装饰合同

时间：2023-04-28 11:54:14 其他合同范本我要投稿

精选装饰合同合集6篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的装饰合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

精选装饰合同合集6篇

装饰合同篇1

　　发包方：(简称甲方)：

　　承包方：(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程装修有关事项，经甲、乙双方友好协商达成如下协议：

　　第一条工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建筑面积:

　　4、工程项目内容：

　　5、承包方式：

　　6、结算方式:

　　第二条工期

　　1、总施工工期：

　　2、开工日期：年月日

　　3、竣工日期：开工后第天即年月日(竣工日期不包括政府部门验收日期，工程竣工时，乙方发出书面竣工报告书)

　　第三条工程价款及付款方式

　　本工程合同价款为人民币：大写：

　　付款时间付款比例付款金额（RMB:元）竣工验收合格后五日内第四条工程质量要求

　　乙方施工严格按照国家规范进行，施工满足设计要求，质量达到《建筑装饰工程质量标准验收标准》规定的合格标准。

　　第五条双方权利义务

　　1、甲方权利义务：

　　(1)协调物业部门腾空房屋，提供施工所需的水、电等，并说明注意事项。配合办理施工报批相关手续。

　　(2)本合同签定起三日内，甲方完成施工图纸，并提供两套图纸(用于甲方及物业)，工程竣工七日内乙方提供一套竣工图纸。

　　(3)负责召集施工单位参加每周例会，对工程质量、进度进行监督检查，施工过程中，如需拆改原建筑物结构或设备管线，负责协助施工单位到物业部门办理相应审批手续。

　　(4)交纳应负担的相关费用，并按时支付装修施工款项。

　　(5)办理收楼手续，组织工程竣工验收工作及做好结算工作。

　　(6)在施工过程中，如遇增减装修项目，必须由甲方代表同意并出具甲方签字的备份文件，乙方才可以进行增减项目的施工。如乙方在未征得甲方书面同意的情况下，擅自增减装修项目，则甲方不支付相应费用。备忘文件一式两份，甲乙双方各留一份。

　　2、乙方权利义务

　　(1)提供其营业执照及施工资质复印件给甲方备查。

　　(2)按照施工总进度计划及施工组织方案，精心施工，保证工期，保证工程质量，合理安排施工，按时完工。

　　(3)所用材料、设备、均须符合设计要求，必须是合格环保产品，经甲方监理核定后方可施工。

　　(4)遵守有关部门规定，文明施工，保证在施工过程中不在施工场地周围乱放建材及废物，保证施工现场的清洁符合有关部门规定，并保证在工程竣工后负责清理。

　　(5)服从甲方及有关部门的管理。

　　(6)施工过程中未经甲方同意或物业部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　(7)参加工程竣工验收工作及做好结算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　(9)协调其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六条工期提前或延误

　　工期延误以下原因造成竣工工期延误，经甲方代表确认后，工期才可相应顺延：

　　1) 甲方要求的设计及工程量变更：

　　2) 非乙方原因，一周内累计停水、停电八小时以上的：

　　3) 不可抗力，是指战争和自然灾害：

　　4) 甲方不按合同规定支付工程款而影响施工进度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工进度：

　　6) 因大厦自身管理造成乙方施工工期延误：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(验收不合格视为逾期竣工)的，由乙方承担责任，工期每延误一天，乙方应付违约金人民币200元，但总额不超过工程款总价的3%。

　　工期提前若甲方要求提前工期，乙方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出，则每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额人民币200元，但总额不超过工程款总价的3%。

　　第七条合同价款的'调整

　　在施工过程中，因甲方要求增(改)项目造成的成本增减，经双方协商一致同意可以做相应调整。工程量按实际发生为准，工程变更以双方签字的协议为准。

　　第八条保修及范围

　　1、自本工程完工验收合格之日起，一年内为保修期限。期满后负责终身维修。

　　2、保修范围：在保修期内，属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成的，乙方负责24小时内免费维修，若甲方使用不当造成的，乙方只收取材料及人工成本费用。低值易耗品不在保修范围之内，如灯泡、日光灯等。

　　第九条争议

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式：向甲、乙双方注册地的任何

　　一方人民法院起诉。

　　双方约定按第种争议解决方式解决。

　　第十条违约

　　甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第十一条合同份数及有效期

　　本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存一份;本合同自订立之日起生效.

