委托施工合同

时间：2023-02-16 11:12:09 其他合同范本我要投稿

委托施工合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的委托施工合同，希望对大家有所帮助。

委托施工合同

委托施工合同1

　　委托方：_____有限责任公司（以下简称甲方）

　　施工方：_____安装工程有限责任公司（以下简称乙方）

　　_____扩能改造工程引起_____的既有蒸汽管道迁移，为保证_____改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签订以下合同：

　　一、工程名称：_____蒸汽管道迁移工程。

　　二、工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ20__-中界定的管道起始范围。

　　三、工程施工内容：乙方按施工图纸CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道迁移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。

　　四、工期：20__年10月02日开工，20__年11月10日完工。

　　五、合同价款：本合同总计费用元由乙方包干使用，合同签订10日内甲方预付乙方30%的合同价款，竣工验收合格后，拨付95%合同款，留5％质保金一年，使用一年后进行质保期质量验收，没有质量问题，一次性付清合同总价款

　　六、双方的主要权利义务：

　　甲方责任

　　1按照合同约定及时拨付资金。

　　2派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　乙方责任

　　1根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。

　　2接受甲方委托的监理单位的`监理。

　　3严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　4坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的发生，乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。

　　乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成损坏的责任赔偿。

　　7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　七、验收标准：按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工，按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收，达到合格工程。

　　八、工程保修、维修及违约责任

　　1、工程竣工验收合格后，由乙方接管运营维护，甲方及时办理相关移交手续。

　　2、若甲方无正当理由单方终止合同，除承担由此给乙方造成的经济损失外，还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

　　本合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本与副本相悖，以正本为准。

　　甲方: _____有限责任公司

　　乙方：_____安装工程有限责任公司

　　法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）

　　经办人：

　　二O_______年_____月_____日

委托施工合同2

　　委托单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。

　　一、项目名称：

　　二、施工期限：本工程自20__年__月__日至20__年__月__日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20__个测点。

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的`损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式____份，甲乙双方各执________份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同3

　　委托人：（以下简称甲方）_____

　　代理人：（以下简称乙方）_____

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、总投资额：

　　二、招标代理业务范围

　　1、委托代理招标内容：

　　南花园金世界一期施工单位确定。

　　代理期限：

　　2、委托代理的事项：

　　(1)负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查;

　　(2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查;

　　(3)在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人;

　　(4)负责编制招标文件，发布招标公告(发出投标邀请书)，并办理招标文件的备案工作;

　　(5)组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人;

　　(6)根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密;

　　(7)组织开标、评标会;

　　(8)协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书;

　　(9)可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判;

　　(10)负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案;

　　(11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;

　　(12)其他需要代理人完成的招投标工作事宜。

　　三、委托人权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。委托人可自行负责编制标底，也可委托代理人编制标底，也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况;有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。

　　3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件，并有权提出修改意见，代理人应当无条件的进行修改。

　　4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。

　　6、在合同约定的期限内，委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为，委托人有权要求代理人纠正，并可以单方终止合同。代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。

　　委托人义务

　　1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。

　　2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。

　　3、在合同履行期间，委托人授权作为本项目委托人的代表，负责与代理人联系。

　　4、委托人应当完成的其它工作：

　　五、代理人的权利

　　1、在审查投标企业资质中，遵照委托人的授权，有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、在委托人的授权范围内出据相关文书。

　　六、代理人义务

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务，并严格履行本协议约定的.招标代理工作的全部内容，对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。

　　4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责，并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。

　　6、代理人成立招标代理项目组，并任命_____为项目组组长，负责该项目招标代理工作，未经委托人同意不得任意变更。项目组组成人员情况见附件一。

　　7、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

　　8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争，损害委托人的利益;

　　9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备合法、完备的条件。

　　10、不得超出本合同的约定确定中标人

　　11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招标文件的备案工作。

　　12、其他应当由代理人承担的义务。

　　七、代理费

　　代理费_____元，由中标人支付，招标文件必须写明。(该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用)

　　八、投标担保：

　　代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保方式为交纳投标保证金，保证金数额代理人征得委托人同意后确定。

　　九、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方违反本合同约定内容的，都应向对方支付_____万元的违约金。

　　2、代理人在责任期内失职，给委托人造成经济损失，应当承担由此给委托人造成的损失。

　　3、由于违约造成第三方损失的，由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　4、代理人违反第六条代理人义务规定的，委托人有权单方解除合同，并由代理人向委托人支付违约金_____元，违约金不足以弥补委托人损失的，代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。

　　十、合同生效、变更与终止：

　　1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效

　　2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　3、双方履行合同全部义务，代理人代理业务程序执行无误，委托人按合同价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、其他：

　　1、未经对方书面同意，双方均不得转让本合同约定权利和义务;

　　2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用包含在代理费中。

　　十二、本合同履行过程中，如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时，委托方不承担违约责任并有权终止合同。

　　十三、双方在合同履行期间发生争议时，可以协商解决，如协商不成，可以向桥西区人民法院提起诉讼。

　　十四、合同文本

　　本合同正本一式4份，双方各执2份。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同4

　　发包方（甲方）：___

　　承包方（已方）：___

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将___委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：

　　__。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1、开工日期：本项目工程从___年___月___日起至___年___月___日止，共___个日历天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币___整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币___整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币___整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币___整。

　　七、工程质量

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到___级。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的.一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后___天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于___个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币___元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币___元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数

　　本合同一式___份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执___份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表（盖章）___

　　乙方代表（盖章）___

　　合同签订日期：

　　签约地点：____

委托施工合同5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的'手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同6

　　甲方：

　　乙方（施工方姓名）：

　　身份证号码：

　　丙方（农户姓名）：

　　身份证号码：

　　为改善农村卫生环境状况，保障人民群众的`身体健康，甲方根据上级有关部门关于进一步加大农村改厨工作的指示精神，经两委会研究决定对村民的厨房进行改造。现经村委会（甲方），施工方（乙方）与农户（丙方）三方充分协调，达成施工合同如下：

　　一、丙方自愿委托乙方为其改造厨房。改造内容为：改灶、改台、改柜、改管、改水等五项。改造所需灶、台、柜、洁具、水龙头等由乙方自行购买安装；电线、线槽等材料由丙方提供，乙方负责免费排线、安装。

　　二、乙方按丙方要求进行施工，施工安全问题由乙方负责，建造质量问题由甲方监理、丙方验收。

　　三、工期：20__年月底按甲方要求保质保量完工。

　　四、资金：工程完工并验收合格后，丙方自愿将本人申请20__年改厨项目所得上级部门补助资金直接拨付至乙方账户。

　　五、本合同一式四份，甲乙丙三方各持一份，第四份送到久隆镇国土规建环保安监站备案。

　　甲方：村委会（公章）

　　乙方：施工队（签字）

　　丙方：农户（签字、手摸）

　　20__年__月__日

委托施工合同7

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工内容：(见工程预算表)

　　4、承包方式：包工包辅材形式(辅材详看附件)

　　5、工程总价：大写(人民币)，双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

　　第二条材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

　　(1)甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

　　(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的`材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　第十一条附则

　　本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同8

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20__年7月15日至20__年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的'验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　十、合同生效

　　合同生效时间：

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：

　　本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：

　　本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_________月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人_或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：

　　本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：

　　本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：

　　本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因第五条的情形而逾期交屋时，其每逾一日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行一年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押_款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。