工程合同书

时间：2023-02-26 17:12:40 其他合同范本我要投稿

工程合同书通用15篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的工程合同书，希望能够帮助到大家。

工程合同书通用15篇

工程合同书1

　　甲方： XXX公司

　　乙方： XXX公司

　　经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：XXXXX

　　三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日开始施工，X

　　年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的.合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

　　负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

工程合同书2

　　甲方(委托人): 合同编号：

　　乙方(施工方): 签订日期：

　　一、装饰施工地点：

　　二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。

　　三、工程概况：

　　1、工程总价：

　　2、装修内容：

　　四、关于工程付款方式的约定：

　　1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修一年。

　　2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

　　3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。

　　五、工程施工变更：

　　1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的'施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。

　　2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。

　　3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

　　4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。

　　六、违约责任：

　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。

　　3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　七、合同的终止：

　　1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

　　八、合同的生效：

　　1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

　　2、补充合同与本合同有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

　　九、解决合同纠纷方式：

　　本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书3

　　订立合同双方：

　　建设单位：_____，以下简称甲方;

　　设计单位：_____，以下简称乙方;

　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料的准确性负责。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

　　6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的`必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

　　第七条其它

　　(略)

　　__________。

　　第八条效力

　　本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：

　　法定代表人：_______ 法定代表人：_______

　　联系人：_________ 联系人：_________

　　通讯处：_________ 通讯处：_________

　　电话或电报：_______ 电话或电报：_______

　　开户银行：________ 开户银行：________

　　帐号：__________ 帐号：__________

　　___年__月__日订

　　附：

　　(1)______设计项目收费表;

　　(2)______工程设计补充协议书。

工程合同书4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为明确各自在工程中应有权力和义务，经协商一致，签订本协议：

　　一、制作方式委托：

　　二、工程造价： 元人民币(详见工程预算书)

　　三、交付时间：恶劣自然环境所致，以及不可抗拒的外力，诸如停电等造成不能施工则工期延续)。

　　四、在工程没进行之前，甲方须交工程款的`定金，工程进行一半时，甲方须交给乙方进度款，剩余的，工程结束后全部付清，不拖帐。

　　五、双方权力和义务

　　1、工程在施工，制作过程中，乙方必须严格按照甲方规定的有关标准，工期内完成施工，高效确保甲方顺利使用。

　　2、如现场施工，甲方必须积极配合，协调左右并为乙方提供良好的施工条件。

　　3、甲方负责办理本工程需要对政府机关(城建、市容等)各种批报手续。

　　4、乙方有义务在工程验收后年内对工程进行免费维修(如产品遇到人为的破坏，恶劣自然环境，以及不属于产品本身质量而导致的损坏，不属于免费维修范围)。

　　5、施工期间，工程因甲、乙任何一单方面终止，其对方所造成的损失均由终止方承担。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书5

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方本着平等互利、共同合作的原则，就甲方委托乙方承接厨房设备制作安装工程，并经双方友好协商达成如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：设备制作、安装、调试，具体内容详见合同附件（即设备清单共页和图纸共页）。

　　四、工程总造价：

　　计人民币大写为：

　　五、工程期限：

　　（1）即从签订合同并收到第一批预付款之日起共计日内完工。（如有特殊情况另行协商）

　　（2）自签订合同之日起日内，甲方必须完全交出厨房场地给乙方进场安装使用。

　　（3）施工中有以下情况之一，乙方工期则应该顺延：

　　A、因自然灾害或人力不能抗拒的原因而被近停工。

　　B、甲方提出变更计划或者变更设计方案而不能继续施工。

　　C、甲方未能按合同规定期限内交出厨房场地给乙方进场安装而影响乙方进场施工。

　　D、施工用电连续中断4小时以上，而影响正常作业。

　　E、甲方未按本合同的付款时间或付款进度支付款项，而影响到乙方的施工进度，则乙方工期相应顺延。

　　六、付款方式：

　　1、工程合同签订即付工程总额的50%即款；

　　2、货到场地不卸货付工程总额的40%即元；

　　3、工程安装完毕，验收合格后，付工程总额的'10%即元。

　　七、施工设备以及其它条件：

　　1、在乙方施工前，甲方应在厨房内提供施工用电和用水各一处，供乙方安装使用，费用由甲方负责。

　　2、供本工程设备所使用的水源和电源，由甲方安装到厨房各设备使用位置，由乙方提供抽风管道设计布置图，穿墙孔由乙方负责，甲方负责协调。

　　3、甲方按工程图纸施工要求完成土建、供排水、电路设施。

　　4、厨房场地完工后，甲方应以书面形式通知乙方进场。

　　5、乙方进场施工前，必须提供技术人员及施工主管人员名单给甲方。

　　6、乙方厨具设备进场后，由乙方自己负责好现场厨具设备的保管和产品的完整，甲方人员须撤离厨房工地。

　　7、乙方烟管施工时，甲方必须确保墙壁开孔，并负责后期回填和加固，烟管安装部分由乙方自行施工。

　　八、工程质量：

　　1、乙方必须按合同附件（即设备清单）上的设备进行生产、制作、安装以及采购。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸、产品结构指标和有关技术要求进行安装施工。

