工程建设合同

时间：2023-03-25 18:24:52 其他合同范本

工程建设合同(集锦15篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的工程建设合同，希望对大家有所帮助。

工程建设合同(集锦15篇)

工程建设合同1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方施工过程中的权利，义务和责任，双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况，经协商达成如下合同条款。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_____________

　　1.2工程地点：局前街

　　1.3建筑面积：43000㎡

　　1.4承包范围：地上一，二，三，四层，空调系统及末端设备安装调试（主机房设备除外）。

　　1.5承包方式：包工，包料，包工期。

　　1.6本工程总造价：根据甲方认可设计通风工程图，暂定价_____________元（陆佰万元整）。

　　1.7开工日期：批准日期以开工报告为准。

　　1.8本工程工期：为____日历天（指隐蔽工程），涉及装璜工程部分双方另行协商工期。

　　1.9质量等级：合格

　　第二条合同文件使用的语言文字和适用法律

　　2.1合同使用语言文字：汉语

　　2.2适用法律，法规：中华人民共和国和_____________的法律，法规。

　　2.3适用标准，规范：gb50243—97及有关规程。

　　第三条图纸

　　3.1图纸提供日期：________年____月____日

　　3.2图纸提供套数：______套

　　第四条甲方驻工地代表人员：

　　_____________

　　第五条乙方驻工地代表人员：

　　_____________

　　第六条甲方责任

　　6.1配合乙方办妥施工各种证件和手续。

　　6.2在开工前10天保做好三通一平交乙方使用，并保证施工期间的正常使用。

　　6.3做好各个施工单位组织协调工作。

　　6.4清除施工现场各类障碍物，解决乙方施工用房，包括材料堆放中转场地临时设施用房。

　　6.5驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批（隐蔽工程验收，签证，工程量的'核定工作，具备有效法律凭证）。

　　第七条乙方责任

　　7.1向甲方，监理提供月工程进度计划表。

　　7.2施工现场做到文明施工，符合__________工程管理条例，做好各项安全措施，若造成人员伤亡事故，责任自负。

　　7.3所用的施工机械设备必须符合__________环保要求。

　　7.4积极配合各个施工单位组织协调工作。

　　7.5严格执行有关施工规范，施工标准，严格控制施工质量，如不按各项施工规范造成经济损失自负。

　　第八条进度计划

　　8.1乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。

　　8.2甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复（批准或要求乙方修改）逾期不复的，乙方可认为甲方已批准。

　　8.3乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天，应给甲方相关内容的明确答复，逾期不复的，甲方或认为乙方已同意修改。

　　第九条暂停施工

　　9.1若乙方在施工过程中违反本合同，或发生质量事故，安全事故，甲方可发书面停工通知单，并在2天内提出处理意见。

　　9.2若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工，误工等，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十条工期延误是指：

　　10.1工程量变化和设计变更。

　　10.2非乙方原因造成的停电，停水，一周累计超过8小时。

　　10.3不可抗力自然灾害。

　　10.4甲方确认的其它因素。

　　第十一条检查和返工

　　11.1乙方应认真按照施工规范，标准和设计要求施工，随时接受甲方代表检查，不合格现责令返工，修改，费用自负。

　　11.2因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，并相应顺延工期。

　　11.3由于第三方原因造成的工程质量问题或事故，乙方应及时采取补救措施，由第三方赔偿经济损失，甲方负责办理签证结算给乙方。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　日期：_____________

工程建设合同2

　　发包方：_________(以下称甲方)承包方：_________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_________平方米。

　　4.承包内容：_________

　　5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。

　　6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________

　　7.工程开工日期：________年____月____日

　　8.工程竣工日期：________年____月____日

　　9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的.施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10.甲方主要义务：_________

　　1.乙方主要义务：_________

　　2.违约责任：

　　(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。

　　(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。

　　(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　(4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　3.本合同附件：共_________份。

　　4.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　5.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。发包方(盖章)：_________

　　承包方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日签订地点：_________

　　签订地点

工程建设合同3

　　甲方：xxx(以下简称甲方)

　　乙方：xxx(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼

　　⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。

　　⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6__20)，所有侧面全算，所有内口不粉。

　　二、承包价格

　　空口实算36元/m2.

