分包合同

时间：2023-06-02 16:22:00 其他合同范本我要投稿

有关分包合同模板合集七篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家整理的分包合同7篇，希望能够帮助到大家。

有关分包合同模板合集七篇

分包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：天津鼎鑫涂装工程有限公司

　　甲方因工程施工需要，将工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利，保证工程施工顺利进行，为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款，双方必须信守执行。

　　一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

　　二、工程名称：

　　工程地点：

　　施工工艺要求：，漆膜厚度必须符合国标。

　　备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　承包方式：包工包料

　　工程内容包括：按图纸和实际需要。

　　三、合同单价元/㎡（税后不开票价）

　　合同总价：工程量暂定㎡，总价款元，大写

　　注：结算经实际发生的喷涂面积为准。

　　四、甲方主要责任

　　1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口（焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准）

　　2、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。

　　3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。

　　4、负责工程施工过程中的检验和验收。

　　5、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备喷涂作业条件。

　　五、乙方的主要责任

　　1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的.人身安全。

　　2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

　　3、乙方必须签订《安全协议书》并严格遵守其规定，施工中因违反《安全协议书》中的规定所的一切不良后果与损失均由乙方全部承担。

　　4、乙方须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

　　5、乙方承诺严格按照钢结构氟碳喷涂施工工艺操作，保证施工质量。

　　6、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商,乙方承诺终身成本维修。

　　7、乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。

　　六、付款方式及期限

　　1、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为订金；

　　2、基材除锈、底漆喷涂全部完毕后 3 日内支付30%；

　　3、全部面漆喷涂完毕后3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后 5 日内甲方应付清工程余款，即工程总款的35% 。

　　4、余下5%作为质保款，保修期间自工程竣工验收之日起算，为期1年，质保期满后，一月内一次性付清。

　　5、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付面漆完成工程款的同时一并支付给乙方。

　　七、工期

　　1、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起个睛天内，完成本工程。

　　2、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。

　　⑴不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。

　　⑵设计变更原因。

　　⑶业主原因。

　　八、双方违约责任

　　1. 合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2. 无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3. 甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

　　4. 乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　九、附则

　　1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

　　2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。

　　未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

　　以下无正文

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　年月日年月日

分包合同篇2

　　甲方：

　　乙方：浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司

　　经甲、乙双方共同协商，甲方决定将项目委托给乙方承建；为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。

　　第一条：工程内容和承包范围

　　（一）工程名称：汇景广场

　　（二）工程地址：上饶市凤凰大道（交警大队旁）

　　（三）建筑面积：

　　（四）承包范围：汇景广场1#、2#、3#楼（裙楼1、2、3、4层及地下室、负1、负

　　2层）

　　1、消防工程报警系统

　　2、消防工程自动喷淋系统

　　3、消防工程防排烟系统

　　4、消火栓系统

　　上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修一年。（注：不含消防水池；消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责；甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。）

　　第二条：工程造价及承包方式

　　（一）乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。

　　（二）付款方式：

　　1、套用江西省20xx年安装定额及相关文件取费。

　　2、材料按江西省市场价格信息（注：以当地当月信息造价结算）

　　（三）工程总造价暂为：元（大写：人币元）。

　　（四）由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，具体金额双方协商制定。

　　第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律

　　（一）合同语言：汉语。

　　（二）适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。

　　（三）适用标准、规范：

　　1、GBJ16－87《建筑设计防火规范》；

　　2、GB50045－95《高层民用建筑设计防火规范》(20xx版)