　　3、未经甲、乙双方同意不得随意修改图纸和方案。

　　九、标准和质量异议期限：

　　工程安装调试完毕后三天内，甲、乙双方必须组织人员进行验收，并签署验收单。按本合同设备清单内容的要求验收。有国家标准的，按国家和工程设计要求验收。甲方验收后质量异议期限为七天，超出期限一概视为产品合格。未经验收而甲方擅自使用，则视为甲方对乙方设备验收合格并且造成人为后果，自行负责。按国家验收标准，定购产品的规格和产品相关资料数据允许8-10%偏差，甲方确认验收。

　　十、保修期限及售后服务：

　　1、保修期按产品要求进行保修；

　　2、保修期内，人员操作不当造成设备损坏，不在保修范围，因此产生的费用，由甲方承担；

　　3、保修期内，由乙方设备质量原因造成的损坏，所产生的费用由乙方承担，但产生的路费费用不在承担范围，但乙方需接到电话后，积极协调处理，尽快按甲方要求处理售后问题。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方未付清乙方货款之前，乙方所提供的设备所有权归属乙方。

　　2、交货及付款超期，违约方应按合同总款的千分之三（每天）计息支付给乙方。

　　3、甲、乙双方中的一方单方面毁约终止合同，毁约方应赔偿另一方一切的经济损失。

　　4、按国家合同法和合同条例（因履行本合同发生的和与本合同有关的一切争议，将由甲、乙双方当事人，通过友好协商解决，如果不能协商一致，应将争议提交人民法院审理解决）。

　　十二、互相互约：

　　1、货到甲方所在地时，甲方提供乙方所属设备堆放地和乙方在安装调试过程中所需的水和电。

　　2、乙方负责完成安装调试，直至验收合格正常运行。乙方提供的设备验收不合格的乙方应免费维修或更换，直至验收合格。

　　3、乙方必须遵守甲方有关工地管理规定。

　　4、乙方必须向甲方提供水、电、土建、燃气等厨房工程配套的所有图纸及相关说明。

　　5、遇定制产品及定购设备，确认恕不退换。

　　十三、附则：

　　1、本合同为一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章签字之日起生效。

　　2、备注：所有设备型号必须按合同报价的品牌和型号提供。

　　甲方：乙方：

　　法人代表（或委托代表）：法人代表（或委托代表）：地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日

工程合同书6

　　甲方：_________公司

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　传真：_________

　　联系电话：_________

　　乙方：_________工程勘察院

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　传真：_________

　　联系电话：_________

　　本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

　　鉴于：

　　甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：

　　第一条总述

　　1．1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。

　　1．2 “_________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。

　　第二条甲方义务

　　2．1 在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_________”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。

　　2．2 甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。

　　2．3 甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。

　　第三条乙方义务

　　3．1 乙方应按现行的国家、_________省和_________市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_________”工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签订之日起_________日内（含周日及法定节假日）向甲方提供地质勘察中期资料_________份，于签订之日起_________日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告_________份。

　　3．2 在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。

　　3．3 乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。

　　3．4 如遇地震、狂风或暴雨（其等级以气象部门的'定义为准）等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。

　　第四条勘察费及支付办法

　　4．1 经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为_________元人民币。最终以国家物价局_________年《工程勘察收费标准》（修改本）的收费标准下浮_________％结算勘察费。

　　4．2 本合同签订生效之日起_________日内，甲方应向乙方支付暂定勘察费的_________％作为定金，乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后，甲方在_________日内向乙方支付_________％暂定勘察费，其余勘察费用约_________个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费。

　　第五条违约责任

　　5．1 甲方的责任

　　（1）如果甲方未按本合同履行义务，则无权要求返还定金。

　　（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　5．2 乙方的责任

　　（1）如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期，乙方除继续完善勘察外，并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时，乙方除免收部分勘察费外，还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。

　　（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第六条合同附件

　　6．1 _________提供的“_________”工程地质勘察任务书_________份。

　　6．2 同上单位提供的“_________”工程地质勘察布孔图_________份。

　　6．3 本合同附件包括但不限于：

　　（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；

　　（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；

　　6．4 任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

　　第七条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

工程合同书7

　　建设单位：_________(简称甲方)

　　施工单位：_________(简称乙方)