　　三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。

　　四、付款方式

　　乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的'80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,

　　整体完工后付清。

　　五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程建设合同4

　　甲方：(发包人);单位：

　　乙方：(发包人);单位：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：

　　一、工程名称：厂房;

　　二、工程地点：____县官墩乡;

　　三、清包工;

　　四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;

　　五、开工日期：________年____月____日(具体时以发包人通知单为准);

　　六、工程单价：按每平方米43元计算;

　　七、付款方式：工程开始到一层现浇面结束，____日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后____日内付工程量的20%;三层现浇面结束后____日内付工程款量的'20%;四层现浇面结束后____日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

　　八、双方责任：

　　1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;

　　2、乙方配备现场施工用电至电箱;

　　3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;

　　4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;

　　5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

　　6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;

　　九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;

　　十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500次;

　　十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

　　十二、施工安全、施工生产目标承诺

　　1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;

　　2、杜绝设备、火灾事故;

　　3、安全生产、文明施工;

　　十三、合同有效期限自________年____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

　　十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;

　　十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程建设合同5

　　甲方：

　　身份证号：

　　地址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　地址：

　　鉴于：甲、乙双方于年月日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区苑座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。

　　一、转让标的

　　甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。

　　二、转让价款及支付方式

　　双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：

　　户名：账号：开户行：。

　　三、双方的承诺与保证

　　1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。

　　2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。

　　3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。

　　4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的'孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。

　　5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。

　　四、有下列情形之一者，本协议终止：

　　1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；

　　2、双方就解除本协议另行达成书面条款；

　　3、由于不可抗力导致本协议无法履行。

　　五、违约责任

　　本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。

　　六、争议解决及其他

　　1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

　　2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。

　　3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于年月日签订于市区。

　　甲方（签名）：乙方（签名）：

工程建设合同6

　　甲方：_________

　　乙方：_________ 甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

　　第一条工程内容

　　_________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：

　　1.1 智能系统管道预埋;

　　1.2 小区闭路电视监控系统;

　　1.3 可视对讲系统(带c卡门禁、带安防);

　　1.4 住户室内安防系统;

　　1.5 小区周边防范系统;

　　1.6 公共广播及背景音乐系统;

　　1.7 停车场安防系统。

　　第二条工程款(造价)

　　2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：

　　工程总造价每户的平均造价215;小区总户数。

　　2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元(_________元，以下货币计算单位均为人民币)，不高于_________元(_________元);

　　2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺;

　　2.4 本合同签订后，甲方根据_________建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后____日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件;

　　2.5 施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条

　　2.2款的约定。

　　第三条工程造价包含的费用

　　甲方为乙方支付的本合同

　　第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：

　　乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

　　第四条工程款的支付

　　4.1 乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后____日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_________%;

　　4.2 智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的.通知向乙方支付工程总造价的_________%;

　　4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

　　4.4 智能化工程完工、双方验收后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

　　4.5 保修期满后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

　　第五条进场时间

　　甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后____日内，甲方通知乙方进场施工。

　　第六条工期

　　甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

　　第七条竣工及验收

　　智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在____日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

　　第八条保修

　　智能化工程保修期为________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

　　第九条甲方义务

　　除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

　　9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电;

　　9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件;

　　9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

　　第十条乙方义务

　　除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

　　10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;

　　10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;

　　10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;

　　10.4 保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

　　第十一条甲方的违约责任

　　1.1 甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合同，甲方应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

　　1.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达____日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

　　1.3 甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何保修责任。

　　第十二条乙方的违约责任

　　2.1 乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在____日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

　　2.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。

　　逾期达____日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

　　2.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同

　　第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起____日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。