　　3、GB50084－20xx《自动喷水灭火系统设计规范》；

　　4、GB50261－96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；

　　5、GB50166－98《火灾自动报警系统设计规范》；

　　6、GB50166－92《火灾自动报警系统施工及验收规范》；

　　第四条：图纸及甲、乙双方现场代表

　　（一）图纸提供套数：甲方向乙方提供三套施工图

　　（二）图纸特殊保密要求：双方均应妥善保管图纸

　　（三）甲方驻工地代表及委派人员：

　　（四）乙方驻工地代表及委派人员：第五条：工期

　　（一）开工日期： 20xx.4.15日

　　竣工日期：

　　工期：乙方施工队全面进场后个月；

　　（二）其它：

　　1、因前期工作未完工，或工作场地有障碍物，施工用水、用电未接通，经双方协商，工期可以顺延。

　　2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期可以顺延。

　　3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，由甲方负责所造成的全部损失。

　　第六条：材料、设备供应

　　乙方负责提供和购买工程的全部材料和设备，所有材料必须执有出产品合格证；设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。

　　第七条：工程款的`支付

　　（一）本合同签字盖章生效

　　（二）甲方每月按乙方实际工程量的支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的90%，验收合格后（注：验收合格以拿到消防验收意见书为准）甲方向乙方支付到工程总造价的 97%。

　　（三）剩余工程总造价的 3%作为工程质保金，一年后 7日内付清。

　　（四）在合同签订后，除遇材料和设备价格上浮外，无特殊因素，乙方将不得提出任何异议。

　　（五）由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格项目，应当在双方商定的时间内，由乙方负责返工直至合格，乙方将不得提出任何异议。

　　第八条；双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、负责现场施工协调、监督，并尽力为乙方提供施工便利。

　　2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。

　　3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。

　　4、协助组织对该工程的竣工验收，并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方按图施工并达到消防验收标准。

　　2、做好施工的自检工作；确保工程质量；确保合同工期；做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。

　　3、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方负责处理并承担一切责任。

　　4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施。

　　5、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

　　6、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。

　　第九条：工程质量检查及验收

　　1、施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。

　　2、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。

　　3、乙方在工程竣工前十五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。

　　4、工程竣工时，乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。

　　5、经验收检查工程需返修，则以返修合格后的日期为竣工日期。

　　6、乙方的生产、生活临时设备，应在竣工报告提交期十五天内全部撤离，并工完场清。

　　第十条：其它

　　1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。

　　2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金额双方协商解决。

　　3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。

　　4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，（补充协议与本合同同样具有法律效力）。

　　5、本合同保修期满后，自动失效。

　　6、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　手机：手机

　　地址：地址：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　合同签订日期：合同签订日期：

　　消防系统工程施工

　　合

　　同

　　书

　　浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司

分包合同篇3

　　合同编号：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包项目：室内装修、水电安装

　　分包单位：

　　分包单位负责人：

　　承包人（甲方）：

　　地址：

　　分包人（乙方）：

　　地址：

　　为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 分包内容：砌体工程、涂料工程、吊顶工程、楼地面工程及清单内容。

　　4. 工期：除涂料工程以外的所有施工内容在15日完成，全部施工完成25日内。

　　5. 合同总价：本合同预计总价暂定为人民币300000元（大写：叁万元），最终以结算价为准。结算时价格按照本合同所确定的价格，工程量以实际收方工程量为准。

　　6. 劳务单价及工作内容列表（详见附件一）。

　　7. 甲方视实际情况，可对乙方承包范围及内容做出增减或者调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不以此作为对其余项目合同单价做出调整的理由。

　　二、分包方式及说明：

　　1.分包方式：合同单价是综合单价包干价，工作内容见附件一，全部包干至成品交验达到本合同约定标准。

　　2.乙方包人工、包机械使用；并负责在分包范围内全面履行甲方在总包合同中应承担的责任和义务，承担全部与本工程有关的责任。乙方按照甲方同建设单位签订《建设工程施工合同》（简称总包合同）约定的施工内容和范围进行劳务分包，施工机械使用由乙方自行租赁，费用已包含在本合同价款内。乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包。

　　3. 经商定，乙方委派为工长，为技术员，为质安员，以上人员负责施工现场日常工作，未经甲方项目经理同意不得更换，否则按每人次10000元给予处罚。合同签订人必须到现场处理施工协调工作，未经甲方同意擅自不到施工现场的按每人次500元给予处罚。乙方的项目负责人签署的一切文件，均不代表甲方行为。