　　第十二条附件

　　1：施工图纸

　　2：装修预算书

　　3：甲、乙双方签字盖章的备忘录等相关文件

　　发包方 (章)

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　承包方 (章)

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　签订日期

装饰合同篇2

　　需方：__________________（以下简称甲方）

　　供方：__________________（以下简称乙方）

　　供、需双方为实现合同目的，明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规就甲方购销乙方装饰材料一事达成一致协议，以资共同遵守。具体如下：

　　第一条、标的信息

　　产品名称

　　数量

　　型号规格

　　价格

　　合计

　　第二条、技术标准及质量要求

　　乙方按国家质量标准及乙方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给甲方，产品免费承保_______年。乙方保证按质、按量、按时交货。

　　第三条、商品包装标准

　　有国家技术规定的，按国家技术规定执行；无国标准家技术规定的，由买卖双方商定。

　　第四条、交货

　　1、交货时间：_______年_______月_______日。

　　2、交货地点：____________________________。

　　3、运输方式：____________________________。

　　4、费用：_____________________。

　　第五条、验收

　　货到工地后，甲方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。乙方须向甲方提供产品合格证及检验报告。

　　第六条、对质量提出异议期限

　　甲方对乙方产品如有疑问及异议，在15天内以书面形式向乙方提出，并负责对货物进行保管。在此期间内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。乙方收到甲方通知后，须在第__________天内派人员到现场处理。否则，即视为接受甲方提出的异议和处理意见。

　　第七条、结算方式及期限

　　合同签订后，甲方支付乙方合同货款总额的________%作为合同定金。乙方发齐货到甲方工地经甲方验收合格后，甲方再支付到合同货款总额的________%，余下合同货款总额的________%作为质量保证金，待甲方使用满________周年后无任何质量问题后，于________个工作日内付清。

　　第八条、违约责任

　　1、乙方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的，应无偿包退、包换、包修；并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则，按违约处理。

　　2、乙方因产品包装不符合合同规定，导致货物刮花、破损的，乙方应当负责赔偿。

　　3、乙方逾期交货的，应向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　4、产品错发到货地点的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应承担由此增加的一切费用。

　　5、由于甲方原因，如没落实产品规格型号、数量等而使乙方交货期延迟的，责任由甲方承担。

　　6、如乙方未能按本合同规定的交货期交货（不可抗力除外），从规定交货期限起每延迟一天按合同总价的________％对延期交货向甲方支付违约金；并有权单方面取消合同和保留进一步追究其由此造成甲方间接损失的`权利。另外，对于因乙方迟交货而导致甲方增加缴纳有关税费或其它费用，则此等增加之费用须由乙方承担。

　　第九条、不可抗力

　　不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）战争（不论是否宣战）叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间；但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　第十条、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；如协商不成任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　第十一条、其他

　　1、本合同生效履行期间内，双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式________份，双方各执________份，自双方签字盖章起生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　电话：

　　开户账号：

　　签订日期：_________年_______月_______日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　电话：

　　开户账号：

　　签订日期：_________年_______月_______日

装饰合同篇3

　　合同编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等：

　　注：内容较多时，可另行附页。

　　第二条质量标准：

　　1、国家标准 □ 。

　　2、行业标准 □ 。

　　3、企业标准 □。

　　4、其它：。

　　第三条付款方式及时间：

　　1、合同签字生效后支付：定金（定金不超过总价款的20%） □元，预付款 □ 元；货物验收符合合同约定的，即一次性付清余款。

　　2、合同签订生效后一次性付清全部款项 □。

　　第四条交货验收和加工安装：

　　1、交货方式为：卖方送货 □，买方自提 □。

　　2、交货时间：；送货/自提地点：。

　　3、验收：卖方交货时，买方应当场验收并签字确认。

　　4、加工安装：

　　（1）卖方为买方免费加工安装 □。

　　（2）卖方为买方加工安装，但买方需另行向卖方支付加工安装费用元 □ 。

　　（3）买方自行加工安装 □。第五条违约责任：

　　1、有下列情形之一的，卖方应无条件退货，并应赔偿由此给买方造成的'经济损失：

　　（1）产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。

　　（2）提供的产品与本合同第一条约定不相符的。

　　2、迟延履行的违约责任：

　　（1）卖方迟延交货的，每日应向买方支付元违约金；迟延交货超过日的，买方有权单方解除合同。

　　（2）买方迟延提货的，每日应向卖方支付元违约金；迟延提货超过日的，卖方有权单方解除合同。

　　第六条争议解决：

　　本合同签订与履行发生争议的，双方可协商或申请调解解决，协商或调解解决不成的，按下列方式解决：

　　1、向深圳仲裁委员会申请仲裁 □。 2、向人民法院起诉 □。

　　第七条其他约定：。

　　第八条合同生效及附件等：

　　本合同自买卖双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同一式份，买卖双方各执一份。

　　卖方（章）：买方（章）：

　　地址：地址：授权代表签字：授权代表签字：联系电话：联系电话：

　　签订时间：年月日

装饰合同篇4

　　甲方：xx装饰工程有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：

　　第一条所购装饰材料基本情况：见《XX市晟博铭装饰工程有限公司辅材单》

　　第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。

　　第三条供货价格：乙方在供货期间的价格不得高于市场价。价格因为行业出现浮动，应提前10天通知甲方。如乙方为做到告知，出现的差价乙方自行负担。（具体价格见清单）

　　第四条送货服务：乙方在供货期间按照甲方的时间要求免费为送货到指定地点。

　　第五条违约责任：

　　(一)乙方违约责任：

　　1.石膏板、轻钢龙骨、大芯板、腻子粉、防水等《具体材料名称见晟博铭装饰工程有限公司辅材单》如经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失.