　　第十三条工地代表

　　双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

　　第十四条不可抗力

　　任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

　　第十五条争议解决

　　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

　　第十六条生效

　　本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点

工程建设合同7

　　订立合同双方：

　　拆迁建设单位(以下简称甲方)：____，

　　地址：____

　　邮码：______

　　电话：___________

　　法定代表人：_________

　　职务：____________

　　被拆迁人(单位)(以下简称一方)：____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主

　　(代表人)：

　　姓名：

　　性别：

　　民族：

　　出身年月：

　　身份证号码：

　　根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要，经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方平等协商一致，达成本合同，以资共同遵守执行。

　　第一条乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间，共__平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当调整，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾，可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。

　　第二条乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。

　　第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助：

　　1.乙方自行找房周转，每人每月补助__元;

　　2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;

　　3.乙方用甲方的简易房周转的`，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　4、拆迁安置过渡期届满后，甲方仍未就一方原地址安置的，应按照市人民政府相关规定给与一次性补助。

　　第四条甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。

　　第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。

　　第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　第七条其它：____。

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交__市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：____(公章)

　　代表人：____

　　拆迁户(乙方)代表人：____(盖章)

　　日期：

工程建设合同8

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)装修公司

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积平方米。

　　二、工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：xx元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　四、工程期限

　　1、工程开工日期：________年____月____日

　　2、工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　4、乙方剩余工程款作为质保金xx内付清。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的.材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　xx年xx月xx日

工程建设合同9

　　委托方(以下简称甲方):

　　受托人(以下简称乙方):

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》，甲方同意将建设项目委托给乙方实施代建制。根据平等自愿、诚实信用的原则，为明确各方的责任和权利，就代理建设事宜，经协商一致，特订立本合同。

　　一、项目概述

　　1、项目名称:

　　2、项目地点:

　　3、项目(预计)投资:

　　4、项目批准号:

　　二、项目建设期

　　项目总工期(自合同签订之日起):

　　三、质量标准:

　　四、发包价格

　　甲方以建委[20xx]249号文项目计划投资额的%作为乙方的代理建设费、、人民币1万元。

　　五、构成合同的文件

　　1、合同协议书及合同条件；

　　2、项目建设委托书；

　　3、项目实施过程中双方签署的`补充和修订文本。

　　六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式和货币向乙方支付建设费。

　　七、乙方同意按照本合同的规定，在项目合同文件约定的范围内承担项目建设工作。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份；四份，双方各两份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同10

　　委托人：________________（甲方）

　　受托人：________________（乙方）

　　审查项目合同号：

　　签订地点：

　　签订日期：________年____月____日

　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定，本合同双方就（以下称项目）事宜，经协商一致，签订本合同。

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、项目面积：

　　4、项目计划开竣工日期：____年____月开工，年____月竣工。

　　5、设计单位：

　　6、勘察单位：

　　7、建设单位：

　　二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为：技术性审查的主要内容为：

　　三、乙方服务措施：

　　1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。

　　2、针对项目的建设特点，为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成，除在乙方的`《报价书》中已作出的服务承诺外，乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系，提供跟踪咨询服务，具体如下：

　　（1）与设计单位密切配合

　　（2）与甲方的配合

　　四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式：

　　（1）乙方初步设计审查工作周期：不多于____个工作日。

　　（2）乙方施工图审查工作周期：

　　第一阶段：即0。000以下建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于____个工作日，

　　第二阶段：即整个建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于____个工作日

　　（3）初审完成后，乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位，原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审，复审意见应在收到设计单位修改文件后____日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。

　　（4）经乙方审查合格的项目，向甲方提交《____市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份，并在审查过的施工图文件盖章（三套）。勘察报告及结构计算书返还甲方。

　　（5）本合同生效后即开始程序及技术性审查（含技术咨询服务），审查工作按规定工作日数完成（见本条第一、第二款）并提交审查报告。

　　五、委托方（甲方）的协作事项：

　　甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件：

　　⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》；

　　⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书；

　　⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告（详勘）；

　　⑷施工图设计全套图纸文件一套（结构专业计算书一份，）；

　　⑸另提供总平面一张；

　　⑹审查需要提供的其它资料。

　　六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任，未经甲方许可，不得向第三方透露。

　　七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。____市规委对委托的审查单位的工作进行监督。____市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。

