二．承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准
三．施工方法要求：
1.配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。
2.砼配比要求达到标准。
3.震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。
4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3-4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。
5.提浆结束扫毛处理。
6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每5米割横缝一道，割缝要求达到5cm.
7.以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。
四．按实际工程量及现场签证结算。
五．承包方计划于3月26日进场开工。
六．承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的.施工工序和施工要求进行施工。
七．工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。
八．工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80％；工程结束，付清全部工程款的80％，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。
此协议一式三份，未尽事宜另行约定。
发包方：______________（签字）承包方：________________（签字）
_______年____月____日
工程合同 篇5
甲方：广东爱科建设集团有限公司
乙方：杜瑞庆
车辆信息:车牌号码：豫F10339中型专项作业车就中山市五桂山辖区路灯维护采购项目经甲乙双方充分协商如下租赁协议：
一、甲方负责工程及工作量的真实性，如有弄虚作假，一切经济损失由甲方负责(包括从小榄镇出发至五桂山工地的往返费用，误工费，每车每天800元整)。
二、乙方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费。
三、乙方承担租赁期间车辆的'维修、保养，以及轮胎、零部件的更换，费用由乙方负责，甲方不支付任何费用。
四、乙方负责租车期间的油料、生活费、住宿费(2人)，租赁期间各种关系的协调费，并全部承担其费用。
五、乙方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的安全(含车辆的防盗)、由此产生手损失、费用由乙方全部承担。
六、租赁期间的误工：因天气或车辆等不可抗力问题，双方各自负责误工引起的经济损失。
七、租赁费用及时间：
1、车辆用途：五桂山路灯维护工程维修
2、租赁期限：自甲方与中山市五桂山城乡建设服务中心签订合约起1年有效期。
3、租凭时间地点：1年有效期甲方每次执行维修任务时提前一天预约维修时间及落实五桂山具体地点。
4、费用：每次执行任务费用为人民币壹仟贰佰元正(￥1200.00)。
5、每次执行任务完后7个工作日内支付。
八、租赁期满甲方优先权，在乙方没有重大任务时必须响应并满足甲方每次出车，乙方必须负责车辆的完好无损、轮胎及零部件健康状态，保持整箱燃油。
九、违约责任：
1、如乙方的司机经甲方打招呼(需电话告知车主)不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。
2、如甲方不及时支付费用，乙方有权终止合同。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方：
乙方：
年月日
工程合同 篇6
一、建设工程施工合同风险防范与控制
任何一个企业从设立、存续、发展一直到解散，风险无处不在。风险中的法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段。
然而，我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时，深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫，通常将律师、法律顾问当成消防员（代理打官司），要求他们完成“灭火”工作；而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节，不能主动邀请律师提前介入，结果出现这里刚“灭完火”，那边又“着了火”。如此一来，企业把精力不是放在经营和健康发展上，而是放在 疲于应对各类诉讼、仲裁案件上。
建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部，项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位；项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同，材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面。而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系，则主要是通过建设工程施工合同来确定的。由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易，其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性。因此，尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题。 本部分包括三个问题：
（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式
（二）建设工程合同风险的分析和对策
（三）建设工程施工合同风险防范的措施
（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式
建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的。 常见的建设工程合同风险分为三类：发包人（业主）资信的风险，外界环境的风险，工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险。
1．发包人（业主）的资信风险：主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务，包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款，发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等。
2．外界环境的风险：实际是建设工程合同的客观风险，包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等。如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动；政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施。这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定，其风险责任是合同双方无法回避的，例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的，承包商得不到补偿。索赔事件发生后的28天内，承包商须提出索赔意向通知等，因此，这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等。
最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人
行使工程款优先权设置了一定限制的条件：（1）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；（2）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；（3）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
3．工程技术、经济索赔等方面的风险：
主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的风险，如工程技术变更引发的工程量的变化，业主违约导致的经济索赔等。上述风险，业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件，在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人。主要表现有：合同存在单方面的约束性，不平衡的责权利条款，合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款，缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款，缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等。
（二）建设工程合同风险的分析和对策
从建设施工合同形成、履行过程来分，建设工程合同风险分为三个方面：（1）参与投标取得合同资格；（2）通过合同谈判进行正式签约；
（3）合同履行中的风险。 作为承包人，要充分利用有利于自己的因素，请教法律专业人士，力求使双方责权利关系平衡，没有苛刻的单方面约束性条件。
1．参与投标取得合同阶段
施工企业在投标前要深入了解发包人（业主）的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图，是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续，应拆迁是否已到位，“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况，特别是该工程的资金到位率，如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中，对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析，正确理解招标文件，具体地逐条地确定合同责任，吃透业主意图和要求，全面分析投标人须知，详细勘察施工现场实地，仔细研究审查图纸，认真复核工程量，分析合同条款，并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略，以减少合同签订后的风险。
