安全合同集合十篇
随着法律知识的普及,很多场合都离不了合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的安全合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
安全合同 篇1
甲方:江苏南通三建建筑装饰工程有限公司
乙方: 身份证:
为了施工工地的施工生产安全,生活安全,交通安全,确立安全生产管理目标,规范管理、依法管理、效益管理。杜绝重大事故的.安全,经甲乙双方一致同意,特签定安全生产合同如下:
一、现场施工人员必须接受施工前三级(公司、施工队、班组)安全知识教育。
二、施工人员必须熟知本工种安全操作规程、现场安全管理制度及现场纪律。按规定使用好安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。
三、严格遵守甲方制定的《安全文明施工管理制度》。
四、严禁串岗作业。2M以上(含2M)高处作业,严禁抛掷任何物品和酒后作业。所有机械有专人保管,施工用电及照明灯由专职电工安设,不得私拉私接。杜绝私设电焊及高容量灯具,特殊工种必须持证上岗。
五、吊物下方严禁行人,上下班应按规定安全通道出入,不得冒入危险地段。
六、搞好内部团结,不打人、不骂人。如有争执应报请班长,工长、队部领导协调处理,如粗暴侵入后果自负。
七、因工作安排外出,严守交通法规,过越马路看清来往车辆,行人应走人行道,宁停三分不抢一秒。
八、工作以外处理个人事务,应事先向班长、工长请假,但工作以外发生一切事故全由本人自负,单位不负任何责任。
九、遵纪守法,不侵占他人物品与公物,不搞小团体,不无理取闹,不围攻领导,若屡教不改者,队部有权将其推出工地。
十、队部健全安全生产管理网络机构,配备专职安全生产管理人员,安全员主要进行一下工作:
1、安全生产现场纪律制度的制定与公布,设备设施验收检查。
2、安全生产技术交底与执行情况的检查。
十一、加强消防、法制、法规教育,凡动用电焊,气割,必须由专人看管,并配备防火器材,严禁吸烟,杜绝火灾事故。
十二、双方共同抓好现场安全管理工作,确保防护隔离主要通道口照明,安全设施齐全。发现安全隐患及时处理或立即向甲方主管领导汇报,及时排除隐患。
十三、如乙方违反本合同条款,发生任何事故均由乙方自己承担(包括各项罚款)。甲方不负连带责任。
十四、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。甲乙双方签字后开始生效。
十五、附《安全文明施工管理制度》
甲方:(盖章) 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇2
委托人(甲方):
身份证号:
联系地址:
联系电话:
法定代表人或代理人:
身份证号:
联系地址:
联系电话:
担保人(乙方):
法定代表人或代理人:杨友竹
甲方的委托,同意向上述法院出具诉讼财产保全担保的相关手续。甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条
定义
本合同所称财产保全担保是指甲方向法院申请财产保全时,乙方接受甲方委托,向法院提供财产保全保函,并按法律规定和甲、乙双方约定收取相应担保费用并承担担保义务的民事法律行为。
第二条
担保的范围、金额和责任承担
1、乙方为甲方提供的担保范围是甲方申请财产保全后经人民法
2、乙方在出具的财产保全担保函约定的担保金额内承担相应的担保责任。
第三条
担保期间
乙方的担保期间为甲方依照本合同约定支付相应费用后,乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出现之日为止:
1、甲方与被申请人的纠纷一审终结(终结方式包括但不限于判决、调解、裁定、当事人自行和解等),且人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
2、人民法院依法对被申请人的财产进行保全后,甲方未在法律规定的时限内起诉,人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
3、人民法院依法对被申请人的财产进行保全后,被申请人提供相应的担保,人民法院依法解除对被申请人的财产保全;
4、不可抗力出现导致本合同无法继续履行或者合同目的.已经无法实现;
5、我国法律、法规规定的其他应当解除乙方担保责任的情形出现。
第四条
担保费及支付方式
