监理合同

时间：2023-06-01 09:46:44 其他合同范本我要投稿

监理合同范文汇总五篇

　　随着法律观念的深入人心，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的监理合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

监理合同范文汇总五篇

监理合同篇1

　　一、监理合同协议书

　　（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

　　本协议书由（发包人全称）(以下简称“发包人”)为一方，与（监理人全称）(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

　　鉴于发包人已委托监理人为项目工程第监理合同段提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

　　一、项目概况

　　（1）项目名称：；

　　（2）工程名称：；

　　（3）工程地址：；

　　（4）工程内容：；

　　（5）资金来源：；

　　（6）总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：。

　　二、工程监理范围

　　监理范围：。

　　三、监理服务期

　　监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理个月）。

　　四、监理服务费用

　　1. 监理服务费总价：（大写）元（￥；

　　其中：施工阶段监理服务费元；

　　交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

　　2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：

　　五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

　　六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

　　（1）监理合同协议书及附件；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标文件；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）工程专用规范；

　　（7）监理规范；

　　（8）技术规范；

　　（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

　　上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

　　七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

　　八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

　　九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

　　十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。

　　发包人：（全称）（盖章）监理人：（全称）（盖章）

　　法定代表人法定代表人

　　或其授权的代理人：（签字）或其授权的代理人：（签字）

　　日期：年月日日期：年月日

　　单位地址：单位地址：邮编：邮编：电子邮箱：电子邮箱：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

　　二、廉政合同书格式

　　（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

　　廉政合同书

　　根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与监理单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

　　1.甲乙双方的权利和义务

　　(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

　　(2)严格执行（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

　　(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

　　(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

　　(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

　　(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　　2.甲方的义务

　　(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

　　(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

　　(3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

　　(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

　　3.乙方的义务

　　(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

　　(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的`任何费用。

　　(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

　　(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

　　(5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

　　4.违约责任

　　(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

　　5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

　　6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

　　7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

　　8.本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）法定代表人法定代表人或或

　　其委托代理人：（职务）其委托代理人：（职务）

　　（姓名）（姓名）（签字）（签字）

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　甲方监督单位（全称）：（盖章）乙方监督单位（全称）：（盖章）

　　三、工程质量责任合同格式

　　（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

　　工程质量责任合同

　　为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神，建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制，结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况，（业主全称）(下称“甲方”)与（监理单位全称） (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。

　　第一条责任总目标

　　1、本项目质量总目标：合格

　　2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

　　第二条甲乙双方的权利和义务

　　1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

　　2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

　　3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

　　4、发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

　　5、发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　　第三条甲方的义务

　　1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

　　2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

　　3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

　　第四条乙方的义务

　　1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责，并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

监理合同篇2

　　建设施工合同

　　1.订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　2.《建筑工程合同》文件的组成：

　　(1)双方签署的合同协议书。

　　(2)中标通知书。

　　(3)投标书及其附件。

　　(4)本合同专用条款。

　　(5)本合同通用条款。

　　(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

　　3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

　　4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

　　5.重新检验(单选题)

　　检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6.暂停施工

　　(1)发包人原因造成的暂停施工

　　(2)承包人原因造成的暂停施工

　　(3)意外事件造成导致的暂停施工

　　7.不可抗力所造成损失的承担

　　工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

　　8.施工合同的解除

　　1)可以解除的情形

　　(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

　　2)解除合同的程序

　　3)合同解除后的善后处理

　　9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

　　1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

　　2)支付违约金

　　3)采取补救措施

　　4) 继续履行

　　10.试述建设工程施工合同订立的`条件和程序(简答题)