有时业主会在未发中标通知书之前，提供条件苛刻的非示范文本合同草案，要求施工企业无条件全部接受，其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动，因此要尽可能地了解各方面的可靠信息，坚持原则，运用政策法规尽可能修改完善，规避风险。
2．合同谈判及签约阶段
在取得建设工程合同资格后，施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段，其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。
施工合同谈判前，承包人应明确专门的合同管理机构如经营处，负责施工合同的'审阅，根据发包人提出的要求，逐条进行研究，实施监督、管理、控制。在合同实质性谈判阶段，谈判策略和技巧是极为重要的，应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判。
通过合同谈判，使合同能体现双方的责权利关系平衡，尽量避免业主单方面苛刻的约束条件，并相应提出对业主的约束条件。虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力，但在实际的经济活动中，绝对的平等是不存在的。权利还要靠自己去争取，如有可能，应争取合同文本的拟稿权。
对业主提出的合同文本，应对每个条款都作具体的商讨，切不可把自己放在被动的地位。在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与，共同把好签约关。
3．合同履行中的风险防范
合同签订只是双方合作的开始，合同中约定的双方权利义务以及签约目的的实现，最终要通过合同履行来完成。而合同履行是一个比较漫长的过程，在合同履行过程中，常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况。
作为施工企业，如果说在合同签订时是被动的，那么在合同签订后、进场施工将变成主动。作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工。因此，这时的施工企业要充分利用自己的优势，对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集，整理和完善索赔、签证资料的工作，力求使自己权利最大化。这也是建设行业的低中标、
工程合同 篇7
1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。
A.职务代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理
2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( A )之日。
A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有
3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( B )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4.投标保证的有效期限从( C )之日起计算。
A.招标文件出售 B.投标文件递交
C.投标截止 D.中标通知书发出
5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( A )。
A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人
6.下列关于合同公证的说法中，正确的是( D )。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同
7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中，正确的是( C )。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( A )。
A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任
C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人
9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( C )。
A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的.损失
C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失
10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时， 甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( D )元。
A.4300 B.4250 C.4200 D.4150
11.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变
答案：c
12.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人( )招标人的要求。
A.应当接受
B.可以接受
C.应当拒绝
D.可以拒绝
答案：c
13.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。
A.2900万元，3000万元
B.2900万元，2900万元
C.3100万元，3000万元
D.3100万元，2900万元
答案：a
14.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
答案：c
15.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费
答案：b
16.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
答案：c
17.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作
答案：d
18.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。
A.3万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
答案：a
19.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
答案：c
20、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
答案：a
工程合同 篇8
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙双方为了加强内部对于装饰装修工程合同中的付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
一、对乙方开票的规定
1、甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。
2、乙方在工程进行中甲方所付款项，乙方收取需开收据，于收到后____日内将发票寄/送到甲方。
二、对甲方付款的'规定
1、合同一经签订甲方即应支付施工费__________（大写___________）；当工期进度到________________________并经甲方验收合格时；
2、甲方第二次支付施工费______________（大写：___________________）当工期进度到_____________________并经甲方验收合格时；
3、甲方第三次支付施工费____________（大写：________________）；
4、甲方第四次支付施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算，金额________（大写：______________）。
5、剩余尾款___________（大写：_________）部分，作为装修风险金，在三个月后无工程隐患再支付（注：施工费包括装修辅料费、人工费、设计费、施工清运费、搬卸费、管理费等）。
三、其它约定：
1、除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的按时完工。
2、如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
四、其他规定
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
五、协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式____份，双方各持____份为凭。
六、协议有效期
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字（盖章）：
_____年____月____日
乙方签字（盖章）：
_____年____月____日
工程合同 篇9
合同编号：
签订地点： 签订时间：
甲方（业 主）：_____________________________________________ 乙方（承包方）：_____________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚 实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况 装饰工程施工地点： 施工内容： 承包方式：
合同总工期______天，目____年____月____日开工至____年____月____日 竣工。
合同总价款（金额大写）；
其中：人工费________元；材料费________元。（见附表一）
二、双方工作
1．甲方工作