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：____市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、工程地点：____市商贸学校

　　3、工程内容：____市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、____市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、____市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按________年____月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行：帐号：

　　乙方开户银行：帐号：

　　第四条工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为45天，于________年____月____日开工至________年____月____日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于________年____月____日开工至________年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的`工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　第五条工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条其他事项

　　第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同书8

　　发包方：____________________________(以下简称甲方)

　　承包方：____________________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着真诚合作、互惠互利的原则，经友好协商同意，签订双方严格履行，共同守信。其条款如下：

　　一、工程概况

　　1、项目名称：____________________________

　　2、工程地点：____________________________

　　4、合同总金额：人民币(大写) (小写)

　　二、结算、付款方式及限期

　　1、预付款：为供货定金，合同双方的签订生效后，甲方____日内支付合同总金额的元整，(小写)元整。预付款延付，则交货期顺延。

　　2。计人民币(大写)元整，元整。

　　3、验收款：乙方将剩余未安装的门安装完毕，并全部调试完毕后，经甲方验收合格后，____日内甲方需支付总合同的，计人民币(大写)元整。

　　4、质保金：合同金额元整，(小写)保修期为________年(至验收合格后计算)，保修期满后一周后，甲方支付元整。

　　5、安装工程交付验收前，乙方应当向甲方转移交付门的所有权，同时提供门的技术资料和有关质量证明。乙方还应同时交付产品配套的装修钥匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述约定的款项，乙方有权不转移门的所有权和每套配套钥匙。

　　6、乙方提供的结算凭证为：普通工业发票。

　　三、甲方责任

　　1、施工现场具开工条件。

　　2、满足乙方产品进场运输装卸的道路畅通需要。

　　3、甲方应提供特定地点场地供乙方现场安装人员、产品材料、工具设备存放使用，提供乙方进场安装人员的食宿，并协助办理暂住登记证及甲方所在地政府规定的.建设工地人员所需工种证件。

　　4、对乙方施工过程进行协商和协助。安装前必须将水准点与坐标控制点(水平线)告知乙方安装人员并进行现场交验，确保安装条件准确无误。

　　5、提供安装所需水电、工程吊机及砂浆填灌材料、工人，确保与安装进度同步。

　　6、负责协调处理第三者对该工程正常安装所发生的干扰、抵触或阻扰。

　　7、按时足额支付款项，以确保乙方按时按量完成任务。

　　四、乙方责任

　　1、工期为天(从甲方向乙方划款之日起)。

　　2、乙方提供的证明文件、资质必须是完整、真实有效、合法的，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，并赔偿经济损失。乙方提供的门应满足设计要求并保证竣工验收合格。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。

　　4、负责产品运输及负担运输费用。

　　5、售后服务，________年内非人为因素损坏门由乙方负责维修(如非人为因素造成配件损坏需更换，需收取成本费用)，________年满后乙方收取成本费用。

　　五、工期延误

　　对以下原因造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期相应顺延：

　　1、工程量变化

　　2、工地现场停电造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、质量要求、验收标准、方法及提出异议期限

　　1、验收标准：以双方确认之样品门实物为制作标准，安装以甲方提供之样品房(试验室)的安装规范及要求为安装标准，确保产品及安装质量达到相关要求。

　　2、验收方法：工程安装完成后，甲方应组织相关人员验收。

　　3、提出异议期限为甲方收到乙方产品或接到乙方报验通知之日七天内。

　　七、合同变更、解除

　　本合同履行期内，甲、乙双方不得随意变更、修改或解除终止合同条款。如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　八、解决处理合同争议

　　本合同如发生争议或纠纷，双方本着友好平等、相互谅解的态度及时协商解决。如协商无效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出诉讼。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

　　十、其他约定事项

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同书9

　　本协议书由_________（以下简称“业主”）为一方，与_________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为_________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1．公路工程施工监理中标函或委托函

　　2．公路工程施工监理合同通用条件

　　3．公路工程施工监理合同专用条件

　　4．《公路工程施工监理规范》

　　5．公路工程施工监理招、投标文件

　　6．双方签认的补充或修正文件

　　7．其它文件：_________

　　8．附件：

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的'监理工作条件

　　附件c——监理服务的费用与支付

　　其它附件：_________

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份。双方各执_________份。

　　业主（盖章）：_________

　　监理单位（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　单位地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

工程合同书10

　　委托方(甲方)：__________________

　　身份证：____________________________

　　承接方(乙方)：__________________

　　身份证：____________________________

　　甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据《________市商场市场消防安全管理规定》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条装修商铺

　　本合同装修场地位于________________________________商铺。

　　第二条装修期限

　　装修期限自_________年______月______日起至_________年______月______日止。

　　第三条装修押金

　　乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金____________元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。