息资料(包括:财产保全及解封裁定书复印件、案件开庭传票复印件、案件判决书、调解书、裁定书复印件)。以便乙方了解案件的进展情况,保证担保财产的及时解封。保证金在被申请人的财产解封后三个工作日内无息退还给甲方。
4、上述费用甲方应在本合同签定之日全额支付给乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款凭证。若乙方提供的的担保法院未认可,乙方应自甲方通知之日起三个工作日内向甲方无息退还上述费用。
5、乙方的收款账户为:
户名:
账号:
开户行:
第五条
甲、乙双方的权利义务
1、甲方可以监督、查询乙方就本合同事项提供的担保服务的相关情况。
2、甲方对所提供的全部文件资料的真实性,完整性及有效性负全部责任。甲方应向乙方提供的资料包括民事起诉状、财产保全申请书、拟查封标的与本案关联性的证据材料(提供原件供乙方核实并由乙方保留复印件备查)。担保发生之后由人民法院出具的开庭传票、判决书、调解书、裁定书(提供原件供乙方核实并由乙方保留复印件备查)。
3、甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付相应费用。
4、甲方在本合同约定范围内对乙方的委托事项不可撤销。
5、甲方与被申请人订立的合同符合法律生效要件,甲方不得与被申请人恶意串通骗取乙方承担担保责任。
6、甲方具备本合同要求的履行能力,有充分和法定的权利签署和执行与乙方签定的本合同。
7、乙方应当按照法律规定和本合同约定及时、全面的履行担保责任。
第六条
特别约定
1、如果甲方申请财产保全错误或者诉讼请求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜,导致被申请人向乙方索赔,乙方对甲方有追偿权,甲方应无条件全部承担乙方因履行本担保合同而发生的一切经济损失(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、对被申请人的损失赔偿款等)。
2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后,乙方不退回已经收取的担保费、财产评估费(包括但不限于甲方未在法定期限内起诉等情形),因乙方原因导致乙方提供的的担保未被人民法院认可的除外。
3、甲方未按照本合同约定向乙方支付全部费用的,乙方有权行使先履约抗辩权,拒绝向人民法院出具保函。甲方每逾期缴纳费用一日,应当按照应支付但未支付费用金额的百分之一向乙方支付违约金,甲方逾期缴纳费用超过15日的,乙方有权单方解除本合同。
4、若甲方变更保全财产标的物应及时通知乙方并征得乙方书面同意,否则法院实际查封的对象与本合同约定的保全标的物不一致时,乙方有权单方面解除本合同,已收取的费用不予退回。
5、甲方在具备申请执行条件后三日内应当向人民法院申请强制执行,每逾期申请强制执行一日,应当按照本合同约定的担保费的百分之一向乙方支付违约金,甲方逾期申请强制执行超过30日的,乙方有权单方解除本合同,已收取的费用不予退回。
6、甲方在债权得到偿付之日起三日内应当向人民法院申请解除乙方的财产保全担保,每逾期申请解除一日,应当按照本合同约定的担保费的百分之一向乙方支付违约金,甲方逾期申请解除财产保全超过15日的,乙方有权单方解除本合同,已收取的费用不予退回。
7、如果本合同涉及的纠纷在二审中甲方仍需乙方提供担保的,在征得乙方书面同意后,本合同的条款仍然有效。担保费的支付按照本合同第四条的约定执行。
第七条
争议的解决
本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成可向本合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条
合同生效
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,由甲、乙双方或其委托代理人签字或盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
签约地点: 签约日期: 年 月 日
安全合同 篇3
1、轮休假期间,幼儿园各岗位工作人员必须坚守各自工作岗位,尽职尽责,提高服务质量,不得有缺岗,串岗及迟到、早退现象,如有此类现象发生,当即取消当事者轮休资格。
2、各班保教人员要按时组织幼儿进行户外活动。不得让幼儿坐冷板凳,精心照顾好幼儿的一日生活环节。保教人员在组织幼儿各项活动时视线不要离开幼儿。不得聚堆闲谝。