　　三、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同；

　　(2)本合同附件；

　　(3)本工程施工总包合同；

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　四、标准规范

　　除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　五、总包合同（根据项目情况提供）

　　1甲方应提供总包合同，供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同的副本或复印件。

　　2乙方保证以甲方的立场全面履行总包合同的各项约定，不得以不知情等理由拒绝执行总包合同和专业分包合同的约定。

　　六、图纸

　　甲方应在劳务分包工作开工前向乙方提供施工图纸份，份数不足由乙方自费解决；乙方负责全部竣工图的'编制和交档。

　　七、质量要求、安全目标、文明施工目标：

　　1. 质量要求：

　　（1）按总承包合同和本劳务分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等有关规范验收，本工程必须达到质量评定等级，并满足甲方质量要求。

　　（2）乙方必须按照现行国家及行业规范、标准、规程施工作业，对施工质量先进行全面自检，然后提请甲方项目部和质安部检查验收。隐蔽工程未经甲方项目部和质安部检查验收和检验达不到要求的，严禁隐蔽。乙方擅自隐蔽，甲方有权要求其改正，因乙方擅自隐蔽及擅自隐蔽后拒不改正，所造成的一切损

　　失由乙方承担。

　　（3）乙方提供的辅材必须经甲方认样、认质才可使用。所有进场材料必须提供产品合格证，本工程严禁使用不合格产品。因乙方使用不合格产品造成的一切损失由乙方承担。

　　（4）甲方提供的材料乙方有义务进行检查和验收，如质量不达标，乙方有权拒绝施工，否则造成的相关损失由乙方承担，但经甲方技术部和质安部鉴定，可以使用并达到业主方要求的除外。

　　2. 安全目标：杜绝重大伤亡事故发生，杜绝火灾及重大机械事故。

　　3. 文明施工目标：

　　（1）必须按四川华西装饰工程有限公司的要求进行施工，达到甲方标准化文明施工现场的标准要求。

　　（2）若因乙方原因造成甲方现场文明施工不合格或被罚款，由乙方承担甲方的损失，同时甲方将按每次元处罚乙方。

　　八、双方义务：

　　1. 甲方义务：

　　（1）甲方应对乙方进行遵纪守法、安全消防及管理制度等方面的监督检查；统一制定各项管理标准，组织编制和审核年、季、月施工计划和材料计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收,履行甲方和业主签定的合同中甲方的义务.

　　（2）甲方应及时向乙方提供施工所用的图纸等技术资料，对乙方进行安全、技术交底，及时提供电源和水源接口，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　（3）按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。

　　（4）负责与业主方、监理方、设计等有关部门联系，协调现场工作关系。

　　2. 乙方义务：

　　（1）人员：必须保证入场作业人员身体素质和技术水平符合作业要求，工人年龄应大于18周岁，小于50周岁，特殊作业人员须符合国家有关年龄、技能等相关规定。乙方作业人员均须持有效身份证，且特种作业人员必须持证上岗。按工程所在地政府和相关部门规定办理有关证件，由此产生的一切费用由乙方自行承担，乙方将其人员花名册及证件复印件加盖公章后报甲方备案。乙方隐瞒进场人员有关影响施工安全的病情、病史不报，从而发生质量安全事故的，所造成的一切损失由乙方负责。

　　（2）质量：必须严格按照操作规程、施工图纸、安全及技术交底、验收标准、规范等进行施工，完成合同约定的作业任务，服从甲方的统筹安排、统一调动，确保工程质量达到约定的标准。乙方应承担并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。对本劳务分包合同范围内的工程质量向甲方负责，并就工程质量与甲方向业主方承担连带责任。

　　（3）工期：乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。乙方在施工过程中必须服从甲方项目部的进度安排，确保甲方总承包合同工期顺利完成，甲方有权针对乙方的工作质量好坏调整乙方的工作人员和工作范围，乙方不得有任何异议,由此发生的结算变化,乙方应无条件服从甲方的裁决，完善内部作业人员的安全交底工作。

