工程居间合同

时间：2023-02-15 10:10:12 其他合同范本我要投稿

工程居间合同(汇编15篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的工程居间合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程居间合同(汇编15篇)

工程居间合同1

　　甲方：____身份证号码：____(以下简称甲方)

　　乙方：____身份证号码：____(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：

　　第一条合同事项

　　1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

　　2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。

　　第二条报酬

　　乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。

　　第三条付款方式

　　1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。

　　2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。

　　3、待主体工程全部竣工后的`日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。

　　如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。

　　第四条违约责任

　　(一)甲方违约责任

　　1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。

　　2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。

　　(二)乙方违约责任

　　1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

　　2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。

　　第五条保密事项

　　甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。

　　第六条合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。

　　第七条争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。

　　甲方(章印)：乙方(章印)：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　甲方鉴证人：乙方鉴证人：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　____年____月____日____ 年____月____日

工程居间合同2

　　发包方决定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。

　　四、工程承包方式：包所有人工单包方式。

　　五、工程结算方式：按木作天棚( 元㎡)，门套( 元)，窗帘盒( 元)，窗套( 元)，踢脚线( 元)，铝质天棚( 元㎡)，轻钢龙骨纸面石膏板( 元㎡)，矿棉板( 元㎡)，标准门制安( 元套)，执手锁( 元把)，门吸( 元个)，卫生间隔板拆除、安装( 元楼层)，付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。

　　六、工程开竣工时间：开工时间：________年____月____日，竣工时间：________年____月____日，施工总日历天数：天。

　　七、工程违约责任：承包方必须在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何原因影响工期均由承包方自行调节施工人数，加班加点完成所耽误的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。

　　八、工程安全施工责任：承包方必须按照建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的39;安全教育工作，杜绝违章作业，在正常施工中所发生的`一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予承担任何责任。

　　九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方给予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。

　　十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。

　　甲方 (签字)：乙方 (签字)：

　　________年____月____日

工程居间合同3

　　甲方（委托人）: 乙方（居间人）:

　　联系地址:联系地址:

　　法定代表人身份证：身份证：

　　联系电话:联系电话：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，然后依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的'权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，然后协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币万元，大写：万元）。

　　2、居间报酬结算方式：

　　居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，然后双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：

　　乙方指定账户户名：

　　乙方指定账户账号及开户行：

　　甲方：（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　年月日

工程居间合同4

　　甲方（委托人）：联系地址：

　　乙方（居间人）：联系地址：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就新疆省昌吉州吉木萨尔县工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的.义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为_____元。

　　2、居间成功后，在甲方与建设方签订完施工合同后当日向乙方支付的居间报酬。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。

　　七、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：_____年_____月_____日

工程居间合同5

　　委托方(甲方)：

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西______公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与陕西______公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西______公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与陕西______公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，

　　第一次支付时间为甲方与陕西______公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西______公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的'劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同

　　第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如陕西______公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　委托方(甲方)：

　　居间方(乙方)：

　　签订日期：

　　公司盖章：

　　盖章

工程居间合同6

　　甲方：

　　住所地：

　　法定代表人：联系电话：

　　乙方(居间人)：

　　住所地：

　　法定代表人：联系电话：

　　甲乙双方为了发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分友好协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就位于的工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目招标单位直接洽谈，并向甲方提供关于该工程项目的重要信息，最终促成甲方与招标单位签订该工程项目项下全部产品的供货合同。

　　2、"居间成功"是指完成本条所列全部委托事项，并按上述要求甲方与招标单位签订书面的供货合同，且签约单价高于本合同第四条

　　第一款所列价格。如乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供联络、协助、撮合等服务的'，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目招标的相关信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金三十万元。

　　3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　4、乙方在甲方与招标单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果最终促成甲方与招标方达成供货协议，那么在该工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、如居间成功，则由甲方全面履行和招标单位所签订的供货合同。甲方因履行供货合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　2、如居间成功，甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、如经乙方引荐甲方最终与招标方签订该工程项目项下全部产品的供货合同，签约单价在元/平米以上部分为乙方之居间报酬，低于或等于该价格则视为居间失败。