3、轮休假期间,各班保教人员要特别加强对幼儿的安全教育、做好安全防范工作,不得发生任何事故。做好幼儿的来园接待和离园工作。实行谁当班谁负责的制度,如有事故发生,按制度扣罚当班人员工资及一切待遇,并按旷工论处。另外,假期还要谨防幼儿冒领及走失现象。
4、轮休期间不允许一个教师上班,中午值班时间自己安排。
5、当班人员要做好室内外的卫生工作,消毒工作,消灭“四害”,保持室内外的`清洁卫生。离岗时要做到及时断水断电,关好门、窗,做好防水、防火、防盗工作,并且要保管好班上的财产。
6、伙房人员要按人按量按食谱做好幼儿饭菜,坚持为幼儿采购新鲜食品,不得购买变质食品,谨防发生食物中毒。伙房组长要全权负责,合理安排工作,严格安全操作规程。
7、门卫人员负责维护园内设施,维护幼儿园的安全,确保幼儿的开水供应。
8、加强门卫制度,预防在园幼儿走失,积极参与“创卫”,工作不得松懈,严禁非本园工作人员入内,等严格门卫制度。
9、按时上交各类计划,8月29日全园开学,不得以任何理由休假,否则按制度扣罚外,取消假期补贴工资。
10、放假前必须清理本班财产账。服从幼儿园工作安排。
11、放假期间每周定期通过博客学习本周业务学习内容。
12、假期值日班级工作安排(8月8日~8月26日3周),共五个班。第1周为中一班、第2周为中三班、第3周为小班三个班共同完成.(值日内容如升旗、教研室管理卫生等不变)
13、财产物品不得损坏,如损坏,原价赔偿提前做好物品转交工作,不用的物品各班组自行管理好。
14、因个人原因不能正常工作的,需提前二天上报,并按双倍处罚办法处理。自行解决,一切后果自负。
15、幼儿园在暑期有维修与装修工程,各班人员必须按要求组织孩子活动,重视安全,预防意外。
安全合同 篇4
单位名称 : 简称(甲方)
单位(个人)名称: 简称(乙方)
经双方协商,就车辆运输安全管理方面的问题,达成如下协议:
一、甲方制定的规章制度:
1、乙方进入施工现场的车辆必须手续齐全完备。
2、保证车辆的完好率,禁止带病行驶,超速行驶,超载行驶,超负行驶。
3、转弯或路过道口时,要注意来往车辆及行人,确保安全无事故,做到一停二看三通过。
4、服从工地及料厂人员的`管理,不乱装料,乱停车,倒车时先鸣笛确保无人后方可倒车,卸车时要服从现场人员的指挥。
5、严禁在无人指挥的情况下自行卸车,做到文明施工,文明驾驶。
6、行车时注意安全,注意来往车辆及行人礼让三先遵章驾驶,严禁酒后驾驶。
7、车辆在施工现场、特殊路段、雨、雪、雾天等行驶运输中,时速不准超过5公里,严禁在施工现场抢道超车,出现后果,责任自负。
二、乙方的职责与义务
1、乙方必须遵守国家安全生产方面的法律,法规和其他要求,以及甲方制定的规章制度和其他要求。
2、建立健全本单位安全生产责任制度。
3、负责对本单位员工进行安全生产教育和岗位技能培训,以及提供符合标准的劳动保护用品。
4、将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。
5、负责对本单位的安全生产进行经常性的检查,消除安全事故隐患。
6、遵守规章制度和操作规程,服从管理。
乙方如有违反以上规定的,所发生的一切车辆及一切人身伤亡事故,所造成的经济损失,甲方概不负责,一切后果由乙方承担。
以上规定、职责和义务,乙方单位(个人)自愿对 以上 条款予以履行。 本合同自签字之日起生效
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表:(签字) 代表:(签字)
签字日期: 年 月 日 有效日期: 年 月 日
安全合同 篇5
甲方:**项目经理部
乙方:**
1、乙方必须持证上岗,持有劳动厅或公安机关签发的合法操作证或驾驶证;
2、乙方保证严格按照安全操作规程和相关的安全操作(驾驶)的法律、法规操作机车,不准酒后开车开机;
3、乙方接受上级和项目的'安全管理,积极参加安全生产教育学习;
4、行车前后要始终注意认真检查机车的发动机、传动系、转向系、制动系、以及各种仪表、轮胎、灯光是否正常;
5、发动机启动前和操作开始前应发出信号;
6、自卸车在卸料时,应注意上方有无障碍物,卸料完毕应立即放下车厢才能行车;
7、起重机械应注意起吊物件下始终不能有人;
8、有回转机构的机械应注意回转区域下不能有人,回转作业时应尽量放慢速度;
9、装载机、挖掘机和推土机等在停机前应将铲斗放回地面;
10、洒水车在前进后退的过程中,要特别注意保障周围民工安全;
11、严禁强行操作机械进行超负荷作业和严重超载行车;