　　（4）合同：乙方应与其进场作业人员签订劳务或劳动合同并按规定投保，积极参加项目部每周一次的安全活动会。

　　（5）管理：乙方必须建立完善的施工现场管理制度，对作业班组实行有效管理。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款。

　　（6）材料计划：乙方必须按照甲方现场项目部提供的进度计划安排，做好材料计划工作，材料计划表交甲方项目部，甲方项目部进行审核后组织材料到场，如因乙方计划不及时，造成的停窝工的一切损失由乙方承担（包括甲方公司的直接及间接损失）。材料计划要求准确、及时，按照甲方现场项目部规定的格式进行填写，如乙方所提供的计划超过现场使用量，由此造成的浪费、材料库存的费用由乙方负担，甲方可在其结算费用中进行冲抵。乙方的材料计划表应提前提供给甲方项目部，一般材料应提前 3 天，需加工的材料必须提前一个月提供（如玻璃、石材、钢材加工件等）。甲方委托乙方代购的材料，须经甲方验收，采购材料的费用由乙方在工程款支付时提供相应采购发票，甲方予以支付。其中乙方的代购劳务费已包含在合同单价中。

　　（7）成品、半成品保护：乙方在施工中应与各工种、工序配合，保护成品、半成品，因乙方原因发生的成品、半成品的损坏、破坏等，甲方将给予乙方每次100--500元的处罚，同时责令乙方修复并赔偿全部损失。

　　（8）食宿：乙方负责进场人员的食宿。

分包合同篇4

　　1.定义

　　1.1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所赋予的含义：

　　（1）发包人：协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。

　　（2）承包人：协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。

　　（3）协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商一致后，对通用条款所做的具体化、补充或修改。

　　（4）规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

　　（5）图纸：按照协议书的约定，发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。

　　（6）工程师：由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。

　　（7）工程：发包人与承包人在协议书中约定的，发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。

　　（8）区段：发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

　　（9）验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

　　（10）竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务（质量保修义务除外）并经验收合格。

　　（11）完工：承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。

　　（12）开工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人开始履行合同义务的绝对或相对日期，协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。

　　（13）竣工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。

　　（14）完工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将协议书特别约定的区段完工的绝对或相对日期。

　　（15）节点工期：协议书特别约定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

　　（16）现场：由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

　　（17）进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

　　（18）材料：将构成工程组成部分的，承包人在工程施工过程中所采用的一切设备、制品、构（配）件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

　　（19）发包人代供代扣代付材料：协议书中约定的由承包人委托发包人负责供应并委托发包人在工程款中扣除材料（成品、半成品）、设备款直接支付给供应商的材料（成品、半成品）及设备。

　　（20）技术资料：协议书中约定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应随同设备一起提供的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

　　（21）服务：协议书中约定由承包人所承担的设备安装、调试、质量保修及提供技术援助、培训等义务。

　　（22）样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

　　（23）竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人约定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐蔽工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

　　（24）合同价：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。

　　2.合同文件及解释顺序

　　2.1 除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先解释顺序如下：

　　（1）发包人与承包人签订的相关《补充协议》；

　　（2）《合同协议书》；

　　（3）《合同通用条款》；

　　（4）图纸；

　　（5）规范、标准；

　　（6）招标文件；

　　（7）投标文件或工程报价单。

　　3.合同的变更与解除

　　3.1除法律法规明确规定可单方变更合同及3.4款规定情况外，对合同的任何其它变更，除非清楚地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。

　　3.2 在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：

　　（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；

　　（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的；

　　（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；

　　（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。

　　3.3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。

　　3.4 合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

　　（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；

　　（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的；

　　（3）承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上，且承包人没有采取切实可行赶工措施的；

　　（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；

　　（5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；

　　（6）对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；

　　（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的'；

　　（8）承包人伪造、虚报企业资质的；

　　（9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；

　　（10）有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的；

　　（11）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

　　3.5发包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

　　3.6一方依据3.2、3.3、3.4、3.5款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的约定处理。

　　3.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的所有临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