1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场 交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留 的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1．2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系， 保证乙方施工时间。
1．3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。 协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2．乙方工作
2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现 场交底，交甲方进行书面认定。
2．2乙方指派 （姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按 要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2．3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行 施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2．5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行 保护。
三、工期
1．工期延误
1．1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1．2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所 造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1．3由于乙方原因逾期竣工的`，每逾期一天，乙方支付甲方________元 违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天，甲方支付总价款的________%，计________元；
工程日期过半，甲方再支付总价款的________%，计________元； 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计__________元。
五、材料供应
1．甲方供应材料
甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、 设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的， 由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日 内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。
甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方 应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2．乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规 格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设 备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损 失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与 乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自 与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造 成损失的，甲方应负责赔偿。
七、质量与验收 1．工程质量
1．1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装 饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1．2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受 甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件， 乙方应按甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费 用。
2．竣工验收与保修
2．1回工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自 接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收， 超过七日的视为竣工验收已被确认。
2．2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：___________________________ 。
2．3双方约定的保修项目内容期限为：______________________________ 。 （本条2．2和2．3款的内容过多可另加页）
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消 防法）和有关防火设计规范。
2．由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或 火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要 的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行 为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准 要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金， 若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请 __________________________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第 _____________种方式解决：
1．由_______________仲裁委员会仲裁；
2．向人民法院起诉。 十一、其他约定
___________________________________________________________________________________________________________________________________。
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本 合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1、本合同条款及合同附表；
2、施工图纸及做法说明；
3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；
4、补充规定。
十四、其他
1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定 可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。
2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主：（签章）承包方： （公章） 注册地址： 住地： 法定代表人：
委托代理人：
联系电话：联系电话：
年 月 日 年 月 日 鉴（公）证单位： （公章） 经办人：
鉴（公）证日期：
年 月 日
工程合同 篇10
委托人（全称）： 某某 宾馆
代建人（全称）： 某某建设项目管理有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法，经委托人研究，同意将南山甲所、梅岭1号、2号、3号建设项目委托给代建人实施代建管理，按照平等、自愿和诚实信用的原则，就代建管理事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况：
工程名称： 1号、2号、3号改造工程
工程地点： 东湖路146号
工程内容： 前期工作代理和建设实施代建
总 投 资（估算投资）： 壹亿 元人民币（财政投资9000万元，东湖宾馆1000万元）
工程立项批准文号：
二、工程总建设期
工程总建设期（自合同签订日起）： XX.7.1-XX.1.20,
三、质量标准： 优良
四、合同价款
甲方以项目总概算的 2% 作为乙方的'代建管理费（工程概算为9000万元，开班费等其他费用1000万元）。工程竣工后，根据审计结果据实调整代建管理费。
五、合同组成的文件
组成本合同的文件包括：
1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、委托代建合同书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、描述代建项目的技术性文件
6、标准、规范及有关技术文件
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、代建人向委托人承诺，按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承诺，按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种，向代建人支付代建管理费。
九、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点： 武汉东湖宾馆
本合同约定 双方签字盖章 后生效。
委托人： （公章） 代建人： （公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
地址： 地址：
【工程合同】相关文章：
工程工程合同01-16
工程工程合同04-16
工程合同 工程合同签订11-16
工程工程合同【推荐】02-12
有关工程工程合同03-01
标准工程工程合同02-05
工程工程合同范文10-07
关于工程工程合同03-25
有关工程工程合同03-27
必备工程工程合同06-04