　　(二)甲方违约责任：

　　1.甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失。

　　第六条条争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第七条其他约定事项：

　　第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　甲方(章)：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　签订时间：

　　乙方(章)：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　签订地点：

　　购买方（甲方）：

　　出卖方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成以下协议：

　　第一条质量要求

　　乙方提供的.产品应该符合下列质量要求：

　　1、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求，并提供相应产品质检部门的检验报告和出厂合格证、生产许可证。

　　2、乙方对其产品保修，保修期为品质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。

　　其他质量要求：

　　第二条交货时间与地点

　　交货时间：交货地点：1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对产品质量、规格、数量验收，对于产品质量不合格或不符合合同约定的，甲方有权拒收，由乙方承担因此而产生的相关费用。

　　第三条付款方式

　　乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。

　　第四条违约责任

　　甲方责任：

　　甲方如中途变更产品品种、规格、数量，应提前十五天通知乙方。

　　乙方责任：

　　产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应在24小时内负责保修、保退、保换，并承担因此给甲方造成的全部损失。

　　第五条免责条款

　　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第六条合同争议解决方式

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第七条合同生效

　　本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　授权代表签字：

　　（单位盖章）

　　20xx年月日

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　授权代表签字：（单位盖章）

　　20xx年月日

装饰合同篇5

　　答辩人：

　　身份证号码：

　　地址：

　　被答辩人：

　　身份证号码：

　　地址：

　　答辩人就被答辩人提起的提供劳务者受害责任纠纷一案，具体答辩如下：

　　一、被告黄余明应当承担赔偿责任

　　《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。被答辩人在被告黄余明承包的工程中干活，被答辩人与被告黄余明形成雇佣关系。对于被答辩人在从事雇佣活动中遭受的人身损害，被告黄余明作为雇主，存在选任不当、疏于监督管理的过错，应当承担赔偿责任。

　　二、被答辩人自身存在一定过错

　　作为雇员的被答辩人，在从事雇佣活动中因自身没有尽到安全注意义务致使自己从三楼摔下受伤，自己有一定的过错，应减轻被告黄余明的赔偿责任。

　　三、答辩人不应承担赔偿责任。

　　《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定：承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　被告黄余明以包干价的形式承包了答辩人位于大鹏山庄东六巷三号的房屋装修工程后，被告黄余明再口头雇佣被答辩人进行房屋装修工作。因此，答辩人与被告黄余明是承揽合同关系，被告黄余明与被答辩人是雇佣关系，答辩人与被答辩人之间不存在直接的雇佣关系。

　　被告黄余明虽然没有在劳动部门申请从业资质，没有提供相应的资质证书，但被告黄余明已经从事室内装修的承包事务多年，亦曾承包过类似工程而具备相当施工经验，因此，答辩人有理由认为被告黄余明是具有从事室内装修资质的，答辩人在承包人员的选任上已尽到合理的注意义务。

　　根据上述法律规定，答辩人属于承揽合同关系中的定作人，而且尽到选任的注意义务，不应承担赔偿责任。

　　四、答辩人作为定作人，假如在从事房屋装修人员的选任上存在过失，也只是应承担相应的赔偿责任，而不应与被告黄余明共同承担连带责任

　　1、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款“雇员在从事雇用活动中因安全生产事故遭受人身损害的，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。”但是答辩人将房屋装修的劳务部分承包给被告黄余明，两者之间应定性为承揽合同关系，而非建设工程合同关系，我国法律目前没有明确的规定把一般的`家庭装修纳入建设工程合同的调整对象，因此本案不适用该条法规的连带责任。

　　2、虽然在《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条“承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程”的规定，但该《办法》是20xx年5月1日实施的，在20xx年11月1日国务院颁布的《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发[20xx]24号）第三十三项、第五十六项的规定，已经分别取消了对建筑装饰资质及室内装饰行业企业资质的审查。

　　3、现今并没有相关法律法规规定个人承揽一般的家庭装饰装修的劳务业务需要资质，也没有明令禁止个人不能承揽家庭装饰装修的劳务业务。答辩人的房屋装修属于规模较小且投资费用较少的家庭装修，不需要装饰装修资质。

　　4、本案中，法院应当充分考虑答辩人是否具有一定的选任过失，即便过失成立，法院也应当按照选任过失的大小，将应当承担的赔偿责任按比例从被答辩人应获得的赔偿中划分出来，而不能笼统的与被告黄余明一起承担连带责任。

　　此致

　　深圳市龙岗区人民法院

　　答辩人：

　　20xx年11月18日