　　订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　订立施工合同的程序：

　　对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

监理合同篇3

　　1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

　　A.国家行政机关现职 B.施工单位在职

　　C.工程咨询单位 D.设计单位

　　E.厂矿企业基建

　　2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

　　A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

　　B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

　　C.具有高级技术职称

　　D.取得《监理工程师注册证书》

　　E.取得《监理工程师资格证书》

　　3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

　　A、选择施工总承包人的确认权与否决权

　　B、工程实际竣工日期的签认权

　　C、工程上使用的材料和施工质量的检验权

　　D、设计变更的审批权

　　E、工程款支付的审核和签认权

　　4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。

　　A、办理临时用地、停水、停电申请手续

　　B、向施工单位进行设计交底

　　C、提供施工场地地下管线资料

　　D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

　　E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

　　5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。

　　A、阶段性设计进度计划 B、工程项目总进度计划

　　C、单位工程施工进度计划 D、工程项目年度计划

　　E、设计工作分专业进度计划

　　6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。

　　A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润

　　D、增加的现场管理费 E、材料涨价

　　7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。

　　A、对计划目标值的论证和分析]

　　B、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

　　C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

　　D、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

　　E、流动资金的筹措

　　8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。

　　A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告

　　D、工程变更单 E、复验报告

　　9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。

　　A、正确确定事故性质 B、满足用户的期望

　　C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准

　　E、正确确定责任情况

　　10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

　　A、归档的工程文件一般应为原件

　　B、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

　　C、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

　　D、所有竣工图均应加盖竣工图章

　　第11题

　　在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：B,C

　　第12题

　　工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程垫支保证

　　正确答案：A,B,D

　　第13题

　　下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

　　A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金)

　　B.审批工作的延误

　　C.因发包人原因要求解除合同

　　D.设计错误

　　E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)

　　正确答案：A,B,C

　　第14题

　　承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

　　A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值

　　B.承包商认为应该支付给他的其他款项

　　C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

　　D.承包商认为的工期索赔

　　E.工程设计的变更内容

　　正确答案：A,B,C

　　第15题

　　施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

　　A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

　　B.取得爆破作业资质证件

　　C.与相邻建筑物所有人进行协调

　　D.作好施工现场的安全防护工作

　　E.保护相邻建筑物

　　正确答案：B,D,E

　　第16题

　　在FIDlC《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

　　A.建设单位提供的设计不当造成的损失

　　B.承包商提供的设计不当造成的损失

　　C.不属于承包商原因造成的放射性污染

　　D.属于承包商原因造成的放射性污染

　　E.政策法规的变化对工程成本造成的损失

　　正确答案：B,D

　　第17题

　　依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

　　A.办理施工有关的行政审批手续

　　B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

　　C.负责工程施工各方的协调管理

　　D.与监理人协商一致，选定项目承包人

　　E.提供监理工作需要的资料

　　正确答案：A,B,C,E

　　第18题

　　甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的`规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

　　A.合同主体不变，仍为甲乙两公司

　　B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方

　　D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

　　正确答案：B,D,E

　　第19题

　　根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

　　A.缩短合同约定的工期

　　B.改变合同中任何工作的数量

　　C.删减任何合同约定的工作内容

　　D.改变原定的施工顺序

　　E.变更任何工作的质量要求

　　正确答案：B,C,D,E

　　第20题

　　对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

　　A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

　　B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

　　C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

　　D.解答应说明问题的来源

　　E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

　　正确答案：A,E

监理合同篇4

　　工程项目名称：

　　委托人（甲方）：

　　监理人（乙方）：

　　为指导和督促本工程安全工作，提高本工程安全生产，文明施工管理水平，特订立本安全监理协议书。

　　委托人的安全职责

　　一、委托人应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供

　　气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

　　二、委托人不得对监理人员提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性

　　标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

　　三、委托人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的

　　安全防护用具，机械设备，施工机具及配件，消防设施和器材。

　　监理人的安全职责

　　监理人行政负责人对本监理工程项目的安全监理工作全面负责，项目总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责，并根据工程项目特点，确定施工现场具体安全监理人员，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监理工作，安全监理人员须经安全监理业务教育培训，考核合格，持证上岗。