　　第四条装修条例

　　1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。

　　2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。

　　3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。

　　5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)________元，租期不顺延。

　　6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。

　　7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照《____________市地区电气安全工作规程》、《____________地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以____________元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的.一切费用和损失。

　　8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。

　　9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以____________元的罚款。

　　10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以____________元罚款。

　　11、乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。

　　第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二____份，甲乙双方各执____份。

　　甲方(签章)：__________________

　　乙方(签章)：___________________

　　_________年_________月______日

　　_________年_________月_______日

工程合同书11

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　建筑单位： (以下简称乙方)

　　经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：

　　一、工程地点：马集中学

　　二、工程名称：

　　三、承包方式：

　　四、开工日期：五、竣工日期：

　　六、工程造价：

　　七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。

　　八、甲乙双方职责

　　(一)甲方

　　1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。

　　2、协助乙方疏通当地有关关系。

　　3、确保资金按进度到位。

　　(二)乙方

　　1、按甲方要求施工，确保工程质量。

　　2、确保工期，工期为天。

　　3、教育职工文明施工。

　　4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。

　　九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书12

　　××大学(甲方)

　　立合同单位：××建筑公司(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。

　　二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。

　　三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。

　　四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的.×％实施赔偿。

　　五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。

　　六、合同自签订之日起生效。

　　××大学基建处(甲方)(盖章)

　　××建筑公司(乙方)(盖章)

　　×年×月×日

工程合同书13

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　经过友好协商，甲方将百汇香山A1～A4#楼及东侧厢楼楼体亮化工程交乙方承包，为明确双方职责，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方同意以下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：百汇香山A1～A4号楼及东侧厢楼楼体亮化工程。

　　2、工程地点：海城市香山北路。

　　3、工程内容：楼体ED护栏管、LED点光源。

　　4、工程正式开工日期：20xx年月日始。

　　5、工程竣工交付日期：20xx年月日止。

　　6、质量等级：合格。

　　7、合同投标价： 120,000 元。大写(壹拾贰万元整)。

　　第二条合同文件及解释

　　1、本合同文件包括：合同协议条款、合同条件。

　　2、当双方对合同条款解释不一致时，由双方协商解决;经过协商双方仍不能达成一致，可由仲裁机构裁定。

　　第三条语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语书写。

　　2、适用法律法规：中华人民共和国经济合同法，建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国知识产权法及主管部门颁布的有关法律、法规。

　　3、适用标准、规范：国家主管部门规定及现行施工规范、标准。

　　第四条双方职责

　　1、甲方主要职责：做好乙方进场前应由甲方完成的准备工作(提供临时水、电及其他配合工作)。

　　2、乙方主要职责：乙方在施工期前完成所有准备工作，并制定施工工艺、质量管理等以确保施工质量。做到安全施工，文明施工。乙方在完成所有工作后，交予甲方验收。

　　第五条施工图

　　乙方负责绘制竣工效果图一套。

　　第六条甲方代表

　　甲方委托全权代表，甲方代表可委派管理人员承担甲方部分权利和职责。

　　第七条乙方代表

　　乙方为全权代表，乙方负责按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　第八条检查和返工

　　乙方应认真按照标准、规范的要求进行施工;隐蔽工程验收单必须在施工结束后十天，送交甲方，甲方按隐蔽工程验收单要求，及时检查、验收。甲方代表及委托人员，要求返工、修改的费用，因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方负责，否则由乙方承担。

　　第九条工程质量

　　1、甲方要求乙方的施工质量达到合格等级，各系统的'技术数据均符合有关技术要求。

　　2、对达不到合同规定的部分，甲方代表一经发现可要求乙方返工，并由乙方承担违约责任。

　　3、双方对工程质量争议，请有关质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

　　4、须符合任何国内所定之工程与电气安装工程标准。

　　第十条合同价款

　　合同价款在下列情况之下可以调整

　　1、甲方代表确认的工程量增减。

　　2、甲方代表确认的变更或工程协商。

　　第十一条工程预付款

　　按双方的约定，并根据该工程特点，付工程款如下：合同签定后付工程总金额的30%;工程验收后付工程总金额的67%;保修期满后付总金额3%。

　　第十二条售后服务

　　1、本工程竣工后，经验收合格，各系统开通始起，保修期为1年，并做到72小时内响应。灯具及有关材料丢失及人为损坏均不属于保修范围内。

　　2、为使本系统能正常运行，由乙方负责对甲方指定人员实行技术培训。

　　3、保修期结束后，乙方将负责对本系统的长期维护保养，服务费另行商定。

　　第十三条合同的生效与终止

　　本合同自签定之日双方签字盖章后生效，待甲方支付完工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书14

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的.意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。