　　2、居间成功后，甲方供货并结算完毕并取得全部工程款后日后以转帐或现金的方式向乙方结清全部居间报酬。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出任何不利甲方的行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付50万元作为违约金;如果违约金不足以补偿甲方因此遭受的损失，乙方应负赔偿责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至间事项的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同履行完毕后自动终止。

　　3、甲乙双方协议解除或有其他法定事项发生时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决;协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　九、其他事项

　　1、乙方在未征得甲方同意的情况下，不得将本合同项下所委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程居间合同7

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈，为甲方提供咨询、建议，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

　　5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的`工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。

　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。

　　2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余所有居间服务费一次性付给乙方。

　　3、甲方以银行转帐的方式支付。账户名：，收款账号：。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，自行承担全部居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。

　　七、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由###人民法院管辖。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。

　　2、本合同在市县（区）签订。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

工程居间合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　兹因甲方项目建设需要购买乙方免漆套装门，双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成以下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）注：

　　1、以上产品数量，结算时以实际安装数量计算，单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。

　　2、产品的质量要求：符合国家及行业标准

　　二、送货时间甲方必须提前30天告知乙方，所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。

　　三、送货地点：

　　四、运输方式：由乙方负责运输至工地

　　五、安装与验收方式

　　（1）乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。

　　（2）由乙方负责产品安装，甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收（若分批安装，则分批验收）。

　　（3）乙方产品进场施工，甲方负责提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度（若有货梯，则提供给乙方搬运之用）。

　　（4）乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到安全文明施工。如发生安全责任事故，概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的，由乙方承担。六：产品保修产品保修期为________年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方维修，如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。

　　七、付款方式

　　（1）合同签订，____日内支付合同总价款的 %；

　　（2）安装完成，验收合格后____日内支付合同总价款的 %；

　　八、违约责任

　　（1）乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的，应在甲方提出书面异议之日起____日内负责调换，并承担因此而产生的`一切费用。

　　（2）若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的，责任由乙方自行承担。

　　（3）在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并提供服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。

　　（4）若乙方产品安装后出现色差，则由乙方负责调换。

　　九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。

　　十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。

　　十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同自双方签印之日起生效，到工程款结清时失效。

　　甲方（印章）：

　　乙方（印章）：

　　签订日期：________年_______月____日

工程居间合同9

　　委托方：_______________

　　居间方：_______________

　　身份证号：_______________

　　居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。

　　1、合同标的物

　　居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况

　　2、居间方义务

　　A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；

　　B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；

　　C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；

　　D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。

　　3、委托方义务

　　A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。

　　B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。

　　4、居间服务费

　　A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；

　　B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的6%，此居间费包括所有居间人的.费用在内。

　　C、居间服务费支付方法：

　　委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%，委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%，委托方收到工程费达到70%，付居间服务费40%（即付清）。

　　5、诚信原则

　　（1）、委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

　　（2）、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

　　（3）、委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。

　　（4）、委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。

　　6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。

　　违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。

　　委托方：_______________

　　居间方：_______________

　　代表人：_______________

　　联系地址：_______________

　　___年___月__日___年___月__日

　　签订地点：_______________

工程居间合同10

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的.工程设计合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成工程设计合同，那么在甲方的工程设计过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，协助乙方和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

　　1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。（工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积）

　　2、居间成功后，在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费，直至完成居间费用支付。

　　3、甲方以现金或转帐的方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　六、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

工程居间合同11

　　订立合同双方：

　　甲方： ________________保险代理人股份有限公司

　　乙方： ________________先生/女士

　　甲方详细地址：________________

　　乙方详细地址：________________

　　兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会，双方依诚实信用原则订立居间合约如下：

　　第一条合意事项

　　双方依本合约之约定成立居间关系，不适用其它劳务关系相关约定或规定，乙方同意为甲方寻觅及指示可与其签订保险契约之相对人，而提供签约之机会。

　　第二条居间报酬

　　保险契约因乙方之居间而成立生效，并逾期契约撤销期限确定生效后，乙方始得按甲方之相关报酬标准支领报酬。

　　第三条合约期间

　　本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效，乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。本合约以个__________月为一期，每期届满后一个月内如乙方无异议则视同续约。