12、严禁任何机手、司机将机车交给他人特别是无证人员操作(驾驶)。
13、车辆、机械前进后退时,要注意保障前后左右人员的安全。
14、在高压线下或高压线旁工作时,要注意车斗升高或机械臂升长升高必须与高压线保持安全距离;万一车辆机械触电,要么设法通知电业部门关闸断电,要么开车开机脱离,要么双脚跳离,绝不可单脚着地下车下机离开。
15、对自身安全隐患要及时纠正,发现旁人的安全隐患要及时指出并协助消除,对自己不能处理的隐患,要及时向上级和项目安全员反映。
16、对自身过失造成的违章和事故负责,并愿意接受工程处和项目的相应处罚;对司机、机手的个人处罚,不能免除或者减轻项目对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
甲方:
乙方:
签定日期: 年 月 日
安全合同 篇6
甲方:江苏省建工集团有限公司景县盐百项目部 乙方:景县涂料厂
为了分清甲乙双方的责任,保证安全生产和施工质量,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
一. 施工项目:景县盐百益民住宅小区2#、4#楼及A、B段沿街商业楼外墙涂料工程
二. 施工地点:景县景安大街东城墙路汽销公司南侧(马家火锅隔壁)
三. 协议内容:
1、本分项工程为建设单位单独另行发包工程项目,乙方在施工期间的安全、质量及进度责任均由乙方自行向建设单位负责、乙方在施工期间所发生的一切安全事故及质量事故均由乙方与建设单位自行解决和承担费用,甲方不承担任何责任和任何费用。
2、乙方施工前,必须与甲方签定《施工安全责任协议书》,安全责任协议书未签订、工程项目不得开工。
3、乙方在施工期间,所有施工人员不得随意在楼层内和不属于乙方施工范围内的区域走动,由于乙方施工人员触碰到施工现场存在的安全隐患部位和私自乱拆现场设备、设施及其他突发情况而造成的一切安全事故均由乙方与建设单位自行解决并承担相关责任与费用,甲方概不承担任何责任与费用。乙方施工所使用的机械设备必须符合安全规范要求、乙方必须按照甲方安全技术交底进行必要安全防护和设置,如乙方的机械设备不符合安全规范要求及未按甲方安全技术交底进行必要的安全防护和设置,甲方有权要求乙方停工整改,直至整改经甲方专职安全员验收合格后方可复工。
4、施工过程中如需使用水、电等,乙方必须经甲方项目部相关负责人同意,由专业人员指定接水、接电地点,电器线路和管路连接规范。所需水电费由乙方以现金的方式向甲方缴纳。
5、乙方在施工过程中当天产生的.垃圾必须当日清理干净,门窗玻璃及门窗框被腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理, 做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,运
送到建设方指定的垃圾堆放地点,否则可根据实际情况进行罚款至强行清理出场。
6、乙方所有施工人员在上下班过程中发生的交通意外事故和发生疾病均由乙方及建设单位自行解决,并承担相关责任与费用,与甲方一概无关。
7、由于乙方施工造成主体结构构件、装饰装修构件、面层损坏的,由乙方负责无偿维修,如造成经济损失的甲方有权要求乙方赔偿。
四、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、建设单位一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接后,即告终止。后续质保责任由乙方与建设单位自行接洽,与甲方一概无关。
注:本工程的安全技术交底文件作为本协议的补充协议,具备同等法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表 :乙方代表:
年 月 日年 月 日
建设单位(盖章):
现场代表签字
年月日
安全合同 篇7
甲方:邯郸市华秦煤矿机械制造有限公司 乙方:
为明确双方的权利和义务,维护合同双方的合法权益经各方协商一致,订立如下条款:
1 甲方:邯郸煤炭机械制造有限公司。把成安商城工业园区城峰路开发区80米×168米车间厂房北跨地面3024平面承包给乙方。每平米6.5块钱,(15公分厚), 门口地面打20公分厚,每平7块。(门口400平)
2 质量:严格按照甲方要求施工,反工所有费用由乙方自行负责。
3 工期:从进场开始七日内打完北跨地面。延误一天500元。雨雪天气顺延施工期。
4 甲方:提供砂,石子,水泥,水电。乙方自行解决工器具。