　　八、报酬及其支付方式：本项目审查费固定为人民币________元，大写：________元整。支付方式为（一次性支付或分期支付）：分期支付具体为：____________

　　评价方法：初步设计审查（含技术咨询工作）完成并出具正式审查意见书后个工作日内：____元。施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成（含初审和复审）并出具正式审查意见书后个工作日内，支付人民币元。施工图第二阶段审查（含技术咨询工作）工作完成（含初审和复审）并出具正式审查通过文件后个工作日内，支付____________元。若阶段发生变化，则双方另行商议支付方式。

　　九、违约金或者损失赔偿额的计算：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

　　（一）违反本合同

　　第四条约定，乙方应承担违约责任，每延误一天应减收项目审查费2。

　　（二）违反本合同

　　第八条约定，甲方应承担违约责任，每延误一天，应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。

　　十、解决合同纠纷的方式

　　在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。

　　十一、其它

　　对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。复审不合格项目交____市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同

　　第四条。施工图一经审查批准，不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时，必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。本合同生效后，任何一方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过一半时，甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份，甲乙各方持正本____份，及副份。

　　委托人：________________（甲方）

　　受托人：________________（乙方）

　　_______年____月____日：

工程建设合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　____________改造工程。

　　二、工程地点：

　　____________________。

　　三、承包内容：

　　1、乙方负责拆除甲方现有________两栋共计______平方住宅楼及地上所有建筑物。所拆除的一切物品全部由乙方自行处理(包括钢材、树木料、砖瓦、预制板、电线电缆、机械设备等)变现后收入全部给乙方作为拆除工资费用、另外甲方按每平方补给乙方_______元的渣土外运费。工期为_____天。

　　2、乙方承包甲方_________运围墙内全部基础大型土石方工程。

　　四、承包单价：

　　地坪以下，4米以内土方__元/㎡，地坪以下4~8米土方为__元/立方，地坪以下8~12米土方为__元/立方，风化石__元/立方，岩石__元/立方(如果遇地下水及地下建筑物另计)

　　五、付款方式：

　　设备进场五天内甲方支付__万元给乙方作为进场费，以后根据进度每周支付一次进度款给乙方，工程全部完工一周内付清全部工程款。

　　六、土石方工程期限：

　　从甲方通知进场之日起60个工作日完成，但人力不可抗拒的原因以及甲方原因造成不能施工除外(如因甲方拆迁安置等原因而引起的阻工，不按时支付工程款、地下岩石方比例过大，遇地下水等)。双方协商顺延工期，渗水量过大，排水机械台班按实签证。

　　七、工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、整个土方开挖顺序应遵循分层开挖，防止超挖的原则进行;