　　第四条权利义务

　　双方同意遵守本合约之规定，乙方倘有违反本合约及其它相关办法之约定，__________或为本合约约定范围外之行为，致损及甲方或第三人权益时，应负损害赔偿责任。

　　第五条合同争议的解决方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的`任何争议，均应提交惠州仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第六条其它约定

　　本合约之条款及甲方所订其它相关办法均为本居间合约之构成部份。

　　本合约未尽事宜，悉依中华民国相关法令规章办理。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

工程居间合同12

　　(甲方)委托人(施工承包方)：_________________________________________

　　(乙方)居间人(委托受理方)：_________________________________________

　　工程名称：___________________________________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一致，订立如下条款，共同遵照执行

　　工程条款：

　　(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成委托方的要求，委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。

　　(二)、居间酬金付款办法：按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元，分____次税后现金支付。具体按：

　　(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权委托工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。

　　(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的'经济纠纷，不承担工程发包方任何风险责任。

　　(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。

　　(六)、签约地点：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程居间合同13

　　委托方：_______________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　银行户头：______________________________

　　银行卡号: ______________________________

　　居间方：________________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　银行户头：______________________________

　　银行卡号: ______________________________

　　甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议,以资共同遵守。

　　第一条委托事项

　　1、甲方计划承接乙方接洽的____________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。

　　2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。

　　第二条居间人的权利和义务

　　1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。

　　2、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

　　3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

　　4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。

　　5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。

　　第三条甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　第四条居间费用及支付方式

　　1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_______%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。

　　2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币________元，作为居间首期款，其余居间费根据发包方工程进度比例分_____次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。

　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)乙方自行承担。

　　第五条合同的解除

　　1、委托期限届满，约定目的`未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。

　　2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。

　　3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。

　　4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

　　第六条违约责任

　　甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额____%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

　　第七条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。

　　乙方：

　　1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第八条保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。为经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。

　　第九条争议的处理

　　如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_______方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十条合同解释、补充及附件

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

　　第十一条合同效力

　　本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

　　第十三条备注

　　如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。

　　委托方(公章)：__________________

　　居间方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：____________

　　法定代表人(签章)：_____________

　　________年______月______日

工程居间合同14

　　甲方(居间人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(委托人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、甲方接受乙方的委托，负责就项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

　　乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、居间期限

　　从年月日至年月日。

　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。

　　3、乙方应以的方式支付居间报酬。

　　四、居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的'费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

　　五、双方的权利和义务

　　1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息，并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

　　3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

　　七、合同变更、解除和终止

　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。

　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。

　　八、违约责任

　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币元(大写圆整)。

　　2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付相关的违约金。

　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。

　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同

　　九、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　年月日乙方：(盖章)：年月日

　　法定代表人或授权签字人：

工程居间合同15

　　甲方:______________________________

　　乙方:______________________________

　　甲乙双方依据《_____》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：

　　一、本协议所指项目方是指名下_______________。

　　二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于_______________。

　　三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为

　　甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付__________元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。

　　四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的.合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。

　　五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的_____为主。

　　六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付__________(大写：__________)作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费_____/天;车总趟数__________/天______________总数

　　七、甲方应将乙方的'居间费汇至乙方指定的账户内

　　开户行：______________________________

　　户名：________________________________

　　账号：________________________________

　　八、居间费的支付时间为甲方应每天向乙方支付一次。

　　九、违约责任

　　甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有_____所拉土方的天数)。

　　十、争议解决

　　甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决

　　十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。

　　十二、本协议一式一份，由乙方保管。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　住址：_______________住址：_______________

　　______年_____月_____日_____年_____月_____日

【工程居间合同】相关文章：

工程居间合同10-12

工程居间合同02-16