5 乙方:必须保证安全施工,如乙方在施工中出现工伤事故由乙方自行负责。
6 付款方式:制作完成结算70%。其余30%一个月后付清。
7承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8 工程结束清理现场垃圾,达到干净整洁。 9 工程款: 贰万伍佰元整
甲方 (签字): 乙方 (签字):
执行日期____年____月____日起
本合同甲乙双方盖章签字后生效。
安全合同 篇8
聘用单位:(以下简称甲方)
被聘用人:(以下简称乙方)
因甲方承建重庆市江北区海尔路油毛毡片区雨污水管网改建工程施工需要,为了加强施工技术力量,决定聘用乙方为该工程安全员,为了明确双方在今后工作中的权、责、利关系,经协商一致,具体订立以下合同条款:
一、工程名称:重庆市江北区海尔路油毛毡片区雨污水管网改建工程
二、工程地点:江北区海尔路油毛毡片区
三、乙方工作岗位职责范围:
1、在项目负责人领导下,负责检查、监督实施施工组织设计中的安全措施,并负责向作业班组进行安全技术交底。
2、检查施工现场安全防护措施、地下管道、机械设备、电气线路、仓储防火等是否符合安全规范和标准。如发现施工现场有不安全隐患,应及时提出改进措施,督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的,提出处理意见,报项目负责人处理。
3、正确填报施工现场安全措施检查情况和安全生产报表,定期提出安全生产的情况分析报告和意见。
4、处理一般性的.安全事故。
5、按照规定进行工伤事故的登记,统计和分析工作。
四、聘用期限:自合同签订之日起至本工程竣工之日合同终止。
五、工资待遇:经双方协商一致,乙方实行月工资,每月4000元人民币,不足一月按月工资/天数计算。工资包括各项福利待遇。乙方可在工程期间预支生活费,不超过每月工资的百分之三十。
工资的发放时间是每月1日至5日,若发放日适逢周末或节假日,则顺延至假期结束。
六、违约责任:
1、甲方认定乙方管理技术等原因不能满足施工要求的,需7日前提前通知乙方,工资按4000元每月结算。
2、乙方若因个人原因不能顺利施工至工程完工,需提前7日通知甲方,工资按元每月结算
七、考勤制度:乙方每月出勤率应达到二十天以上,每天出勤时间不少于八小时,否则,每月出勤率少于二十天和每天少于八小时时,建设单位所进行的处罚由乙方承担。
七、乙方在工作中,应自行解决膳宿问题,若有事需向甲方请假,不得擅自离岗。
八、乙方做好自身安全工作,否则,发生一切大小事故时,其一切责任自负。
九、乙方在工作中,不得违反甲方和建设单位对本工程的有关规定,否则,甲方有权处理。
八、其他条款:
1、乙方在工作中,应服从甲方组织安排,不得擅自对本工程施工中的工序和项目进行更改,否则,所造成的经济损失由乙方负责。
2、自双方签订本聘书之日起,在未取得甲方同意时,乙方不得单方解聘,否则,建设单位因乙方的自身原因所造成的处罚由乙方负承担。
以上条款,双方必须遵守执行,本合同壹式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日起生效,待本工程竣工后失效。
甲 方:乙 方(签字):
身份证号: 身份证号:
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇9
一.目的:为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本电梯安装质量、安全协议书。
二.施工项目:
三.施工地点:
四.施工时间:年 月 日 至 年 月 日止
五.协议内容:
1.乙方进场施工,需经用户和甲方同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的.协调、联系。
2.乙方购买乙方施工现场工作人员的人身意外保险;乙方人员在工作期间发生的任何安全事故均由乙方承担。
3.乙方自行配备工作所需的工具及施工设备、辅材等,施工时必须设置现场安全警示标志;
4.乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与本公司签定本协议书,乙方进场后要对施工现场所有的安全事宜负有全部责任。
5.开工前,乙方必须编制项目施工计划、施工方案、安全作业指导书,并且能经得起公司安全监督审查通过;
6.施工人员进场必须佩戴施工证,统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级主管领导检查;