　　2、土石方工程完工后的'验收标高与设计标高的误差不大于±20㎝，垂直面无偏坡。

　　3、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

　　4、对接近基底部份应统一预留50㎝左右土方，挖至平均标高采用机械与人工相结合挖土，对于机械降效的费用乙方不得加价。

　　5、边坡应达到甲方设计要求，如出现基底深浅不一时，乙方应配合甲方进行二次开挖。

　　八、安全文明施工：

　　乙方应严格按照有关安全文明施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施。

　　1、渣土运出现场时应按要求建立洗车设施，并有专人进行管理，严禁在运输过程中出现跑、滴、漏、撒现象。

　　2、机械开挖时按批准的施工顺序进行施工，严禁野蛮施工，施工机械需备专人指挥。

　　3、所有人员进入施工场地都必须自觉配戴安全帽。

　　九、保证金交付与返还

　　双方签订施工合同时，乙方应向甲方交纳保证金__万元，乙方进场施工一个月甲方退还全部保证金。

　　十、违约责任

　　1、本合同工程不允许转包，若甲方核实乙方有转包行为，甲方有权单方终止合同，要求乙方无条件退场。

　　2、由于乙方原因不能按期完成工程任务，甲方有权对乙方实行违约处理。每延误一天，处200元违约金。若乙方提前完成，每天奖200元。

　　3、如甲方收到乙方保证金四十五天后，仍未开工必须无条件退还乙方的保证金。并向乙方支付1万元违约金。

　　4、由于甲方原因造成乙方中途停工两天以上，三十天以内，除顺延工期外，按银行利息三倍给乙方支付保证金利息。停工三十天以上，按上述第3条处理。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章，甲方收到乙方保证金后生效。工程结束乙方收到全部工程款后自然终止。其它未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议明确，补充协议具有同等法律效力。

　　发包单位：

　　法定代表人：

　　承包单位：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　_________年____月____日

工程建设合同12

　　甲方（代表）：

　　身份证号码：

　　乙方（代表）：

　　身份证号码：

　　甲、乙双方为了发挥各自的优势根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，在平等自愿，互惠互利的原则下，达成以下协议：

　　1、甲方介绍乙方承包位于号的一个包工包料的建筑工程。（具体包括土建工程，水、电预埋安装工程、管网、道路及门窗制作和安装，部分装修。消防园林及绿化另计）。

　　2、工程量：约2万平方米。工程名称：。

　　3、中介费计算方式：乙方按乙方与业主方鉴定施工合同完成工程总造价的` %支付给甲方，作为甲方的中介劳务费用工程总造价约3500万，最后按乙方与业主方完成实际工程量的工程款计算。

　　4、支付中介费方式：①、乙方与业主方签订工程承包合同时：即付给甲方：3万元（30000.00元）,乙方施工队伍进入业主方工地开始干工时，乙方再付给甲方中介费：7万元（70000.00元）其余款项则按业主方付给乙方工程进度款时,乙方再按相应的百分比例付给甲方中介费,依此类推,直到付完为止,(甲方不负责中介费的税款).

　　5、甲方不承担乙方与业主方施工期间的一切事项（如：安全事故，质量事故，材料款及人工工费等事项）。

　　6、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字，按手印，并在乙方与业主方的本工程承包合同生效后开始生效。并复印双方身份证，均具有法律效力。

　　如本合同生效后有争议，双方可协商解决，如协商不成，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方(代表)：乙方(代表)：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订时间：年月日

工程建设合同13

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包商:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议:

　　一、项目概述

　　1、项目名称:临清郝汉商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、项目地点:新华路与魏拔路交叉口西北角

　　二、承包方式和范围

　　承包方式:包设计、包劳务、包所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收备案及送电、包售后维修。合同范围:

　　1、电源系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输和储存；高压分接箱和组合箱式变压器的制造、组装和出厂检验；

　　3、供电系统施工:龙山路150处顶管100米；所有设备和材料从10KV1013南华线9号杆T端子夹通过甲方高压电缆分支箱运输、安装、检查和调试至末端三个630KVA箱变；挂表送电。其中，临清郝汉商贸城一期23号楼北侧一台630KVA箱式变压器及电缆的施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试及送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、建设期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、项目成本和支付方式

　　项目实行总价:总造价68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。详见乙方投标预算。

　　总成本是包括设计、人工、所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收备案及送电、售后维护、税费(建设税)等在内的综合成本。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2天内，甲方应向乙方支付合同总费用的30%作为预付款；

　　2、甲方应在乙方通过项目全部施工并具备输电条件后，向乙方支付项目总造价的.65%(乙方支付该款项时必须出具项目全部施工安装发票)；乙方必须在收到工程款后2小时内成功向甲方送电。

　　3、剩下的5%作为质量保证基金。如果乙方能在送电之日起两年内及时修复工程，甲方将在送电之日起两年后15天内无息支付质量保证金给乙方。

　　五、箱式变压器的技术要求

　　1、欧式景观风格。设备配置以图纸为依据，高压部分具有高压测量、计量、防雷功能(包括模拟屏)等设备，须经验收；

　　2、所有高低压柜都包含铜排及其辅助附件等。所有柜子必须内外都有标志；

　　3、每组箱变内部低压出口为6个400A+2个250A，低压柜由母线连接；

　　4、变压器采用S11-630KVA-10、5(22、5%)/0、4KV变压器两套(产品为铜芯，塔奇)