　　3.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　3.9除3.2、3.3、3.4、3.5款情况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成一致。

　　4.合同转让与分包

　　4.1未经双方协商一致，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备（如塔吊）或主要材料（如钢筋、混凝土、砌体）必须要承包人直接采购，不得由第三方采购，否则发包人视为承包人违规分包。

　　4.3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4.4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

　　4.5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

　　5.工程师的权力

　　5.1工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工，具体人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

　　5.2发包人与承包人一致同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：

　　（1）组织设计交底、图纸会审；

　　（2）巡视和监管现场；

　　（3）纠正承包人的错误施工方法；

　　（4）判定检验报批及分部、分项工程施工质量；

　　（5）隐蔽验收；

　　（6）各区段完工后的施工质量验收；

　　（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；

　　（8）指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改；

　　（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划；

　　（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；

　　（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；

　　（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；

　　（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员；

　　（14）指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件；

　　（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

　　5.3除5.2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：

　　（1）签发开工令、停工令与复工令；

　　（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度计划等；

　　（3）工程进度与结算付款审核；

　　（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；

　　（5）竣工验收；

　　（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；

分包合同篇5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　本工程根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就*******工程分包承建达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工作地点：

　　三、工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。

　　四、承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。

　　五、建设工期：20天

　　六、工程造价：

　　1、底层为重胶沥青砼单价：4cm*12元 /cm*平方米=48元/平方米 13931平方米*48元/平方米=668688.00元

　　2、面层为改性沥青砼单价：4cm*14元/cm*平方米=42元/平方米 13931平方米*42元/平方米=585102元 13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积*单价+面层实际面积*单价

　　七、付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。

　　八、材料供应：乙方自行采购。

　　九、技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。

　　十、质量要求: 甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的.基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。

　　十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。

　　十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。

　　十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。

　　十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

分包合同篇6

　　建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位：温州建设集团公司（简称甲方）

　　分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程

　　2）、

　　三、工程内容：钻孔桩 600 m3，桩径 60cm桩长 11 m 只。

　　四、承包方式：包工包料（其中材料甲供）；

　　五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

　　六、工程造价：

　　1）本分包工程暂定造价 m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。

　　2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

　　3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

　　5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

　　七、施工工期：

　　1）本分部工期为 30个日历天，自 20xx 年 7月 1日至

　　20xx 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天为限。

　　2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

　　八、工程质量：

　　1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。

　　2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

　　3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1）做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总

　　配电房、配电箱（一级配电箱）。

　　2）提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

　　3）及时参加隐蔽工程验收。

　　4）及时按合同约定支付工程款。

　　5）配合乙方协调有关工作。

　　6）根据乙方的.计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。

　　7）协助乙方办理签证手续。

　　8）甲方驻现场代表：张健，联系电话： 15145370666。乙方责任：

　　1）对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

　　排，不得转包。

　　2）认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

　　甲方及有关部门。

　　3）施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

　　安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

　　4）必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料

　　交付甲方。

　　5）乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

　　6）乙方驻现场代表：，联系电话：。

　　十、安全、环保、文明施工：

　　1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5‰，不少于5000元）计元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。

　　2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

　　3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

　　4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。

　　5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

　　6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

　　7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

　　十一、乙方合同履约保证金为万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

　　十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

　　十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

　　鉴证单位：

　　代表：

　　年月日

分包合同篇7

　　发包人：张家界市路桥总公司慈茶公路A01标项目经理部 (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合慈茶公路A01标段工程具体情况，在甲乙双方协商一致的基础上，现就乙方承建本项目施工事项达成如下协议:

　　一、工程概况

　　工程地点：慈利县蒋家坪境内。

　　二、承包内容

　　乙方承建甲方工程项目中路面底基层、基层施工，主要工作内容包括：全部路段水泥稳定层的施工，（1、搅拌水泥稳定层材料的一切机械设备、管线、等材料设备费费用如、中缝模板、钢丝、铁铅，等人工施工费用，4、水泥稳定层的摊铺、找平、及道路维护等人工费用。）