7.施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
8.施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向买方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方安全人员必须在现场监护;
9.施工过程中甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚,对于因此所造成拖延的工期和费用由乙方承担;
10.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,一方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在用户管理的场地内,对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。
11.乙方应严格按照公司随机资料要求进行安装,严格按照国家有关标准、法规进行安装。
12.双方应对自己的质量责任负责,不得推诿,并承担各自的责任。
13.乙方遇到质量责任时,不得以任何理由损害甲方利益和声誉。
14.当甲方产品确系有质量问题时,应第一时间通知甲方,以便甲方补救。
15甲方应积极配合乙方处理乙方在安装工程中出现的问题
16.其它未尽事宜由双方协商解决。
六、本协议一式两份,双方各执一份,自签定之日起生效。
甲方代表签字盖章: 联系手机:
日期: 年 月 日
乙方代表签字盖章: 联系手机:
日期: 年 月 日
安全合同 篇10
合同编号:
签约日期:
签约地点:
托运人(甲方):
地址:
授权代表:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
承运人(乙方):
单位全称:
地址:
授权代表:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
依照国家有关运输规定,经双方充分协商,在平等、互利的基础上,就甲方委托乙方承运 (具体货物名称)(下称标的物)事宜,订立本合同,以便共同遵守。
第一条 标的物名称、数量
1、标的物名称:
2、标的物数量:
第二条 标的物起运及到达地点
1、标的物起运地:
地址:
2、标的物到达地点:
收货人:
第三条:标的物承运日期及到达期限
1、标的物承运日期:以甲方通知为准。(或具体约定日期)
2、标的物到达期限:
3、允许的合理运输损耗: %
第四条 运输费用
1、运输费用:(下两项1.1、1.2为参考,请按实际洽谈为准) 。
1.1计算方式:按照结算期实际运输吨位*运输里程(公理)总和结算
1.2以上运费是含税价,此价格包含但不限于过路过桥费、保险费、装车费及管理费等所有运输过程中发生的费用。
2、结算方式:乙方应当于甲方或甲方指定收货人 (如有:填写具体指定收货人信息) 验货并合格后 日内向甲方提供税务部门监制的货物运输发票及甲方或甲方指定收货人的签收单据,甲方在收到前述单证后 日内向乙方付款。
付款路径:运输费用在买方营业地以 方式支付至卖方指定的如下账户: 开户银行:
开户名称:
账 号:
第五条 运输方式及安全要求
1、运输方式:乙方负责到标的物起运地与甲方办理标的物装运及承运等相关手续,并安排符合国家相关标准能够保证甲方交运标的物安全的运输汽车运输(或其他约定运输方式,视情况填写划线处) 。甲方有权装货前检查及装加上铅封。到达卸货地点,甲方或甲方指定收货人在检查铅封完整,并化验无误,抽取样品后方可卸货。在此之前乙方应保证标的物的安全。
2、运输安全要求:
2.1在承运标的物整个过程中,除驾驶人员外,专用车辆上应当另外配备押运人员,其应随身携带从业资格证,并对运输全过程进行监管。
2.2乙方承运车辆及人员到达甲方时,甲方有权对其进行检查,对不符合上述要求,甲方有权拒付运输费用;如造成标的物灭失,短少,变质、毁损等无法使用,乙方需承担全部赔偿责任。
2.3在为甲方提供运输服务期间,未经甲方书面许可,乙方不得使用该运输车辆搭载其他任何货物。
2.4乙方承诺具有运输标的物的资质,如因乙方资质问题造成甲方的任何损失,由乙方承担赔偿责任。因此造成甲方向第三方交货不能,引起甲方的任何违约赔偿责任,由乙方承担。
第六条 交货及验收
1、交货:
1.1承运人应在约定期限内将标的物运到指定的地点(不可抗力因素除外),并在24小时内以 方式向收货人发出到货通知,承运人如将标的物错运到货地点或收货人,应再次无偿运至约定的到货地点或甲方或甲方指定收货人。
1.2起运前运输路线因天气或政府行为等非乙方原因发生变化,乙方应通知甲方,并按甲方最后认可的路线运输。乙方未按约定路线运输而增加的运输费用由乙方自行承担,因此造成甲方的任何损失,由乙方赔偿。
1.3若因乙方擅自改变运输路线、怠于运输或运输工具不符合运输条件等原因未能按期运达标的物的,乙方应赔偿甲方因此受到的损失,甲方因此构成未能对第三方交货的违约及赔偿责任,由乙方承担。
1.4乙方的车辆到达甲方所在地或甲方指定地点后,由甲方安排人员进行验收及卸货。
1.5在乙方将标的物交付收货人之前,甲方可以要求乙方中止运输、返还货物、变更到达地或者将标的物交给其他收货人,乙方应遵照甲方要求执行,因此增加的合理费用由甲方承担。若乙方未按甲方要求执行,乙方应赔偿甲方所有损失并承担标的物货值 %的违约金。
2、验收:甲方或甲方指定收货人在货到后 日内就标的物品质、数量等组织验货。如甲方或甲方指定收货人在验货时发现标的物变质或数量短少超过合同数量的 %的,有权拒绝收货。乙方应承担因此而产生的一切赔偿等法律责任。若甲方或甲方指定收货人先予收货,并在收货后 日内提出异议,乙方应承担因此产生的赔偿责任。
第七条 保险及风险转移
1、甲方委托乙方运输的标的物,由乙方负责购买标的物的运输保险。
2、乙方承担标的物从承运地到安全送达目的地之间的全部风险责任。若运输过程中发生的非因不可抗力原因造成的`标的物损失,由乙方向甲方承担赔偿责任,如损失是由任何第三方引起,则乙方在向甲方承担赔偿责任后,自行与责任第三方交涉责任及赔偿事宜。
3、如乙方在运输的过程中遇事故,乙方有义务保护好现场,及时通知甲方,并按照甲方的要求提供相关文件。
第八条 违约责任:
1、 乙方自行承担因其违反国家及地方道路交通法规及运输车辆管理法规等原因导致的一切损失,并且承担由此给甲方造成的任何损失的赔偿责任。
2、合同中任何一方违约,另一方有权根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,要求违约方承担相应的违约责任。
3、运输过程中标的物灭失、短少、变质等,乙方应赔偿甲方损失(包括不限于购买标的物价款、仓储保管费、运杂费及因实现此损失所发生的律师费、诉讼费等一切费用)。
4、如果因标的物品质、数量等原因发生甲方指定收货人拒绝收货,造成甲方面临任何违约赔偿的,由乙方承担责任。
5、如发生本合同第六条、第七条及第八条约定情形,甲方有权拒绝向乙方支付运费并有权要求乙方支付相当于货物总价款 %的违约金。乙方不得因此对甲方交运的标的物为任何事实及法律行为。
第九条 不可抗力
由于地震、水灾、战争等以及其他不能预见、不能避免及不能克服的不可抗力的事件,致使合同的一方无法全部或部分履行合同中规定的责任,发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后及时通知另一方,并在事件发生后14天内向另一方提供合法有效的事件发生地主管机构出具的不可抗力发生及其影响的证明书,发生不可抗力的一方据此可以依法免除对方违约责任。
第十一条 其他约定
1、本合同经甲、乙双方签章后生效,如发生变更或补充,双方须通过书面形式确认变更或补充的内容,并经双方盖章后方可生效。如因交易习惯或交易需要,本合同以传真或电子文件方式签署或修改,则一方依照另一方在本合同中所提供的传真号或E-mail地址发出的经过签章的传真件或电子文件即视为经该方盖章的原件,另一方对该传真件或电子文件签章,即视为本合同(包括修改或补充的内容)已签署完毕,对双方发生法律效力。如双方此后补签纸件文本,则须同传真件或电子文件一致,如果不一致,视为双方修改了已签署的合同内容。
2、因本合同发生的一切争议,双方首先应协商解决,协商不成,双方约定由合同签订地人民法院管辖。
(下无正文)
(本页为签字页)
托运人(甲方) 承运人(乙方):
单位全称(章): 单位全称(章):
授权代表: 授权代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
【安全合同】相关文章:
安全的合同01-14
旅游安全合同12-22
家教安全合同03-21
班组安全合同03-28
厂房安全合同04-03
关于安全合同03-08
租车安全合同05-15
施工安全合同04-09
劳务安全合同11-17
安全施工合同12-12