　　5、高压柜外壳采用铝锌板，低压柜采用低压GGD；(厚度应符合国家行业标准)；

　　6、母线要求铜母线和国标T2铜母线，质量标准是指国家标准和规范的要求；

　　7、电器开关等元器件的品牌是正泰或者质量不低于这个品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程的施工质量标准:按照国家、地方及行业相关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的电气工程规范、规范和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。

　　2、乙方提供的材料和设备的质量标准:执行最新的国家和行业标准以及国家和地方管理部门的有关规定。因质量不合格给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照相关国家标准、国家机械部门和企业标准执行。

　　4、乙方提供的主要原材料、设备、构配件和半成品必须按有关规定提供质量证明，或经检验合格后方可在工程中使用；

　　5、如果甲方发现乙方在施工中偷工减料，除责令其恢复图纸或合同约定的标准外，甲方有权要求乙方支付工程总价10%的违约金。

　　七、双方的责任

　　甲方的责任:

　　1、提供工程施工机械设备临时用地。

　　2、施工现场必须符合施工条件，否则由此造成的工期延误，乙方概不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方的责任:

　　1、合同签订后3天内，向甲方提供高压系统设计图纸、箱式变压器和高压分接箱基础施工图各两份，以便甲方安排土建施工；

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、原始设备资料、备品备件、专用工具及设备带来的竣工图；

　　3、乙方负责按规定程序向临清供电公司相关部门申报项目验收。

　　4、乙方应严格按照合同完成工程施工，并严格遵守电力行业的安全和施工相关规章制度，确保施工安全和质量。如因乙方施工技术问题验收不合格，乙方有责任根据电力部门的要求及时整改。工期延误的，每延误一天，按合同总费用的3%赔偿甲方损失。

　　5、若乙方后期在临清市其他项目中拥有630KVA配电建设项目，则乙方应协助甲方以市场价出售配有一台630KVA箱式变压器的高压计量装置和高压开关。

　　八、保修期

　　箱式变压器和高压分接箱的保修期为20年，其他保修期为2年。保修期内，乙方必须在24小时内无条件免费修复或更换工程质量问题。给甲方造成损失的，甲方应给予相应的赔偿。

　　九、合同生效

　　合同生效时间:20xx年7月15日。

　　本合同经双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。保修期满，合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

　　一工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计立方米(含运输，运距不超过5km)。

　　②、厂区场平后保坎建设(92米8米高米宽[均距])计：1840m3。

　　③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。

　　④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

　　⑤、待建部分场地绿化处理工程。

　　⑥、厂房建设图纸范围内容。

　　⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。

　　⑧、办公区域的装饰部分。

　　工程承包范围：上述工作范围。

　　工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

　　二、工程质量要求：合格。

　　三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。

　　四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

　　五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

　　六、工程造价及支付：

　　此工程为合同包干价，总计工程造价为万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。

　　支付情况：

　　1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的`85%支付(每月25日结算当月工程量);

　　2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;

　　3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

　　七、组成合同的文件：

　　组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;

　　3、标准、规范和有关技术文件;

　　4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

　　九、纠纷解决方式

　　双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

　　十、此合同一式肆份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同15

　　甲方：乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ( )

　　1、有固定期限劳动合同本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日终止(如有试用期，则试用期从________年____月____日到________年____月____日)。 ( )

　　2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　二、工作内容和要求

　　第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。

　　第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护和劳动条件推荐合同样本183;劳务分包标准版标准合同书;劳务外包标准版标准合同书;劳务承包合同

　　第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的.事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元，试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的，每(工作量单位)支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月____日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定

　　第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

　　五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

　　(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

　　(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

　　(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

　　(五)被依法追究刑事责任的。

　　第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

　　(一)在试用期内的;

　　(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;