　　三、工程数量

　　工程数量详见施工图，中间计量数量以实际完成并经有关技术部门验收合格产品数量为准。由于变更引起的工程量增减，不改变本协议各项条款的执行。

　　四、工期要求

　　根据本项目工期要求，计划工期20xx年月日至20xx年月日，共天。

　　五、工程质量标准及技术要求

　　乙方必须按照设计文件和国家及行业现行的技术标准、施工规范组织施工。本合同项目必须全部达到国家或行业现行的工程质量验收标准,且工程一次验收合格。乙方必服从建设单位、监理及甲方现场人员的质量监督和管理，确保工程质量。对不服从管理、不按设计文件和规范作业、偷工减料、更换不合格材料等造成本工程质量达不到验收标准者，建设单位、监理及甲方现场人员有权责令乙方无条件返工，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到本合同规定要求。

　　六、承包形式

　　经双方协商，本合同采用固定单价方式承包，单价详见附件1《劳务报酬清单》，合同价格一经确定，不再进行调整。《劳务报酬清单》中单价包含了乙方完成本项目所发生的一切施工费用，包括本项目承包过程中发生的所有人工费、材料费及设备运费及保管费、机械使用及进出场费、小型临时设施费、供电、供水、排水、通风、照明、通信、与工程有关的协调费用、各类差价，管理费、利润及税金(除营业税)、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

　　七、履约保证金

　　乙方在签订本合同前应向甲方缴纳履约保证金大写：整（小写RMB：元）。待本项目末次清算后一个月内无息返还乙方应得的履约保证金余额。

　　八、中间计量及价款支付

　　乙方按规定时间向甲方报送当月工程技术资料及数据，由甲方核实后统一向建设单位报送计量支付报表，在乙方达到计量1万立方米后，甲方可以支付给乙方的工程劳务费用，甲方支付给乙方的劳务费用比例为 85%，余下部分款项在本合同工程项目交工验收后7日内支付 15% ，一次性全部结清。

　　九、双方的权利和义务

　　（一）、甲方权利与义务

　　1、甲方驻工地机构名称：张家界市路桥总公司慈茶公路A01标项目部，甲方驻工地代表：

　　2、组织供应施工设计图及有关设计文件，编制施工组织设计，进行施工技术交底，下达施工进度计划，组织协调有关各方工作。负责本项目的控制测量、试验检测，负责制定及施工技术、质量、安全、文明施工、物资、计量支付、财务管理等控制管理办法，指导、督促、检查乙方在劳务承包过程中的执行情况。负责本项目竣工文件的`编制、收集、归档、整理和上报工作。

　　3、施工过程中，根据工程进展情况，甲方有权对乙方承包范围内的工程作适量调整。当乙方施工进度、工程质量、安全措施不能满足甲方要求时，在结清乙方所完成工程款后,甲方有权另行组织劳务队伍进场施工，乙方无条件退场。

　　4、负责以项目部名义统一购买建筑工程团体意外伤亡保险，费用由甲方全额承担。

　　(二)、乙方权利和义务

　　1、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。乙方驻工地代表(现场负责人)姓名：，身份证号码：

　　2、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　十、违约责任

　　1、因乙方施工原因向甲方进行处罚，甲方则按处罚金额的1~1.5倍对乙方进行相应处罚。

　　2、出现一次重大质量事故，除乙方承担责任和费用外，并处乙方10000元以上违约金；出现一次民工上访事件，则对乙方处以5000元违约金；出现一次伤亡人事故，则对乙方处以10000元以上违约金。

　　3、凡因工程质量、进度、安全、环境保护或其他事件，被新闻媒体曝光，给甲方企业信誉造成影响的，除由乙方采取补救措施外，每发生一次对乙方处以人民币20000元违约金。

　　4、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

　　5、当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥，危及本合同工程质量、安全生产、文明作业、环境保护和社会治安等，甲方有权对乙方责任人实施经济处罚，要求相关人员限期离开现场，情节严重的，交司法机关处理，并对乙方处以10000元以上违约金。