　　一、安全监理文件的编制。

　　监理人编制的项目监理规划应包含安全监理方案，并明确安全监理内容、工作程序和制度措施。编制的监理实施细则应包含安全监理的个体措施。

　　二、施工准备阶段安全监理的主要工作

　　1 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。

　　2 审查专业分包和劳务分包单位资质。

　　3 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种

　　作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。 4 督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工单位检

　　查各分包企业的安全生产制度。

　　5 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工

　　及应急抢险方案。

　　6 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。

　　三、施工过程中安全监理的主要工作

　　1 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，

　　制止违规施工作业。

　　2 对施工单位中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规

　　施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告委托人；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

　　3 督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。 4 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全

　　监理人员签署认可的不得投入使用。

　　5 安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

　　四、安全监理的资料管理

　　1 参照国家建设工程监理规范的资料管理和表式要求。

　　2 安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理工作

　　情况，记录发现和处理的.安全施工问题。总监应定期审阅并签署意见。 3 监理人应增编安全监理月报表，对当月施工现场的安全施工状况和安全监理

　　工作做出评述，报委托人和安全监督部门。

　　4 使用音像资料记录施工现场安全生产重要情况和施工安全隐患，并摘要载入

　　安全监理月报。

　　5 资料必须真实、完整。

　　法律责任

　　1 委托人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规

　　定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

　　2 监理人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规

　　定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

　　本协议书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。本协议书一式四份，由甲乙双方各执二份。

　　甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

监理合同篇5

　　单选题及答案(共20题)

　　1.在FIDIC《施工合同条件》中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指()。

　　A.承包商的投标报价

　　B.合同价格

　　C.接受的合同款额

　　D.最终结算款减去索赔款

　　2.公开招标存在缺点的核心是()。

　　A.招标时间长、费用高

　　B.评标工作量大

　　C.申请投标人较多

　　D.要设置资格预审程序

　　3.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　4.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

　　A.2%

　　B.2%

　　C.5%

　　D.7%

　　5.(20xx年真题)将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

　　A.合同目的

　　B.索赔起因

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔事件的性质

　　6.在FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以()为基准日。

　　A.投标截止日期的同一天

　　B.签订合同之日

　　C.监理工程师发布开工会之日

　　D.投标截止日前第28天

　　7.监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。

　　A.依据合同条款提出的索赔

　　B.依据其他法律文书提出的索赔

　　C.提出的道义索赔

　　D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

　　8.无效的.建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。

　　A.建设行政主管部门

　　B.质量监督机构

　　C.监理单位

　　D.仲裁委员会

　　9.工程标底是工程项目的( )。

　　A.中标合同价格

　　B.招标预期价格

　　C.施工结算价格

　　D.工程概算总价格

　　10.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。

　　A.补充协议

　　B.合同有关条款

　　C.交易习惯

　　D.按照通常标准

　　参考答案：BAABCD A C B A

　　11.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。

　　A.将财产返还给对方

　　B.赔偿损失

　　C.继续履行

　　D.追缴财产

　　12.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。

　　A.人民法院

　　B.监理单位

　　C.建设行政主管部门

　　D.建设单位

　　13合同法律关系内容包括( )。

　　A.行为

　　B.权利

　　C.当事人

　　D.智力成果

　　14工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

　　A.乙项目经理

　　B.甲施工企业

　　C.建设单位

　　D.具体施工人员

　　15设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。

　　A.没收全部定金补偿损失

　　B.要求发包人支付双倍的定金

　　C.要求发包人补偿实际发生的损失

　　D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

　　16在施工合同中，( )是承包人的义务。

　　A.提供施工场地

　　B.办理土地征用

　　C.在保修期内负责照管工程现场

　　D.工程施工期内对施工现场的照管负责

　　17施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

　　A. 10

　　B. 10.5

　　C. 11

　　D. 11.5

　　18承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。

　　A.应从委托人方获得附加监理酬金

　　B.应从委托人方获得额外监理酬金

　　C.应从承包方获得合理化建议的奖金

　　D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

　　19合同生效应当具备的条件不包括( )。

　　A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

　　B.意思表示真实